Réhabilitation du collecteur Rive Droite de Bièvre et Rive Gauche de Bièvre à Cachan

SIAAP

Réhabilitation du collecteur Rive Droite de Bièvre et Rive Gauche de Bièvre à Cachan:
— L'opération concerne la réhabilitation du collecteur Rive Droite de Bièvre TR 16-512 230/130 UN (du Rv14 au Rv15 et du Rv19 au Rv22) rue des Tournelles et du collecteur Rive Gauche de Bièvre TR 16-510 230/130 UN (Rv9 à Rv11) rue Gallieni à CACHAN soit un linéaire total d'environ 322 mètres .Les ouvrages présentent de nombreuses dégradations (cassures, fissures, exfiltrations, vides en extrados de la maçonnerie),
— Les travaux de réhabilitation concernent des prestations d'injection, de reprise de fissures, de réalisation d'une coque projetée en béton armé, la réfection de l'enduit hydraulique. De plus, il sera procédé à la réfection des regards et au remplacement des organes de sécurité .Préliminairement aux travaux de réhabilitation il est proposé l'aménagement de 4 regards existants avec des paliers de sécurité et la création d'un regard d'accès supplémentaire,
— Les chantiers sont réputés inondables, ils nécessiteront la mise en place de batardeaux et busages,
— Les prestations relèvent de la catégorie 2 au sens du Code du travail (loi no 93-1418 sur 31.12.1993.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2012-07-02. L'appel d'offres a été publié le 2012-04-27.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• Parenge

Qui ?

• SIAAP

Qu'est-ce que c'est ?

• Travaux de construction d'égouts › Travaux d'assainissement

Où ?

• Ile-de-France › Val-de-Marne

Historique des marchés publics

Date	Document
2012-04-27	Avis de marché
2012-11-16	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2012-04-27)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux d'assainissement
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux d'assainissement 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: Siaap
Adresse postale: 2 rue Jules César
Code postal: 75589
Commune postale: Paris Cedex 12
Contact
Adresse Internet: http://www.siaap.fr 🌏
Courrier électronique: marchesiaap@siaap.fr 📧

Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-04-27 📅
Date limite de soumission: 2012-07-02 📅
Date de publication: 2012-05-03 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 85-139896
Numéro JO-S: 85
Informations complémentaires

Le délai d'exécution est de 12 mois à compter de l'ordre de service. La visite des lieux d'exécution des travaux est obligatoire pour toute remise d'offre: L'organisation et le programme de la visite sont détaillés à l'article 4-4 du règlement de la consultation. Critères de sélection des candidatures: 1. Garanties et capacités professionnelles; 2. Garanties et capacités financières; 3. Garanties et capacités techniques; 4. Références professionnelles. Critères de jugement des offres: 1.valeur technique de l'offre (pondération: 60 %) Sera appréciée au regard des éléments contenus dans le Mémoire technique, une sous-pondération sera appliquée à ce critère: A.Organisation et moyens mis en oeuvre pour le chantier: techniques et innovations proposées pour garantir la performance des travaux au regard des résultats attendus fixés au cahier des charges et respecter les délais d'exécution (25 %); B.Procédés mis en oeuvre par l'entreprise pour garantir la sécurité sur le chantier: l'hygiène et la santé, en fonction des risques identifiés (20 %); C. Développement durable: dispositions arrêtées par l'entreprise en matière de gestions des déchets du chantier, les mesures prévues pour limiter les nuisances sonores, olfactives, visuelles, etc... du chantier sur les riverains dans des zones de très urbanisées (15 %); 2.prix des prestations (pondération: 40 %). Le dossier de consultation aux entreprises peut être retiré, transmis par courrier postal ou téléchargé par voie électronique. Les offres devront être remises contre récépissé au service juridique et procédures achats -bureau 408, de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 16:00 ou par courrier ou transmises par voie électronique avec authentification de la signature du candidat et indication d'une date certaine de réception avec accusé de réception électronique à l'adresse suivante: http://www.siaap.fr. Une copie de sauvegarde des plis remis par voie électronique peut être effectuée par les entreprises dans les conditions prévues à l'arrêté du 14.12.2009. En fin de procédure, l'offre électronique du soumissionnaire retenu sera transformée en offre papier avec signature manuscrite du marché par les parties. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 27.4.2012.

Informations complémentaires

Le délai d'exécution est de 12 mois à compter de l'ordre de service.

La visite des lieux d'exécution des travaux est obligatoire pour toute remise d'offre:

L'organisation et le programme de la visite sont détaillés à l'article 4-4 du règlement de la consultation.

Critères de sélection des candidatures:

1. Garanties et capacités professionnelles;

2. Garanties et capacités financières;

3. Garanties et capacités techniques;

4. Références professionnelles.

Critères de jugement des offres:

1.valeur technique de l'offre (pondération: 60 %)

Sera appréciée au regard des éléments contenus dans le Mémoire technique, une sous-pondération sera appliquée à ce critère:

A.Organisation et moyens mis en oeuvre pour le chantier: techniques et innovations proposées pour garantir la performance des travaux au regard des résultats attendus fixés au cahier des charges et respecter les délais d'exécution (25 %);

B.Procédés mis en oeuvre par l'entreprise pour garantir la sécurité sur le chantier: l'hygiène et la santé, en fonction des risques identifiés (20 %);

C. Développement durable: dispositions arrêtées par l'entreprise en matière de gestions des déchets du chantier, les mesures prévues pour limiter les nuisances sonores, olfactives, visuelles, etc... du chantier sur les riverains dans des zones de très urbanisées (15 %);

2.prix des prestations (pondération: 40 %).

Le dossier de consultation aux entreprises peut être retiré, transmis par courrier postal ou téléchargé par voie électronique.

Les offres devront être remises contre récépissé au service juridique et procédures achats -bureau 408, de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 16:00 ou par courrier ou transmises par voie électronique avec authentification de la signature du candidat et indication d'une date certaine de réception avec accusé de réception électronique à l'adresse suivante: http://www.siaap.fr.

Une copie de sauvegarde des plis remis par voie électronique peut être effectuée par les entreprises dans les conditions prévues à l'arrêté du 14.12.2009. En fin de procédure, l'offre électronique du soumissionnaire retenu sera transformée en offre papier avec signature manuscrite du marché par les parties.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 27.4.2012.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Réhabilitation du collecteur Rive Droite de Bièvre et Rive Gauche de Bièvre à Cachan:

— L'opération concerne la réhabilitation du collecteur Rive Droite de Bièvre TR 16-512 230/130 UN (du Rv14 au Rv15 et du Rv19 au Rv22) rue des Tournelles et du collecteur Rive Gauche de Bièvre TR 16-510 230/130 UN (Rv9 à Rv11) rue Gallieni à CACHAN soit un linéaire total d'environ 322 mètres .Les ouvrages présentent de nombreuses dégradations (cassures, fissures, exfiltrations, vides en extrados de la maçonnerie),

— Les travaux de réhabilitation concernent des prestations d'injection, de reprise de fissures, de réalisation d'une coque projetée en béton armé, la réfection de l'enduit hydraulique. De plus, il sera procédé à la réfection des regards et au remplacement des organes de sécurité .Préliminairement aux travaux de réhabilitation il est proposé l'aménagement de 4 regards existants avec des paliers de sécurité et la création d'un regard d'accès supplémentaire,

— Les chantiers sont réputés inondables, ils nécessiteront la mise en place de batardeaux et busages,

— Les prestations relèvent de la catégorie 2 au sens du Code du travail (loi no 93-1418 sur 31.12.1993.

Durée de l'accord: 12 mois
Numéro de référence: 11S0148
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code CPV supplémentaire: JA12

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

DC1 et DC2 (disponibles sur http://www.minefi.gouv.fr thème: marchés publics) ou lettre de candidature, déclaration du candidat et documents visés par les articles 43 à 45 du code des marchés publics.

Le candidat auquel le SIAAP envisagera d'attribuer le marché devra en outre produire les renseignements visés à l'article 46 du Code des marchés publics.

Situation économique et financière:

— Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles,

— une déclaration appropriée des banques ou la preuve d'une assurance pour les risques professionnels.

Capacité technique et professionnelle:

— Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années,

— une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le prestataire ou l'entrepreneur dispose pour l'exécution des prestations,

— une présentation d'une liste des travaux de même nature exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin,

— les certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité de l'entreprise peut être apportée par tout moyen (certificats d'identité professionnelle, références de travaux attestant de la compétence de l'entreprise à réaliser la prestation pour laquelle elle se porte candidate),

— pour les entreprises nouvellement créées, les candidats devront fournir les éléments équivalents susceptibles de permettre d'apprécier leurs moyens (financiers, humains et matériels), ainsi que le cas échéant la liste des éventuelles prestations en cours en précisant pour chacune d'elles le montant et la nature des prestations exécutées,

— Une déclaration sur l'honneur que le candidat a satisfait à l'obligation d'embauche de personnes handicapées, conformément aux dispositions des articles L.5212-1 à L.5212-4 du code du travail, ou à défaut, qu'il s'est acquitté de la contribution aux fonds de développement pour l'insertion professionnelle, visée aux articles L.5214-1, L5212-9 à L5212-11 du même code.

Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:

Chaque paiement fera l'objet d'une retenue de garantie au taux de 5,00 % dans les conditions prévues aux articles 101, 102 et 103 du Code des marchés publics. La retenue de garantie peut être remplacée, au gré du titulaire, par une garantie à première demande ou par une caution personnelle et solidaire, dans les conditions prévues à l'article 102 du code des marchés publics.

Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

Les dépenses sont réglées par virement après mandat administratif dans un délai global de paiement ne pouvant excéder 30 jours à compter de la réception des factures.

Les dépenses seront imputées sur la section d'investissement / de fonctionnement du budget du syndicat, sur fonds propres.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

L'Attributaire pourra être une entreprise unique ou un groupement d'entreprises.

Aucune forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur.

Les groupements conjoints ou solidaires sont donc autorisés.

Le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements, conformément à l'article 51-vi-1 du Code des marchés publics.

En cas d'attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles.

Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique (60)
2. Prix des prestations (40)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 25755000400077
Contact
Point de contact: M. le président du SIAAP
Adresse du profil d'acheteur: http://marchespublics.siaap.fr/demat 🌏
URL pour la participation: http://marchespublics.siaap.fr/demat 🌏
Nom: Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP)
Point de contact: direction des résaux (DDR)
service des grands projets (SGP) Dominique Mauduit
Téléphone: +33 144756164 📞
Courrier électronique: dominique.mauduit@siaap.fr 📧
Fax: +33 144756900 📠
URL pour informations complémentaires: http://www.siaap.fr 🌏
Point de contact: service juridique et procédures achats - bureau 408
Téléphone: +33 144754426 📞
Fax: +33 144754415 📠
URL des documents: http://www.siaap.fr 🌏
Point de contact: Service juridique et procédures achats - bureau 408
URL pour la participation: http://www.siaap.fr 🌏
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr 📧
URL des documents: http://marchespublics.siaap.fr/demat 🌏

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 11S0148
Informations complémentaires

Le délai d'exécution est de 12 mois à compter de l'ordre de service.

La visite des lieux d'exécution des travaux est obligatoire pour toute remise d'offre:

L'organisation et le programme de la visite sont détaillés à l'article 4-4 du règlement de la consultation.

Critères de sélection des candidatures:

1. Garanties et capacités professionnelles;

2. Garanties et capacités financières;

3. Garanties et capacités techniques;

4. Références professionnelles.

Critères de jugement des offres:

1.valeur technique de l'offre (pondération: 60 %)

Sera appréciée au regard des éléments contenus dans le Mémoire technique, une sous-pondération sera appliquée à ce critère:

A.Organisation et moyens mis en oeuvre pour le chantier: techniques et innovations proposées pour garantir la performance des travaux au regard des résultats attendus fixés au cahier des charges et respecter les délais d'exécution (25 %);

B.Procédés mis en oeuvre par l'entreprise pour garantir la sécurité sur le chantier: l'hygiène et la santé, en fonction des risques identifiés (20 %);

C. Développement durable: dispositions arrêtées par l'entreprise en matière de gestions des déchets du chantier, les mesures prévues pour limiter les nuisances sonores, olfactives, visuelles, etc... du chantier sur les riverains dans des zones de très urbanisées (15 %);

2.prix des prestations (pondération: 40 %).

Le dossier de consultation aux entreprises peut être retiré, transmis par courrier postal ou téléchargé par voie électronique.

Les offres devront être remises contre récépissé au service juridique et procédures achats -bureau 408, de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 16:00 ou par courrier ou transmises par voie électronique avec authentification de la signature du candidat et indication d'une date certaine de réception avec accusé de réception électronique à l'adresse suivante: http://www.siaap.fr.

Une copie de sauvegarde des plis remis par voie électronique peut être effectuée par les entreprises dans les conditions prévues à l'arrêté du 14.12.2009. En fin de procédure, l'offre électronique du soumissionnaire retenu sera transformée en offre papier avec signature manuscrite du marché par les parties.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 27.4.2012.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Paris
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Commune postale: Paris
Code postal: 75004
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 144594400 📞
Adresse Internet: http://www.conseil-etat.fr/ta/paris/index.shtml 🌏
Fax: +33 144594646 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du Tribunal administratif de Paris
Source: OJS 2012/S 085-139896 (2012-04-27)

Avis d'attribution de marché (2012-11-16)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 1 594 009,30 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Type de pouvoir adjudicateur: Non spécifié

Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-11-16 📅
Date de publication: 2012-11-20 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 223-366758
Se réfère à l'avis: 2012/S 85-139896
Numéro JO-S: 223
Informations complémentaires

Annonce n° 314, BOAMP 86 A du 3.5.2012. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 16.11.2012.

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2012-11-05 📅
Nom: Parenge
Adresse postale: 7 avenue Léon Harmel - lieu-dit Zaidi
Commune postale: Antony
Code postal: 92168
Pays: France 🇫🇷
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 04
Source: OJS 2012/S 223-366758 (2012-11-16)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage (>20)

Ouvrages annexes de pipelines et de câbles (>20)

Travaux de construction d'égouts (>20)

Travaux d'assainissement (>20)

Travaux de construction de canalisations d'eaux usées (4)