Mons-en-Baroeul - aménagement d'une aire d'accueil des gens du voyage

Communauté urbaine de Lille

Le marché a pour objet la construction d'une aire d'accueil permanente d'une capacité de 10 emplacements et d'un local technique.
Les prestations à réaliser sont celles de voiries et réseaux divers.
Ce marché fait suite à une première mise en concurrence lancée le 22.9.2011 décomposée en 2 lots, dont le lot no1 (VRD) a été déclaré sans suite pour motif d'intérêt général par le pouvoir adjudicateur.
Le lot no2 (bâtiment: local technique et modules sanitaires) est en cours d'attribution dans le cadre de la première consultation.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2012-03-02. L'appel d'offres a été publié le 2012-01-16.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2012-01-16 Avis de marché
2012-06-01 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2012-01-16)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de terrassement
Quantité ou étendue:
Les prestations seront exécutées dans le délai de 12 mois à compter de l'ordre de service de démarrage.Il est prévu une période de préparation de 30 jours, non comprise dans le délai d'exécution et qui démarre à compter de la notification du marché.
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de terrassement 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Communauté urbaine de Lille
Adresse postale: 1 rue du Ballon, BP 749
Code postal: 59034
Commune postale: Lille
Contact
Adresse Internet: http://www.lillemetropole.fr 🌏
Courrier électronique: amenagementcadredeviegi@lillemetropole.fr 📧
Téléphone: +33 20212248 📞
Fax: +33 20216008 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-01-16 📅
Date limite de soumission: 2012-03-02 📅
Date de publication: 2012-01-18 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 11-017026
Numéro JO-S: 11
Informations complémentaires
Justificatifs candidature. — formulaire Minefi DC1, — formulaire Minefi DC2 entièrement complété, — la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat, — présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. Contenu de l'offre. — acte d'engagement daté et signé (signature originale) par le candidat. (En cas de groupement, chaque membre du groupement signera l'acte d'engagement sauf si le mandataire a été dûment habilité à signer par ses cotraitants), — bordereau des prix unitaires daté et signé (signature originale) par le candidat, — détail estimatif daté et signé (signature originale) par le candidat, — mémoire technique appliqué aux spécifications du chantier daté et signé par le candidat (signature originale) et comprenant les éléments décrits à l'article 5.1 du règlement de la consultation. Critères de sélection des candidatures: 1. Garanties professionnelles: compétences / qualifications; 2. Garanties techniques: moyens humains et matériels; 3. Garanties financières: le chiffre d'affaires doit être en relation avec le montant du marché. Critères de jugement des offres: 1. Prix des prestations (pondération: 70); 2. Valeur technique (pondération: 30). Les prestations seront exécutées dans le délai de 12 mois à compter de l'ordre de service de démarrage. Il est prévu une période de préparation de 30 jours, non comprise dans le délai d'exécution et qui démarre à compter de la notification du marché. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 16.1.2012.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Le marché a pour objet la construction d'une aire d'accueil permanente d'une capacité de 10 emplacements et d'un local technique.
Les prestations à réaliser sont celles de voiries et réseaux divers.
Ce marché fait suite à une première mise en concurrence lancée le 22.9.2011 décomposée en 2 lots, dont le lot no1 (VRD) a été déclaré sans suite pour motif d'intérêt général par le pouvoir adjudicateur.
Le lot no2 (bâtiment: local technique et modules sanitaires) est en cours d'attribution dans le cadre de la première consultation.
Quantité ou étendue:
Les prestations seront exécutées dans le délai de 12 mois à compter de l'ordre de service de démarrage.
Il est prévu une période de préparation de 30 jours, non comprise dans le délai d'exécution et qui démarre à compter de la notification du marché.
Description des options:
En application de l'article 35 II 6 du code des marchés publics, des marchés négociés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires, pourront être passés ultérieurement sans remise en concurrence.
Numéro de référence: 11S0433

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle: Cf VI.3.
Situation économique et financière: Cf VI.3.
Capacité technique et professionnelle: Cf VI.3.
Exécution du marché
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Les dépenses relatives au présent marché seront financées sur le budget principal de la Communauté urbaine de Lille. Le réglement des dépenses se fera par mandat administratif suivi d'un virement. Le délai global de paiement est de 30 jours.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Aucune forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur.
Le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements, conformément à l'article 51-vi-1 du code des marchés publics.
En cas d'attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles.

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
Oui, seulement le représentant du pouvoir adjudicateur et les services gestionnaires du marché.
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix des prestations (70)
2. Valeur technique (30)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Other
Contact
Point de contact: secrétariat général - aménagement et habitat
Mme la présidente
Adresse du profil d'acheteur: http://www.lillemetropole-marchepublic.fr 🌏
Nom: Communauté urbaine de Lille
Commune postale: Lille Cedex
URL pour informations complémentaires: http://www.lillemetropole.fr 🌏
Adresse postale: 1 rue du Ballon bât R+8 2ème étage porte 232 BP 749
Courrier électronique: greffe.ta-lille@juradm.fr 📧
URL des documents: http://www.lillemetropole.fr 🌏

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 11S0433
Informations complémentaires
Justificatifs candidature.
— formulaire Minefi DC1,
— formulaire Minefi DC2 entièrement complété,
— la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat,
Afficher plus
— présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.
Afficher plus
Contenu de l'offre.
— acte d'engagement daté et signé (signature originale) par le candidat. (En cas de groupement, chaque membre du groupement signera l'acte d'engagement sauf si le mandataire a été dûment habilité à signer par ses cotraitants),
— bordereau des prix unitaires daté et signé (signature originale) par le candidat,
— détail estimatif daté et signé (signature originale) par le candidat,
— mémoire technique appliqué aux spécifications du chantier daté et signé par le candidat (signature originale) et comprenant les éléments décrits à l'article 5.1 du règlement de la consultation.
Critères de sélection des candidatures:
1. Garanties professionnelles: compétences / qualifications;
2. Garanties techniques: moyens humains et matériels;
3. Garanties financières: le chiffre d'affaires doit être en relation avec le montant du marché.
Critères de jugement des offres:
1. Prix des prestations (pondération: 70);
2. Valeur technique (pondération: 30).
Les prestations seront exécutées dans le délai de 12 mois à compter de l'ordre de service de démarrage.
Il est prévu une période de préparation de 30 jours, non comprise dans le délai d'exécution et qui démarre à compter de la notification du marché.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 16.1.2012.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Lille
Adresse postale: 143 rue Jacquemars Giélée
Commune postale: Lille
Code postal: 59000
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-lille@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 20631300 📞
Adresse Internet: http://www.lille.tribunal-administratif.fr/ta-caa/ 🌏
Fax: +33 20631347 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2012/S 011-017026 (2012-01-16)
Avis d'attribution de marché (2012-06-01)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 585 143,50 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-06-01 📅
Date de publication: 2012-06-06 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 106-176018
Se réfère à l'avis: 2012/S 11-017026
Numéro JO-S: 106
Informations complémentaires
Annonce no105, BOAMP 13 A du 19 janvier 2012. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 1 juin 2012.

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2012-04-24 📅
Nom: Colas Nord-Picardie
Adresse postale: rue de l'Epine
Commune postale: Villeneuve d'Ascq Cedex
Code postal: 59666
Pays: France 🇫🇷
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 8

Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse Internet: http://lille.tribunal-administratif.fr/ta-caa/ 🌏
Source: OJS 2012/S 106-176018 (2012-06-01)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de préparation de chantier Travaux de démolition de bâtiments et... Travaux de fouille et de terrassement Travaux de terrassement