Pru du Clos Saint Lazare à Stains: Aménagement de la rue Jean Ferrat, lot 2 eclairage public

Cté d'agglo Plaine Commune

Pru du Clos Saint Lazare à Stains: Aménagement de la rue Jean Ferra, Lot 2 éclairage public. Le marché se compose d'une tranche ferme et d'une tranche conditionnelle:
Tranche ferme: de Nelson Mandela à allée Sasaki.
Tranche conditionnelle: de l'allée Sasaki à la rue Jean Durand.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2012-09-10. L'appel d'offres a été publié le 2012-07-27.

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2012-07-27 Avis de marché
Avis de marché (2012-07-27)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Installation de matériel d'éclairage public
Quantité ou étendue:
La présente procédure adaptée ouverte est soumise aux dispositions de l'article 28 du Code des marchés publics.Les travaux feront l'objet d'un marché à bons de commande au sens de l'article 77-I du Code des Marchés publics éxécuté au fur et à mesure de l'émission de bons de commande sans négociation, ni remise en concurrence. Il doit être regardé comme un accord cadre au sens de la directive 2004/18/ce du 31.3.2004.Le délai d'exécution est de 6 mois pour la tranche ferme, hors période de préparation de chantier (d'un mois), et de 4 mois pour la tranche conditionnelle, hors période de préparation de chantier (d'un mois). La tranche ferme et la tranche conditionnelle pourront se réaliser de manière concomitante.
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Installation de matériel d'éclairage public 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: Cté d'agglo Plaine Commune
Adresse postale: Direction de la Commande publique, 2eme étage, 21 avenue Jules Rimet
Code postal: 93218
Commune postale: Saint-Denis
Contact
Adresse Internet: http://plainecommune.com 🌏
Courrier électronique: loren.clement@plainecommune.com.fr 📧
Téléphone: +33 155936363 📞
Fax: +33 155935845 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-07-27 📅
Date limite de soumission: 2012-09-10 📅
Date de publication: 2012-08-03 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 148-247029
Numéro JO-S: 148
Informations complémentaires
Les critères intervenant pour la sélection des candidatures sont: — garanties administratives, techniques et financières, — références professionnelles notamment en site urbain dense, — qualifications professionnelles ou équivalent. La valeur technique sera jugée au regard des éléments suivants: Les moyens humains et matériels précisément affectés au chantier (2 points). La provenance des fournitures et matériaux et leur délai d'approvisionnement (2 points). Le mode opératoire envisagé et le phasage (2 points). Les mesures d'hygiène, les règles de sécurité et de signalisation envisagées spécifiquement sur le chantier (2 points). Les dispositions en matière environnementale spécifique au chantier que le candidat s'engage à prendre pour l'exécution du présent chantier (2 points). Le dossier de consultation des entreprises (Dce) est remis gratuitement à tous les candidats qui en font la demande: — par télécopie: au +33 155935845 (à l'attention du Service Marchés publics) contre récépissé à l'adresse susvisée au point I.1), — sur le portail de dématérialisation à l'adresse suivante: www.atol93.fr (après inscription sur le site), hotline +33 825001326. Le DCE ne pourra pas être communiqué par mail au candidat. Conditions de remise des offres: — transmission sur support papier: les offres sont à envoyer ou remettre contre récépissé à l'adresse à l'adresse susvisée au point I.1), — ou transmission par voie électronique: via le site www.atol93.fr (cf. Modalités détaillées dans le règlement de la consultation). Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 27.7.2012.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Pru du Clos Saint Lazare à Stains: Aménagement de la rue Jean Ferra, Lot 2 éclairage public. Le marché se compose d'une tranche ferme et d'une tranche conditionnelle:
Tranche ferme: de Nelson Mandela à allée Sasaki.
Tranche conditionnelle: de l'allée Sasaki à la rue Jean Durand.
Les variantes sont acceptées ✅
Quantité ou étendue:
La présente procédure adaptée ouverte est soumise aux dispositions de l'article 28 du Code des marchés publics.
Les travaux feront l'objet d'un marché à bons de commande au sens de l'article 77-I du Code des Marchés publics éxécuté au fur et à mesure de l'émission de bons de commande sans négociation, ni remise en concurrence. Il doit être regardé comme un accord cadre au sens de la directive 2004/18/ce du 31.3.2004.
Afficher plus
Le délai d'exécution est de 6 mois pour la tranche ferme, hors période de préparation de chantier (d'un mois), et de 4 mois pour la tranche conditionnelle, hors période de préparation de chantier (d'un mois). La tranche ferme et la tranche conditionnelle pourront se réaliser de manière concomitante.
Afficher plus
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Stains.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle: C.f dossier de consultation
Situation économique et financière: C.f dossier de consultation.
Capacité technique et professionnelle: C.f dossier de consultation.
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés: C.f dossier de consultation
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Les travaux, objets du présent marché, seront rémunérés dans les conditions fixées par les règles de comptabilité publique et financés.
Par les entités suivantes:
— Agence Nationale pour le Renouvellement Urbain (ANRU) à hauteur de 40 %,
— Communauté d'agglomération Plaine Commune à hauteur de 30 %,
— Région Ile de France à hauteur de 30 %.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: Solidaire ou conjoint avec mandataire solidaire.
Autres conditions particulières:
En application de l'article 14 du code des marchés publics, les entreprises (ou les groupements d'entreprises) titulaires sont invitées, pour l'exécution du marché, à proposer une action d'insertion qui permette l'accès ou le retour à l'emploi de personnes.
Afficher plus
Rencontrant des difficultés sociales et /Ou professionnelles particulières. Les modalités de mise en oeuvre de cette action d'insertion sont spécifiées au sein du dossier de la consultation.

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix (60)
2. Valeur technique (40)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Loren Clement
M. le président
Adresse du profil d'acheteur: http://atol93.fr 🌏

Référence
Informations complémentaires
Les critères intervenant pour la sélection des candidatures sont:
— garanties administratives, techniques et financières,
— références professionnelles notamment en site urbain dense,
— qualifications professionnelles ou équivalent.
La valeur technique sera jugée au regard des éléments suivants:
Les moyens humains et matériels précisément affectés au chantier (2 points).
La provenance des fournitures et matériaux et leur délai d'approvisionnement (2 points).
Le mode opératoire envisagé et le phasage (2 points).
Les mesures d'hygiène, les règles de sécurité et de signalisation envisagées spécifiquement sur le chantier (2 points).
Les dispositions en matière environnementale spécifique au chantier que le candidat s'engage à prendre pour l'exécution du présent chantier (2 points).
Le dossier de consultation des entreprises (Dce) est remis gratuitement à tous les candidats qui en font la demande:
— par télécopie: au +33 155935845 (à l'attention du Service Marchés publics) contre récépissé à l'adresse susvisée au point I.1),
— sur le portail de dématérialisation à l'adresse suivante: www.atol93.fr (après inscription sur le site), hotline +33 825001326.
Le DCE ne pourra pas être communiqué par mail au candidat.
Conditions de remise des offres:
— transmission sur support papier: les offres sont à envoyer ou remettre contre récépissé à l'adresse à l'adresse susvisée au point I.1),
— ou transmission par voie électronique: via le site www.atol93.fr (cf. Modalités détaillées dans le règlement de la consultation).
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 27.7.2012.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administrtaif de Montreuil
Adresse postale: 7 rue Catherine Puig
Commune postale: Montreuil
Code postal: 93100
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 149202000 📞
Fax: +33 149202099 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du Tribunal administratif de Monteuil
Source: OJS 2012/S 148-247029 (2012-07-27)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Produits/services:
Travaux de construction Travaux d'équipement du bâtiment Travaux d'équipement électrique Travaux d'installation de systèmes... Installation d'appareils... Installation de matériel d'éclairage public