Marché de travaux pour la requalification du boulevard Alsace Lorraine entre l'avenue du Gal de Gaulle et la rue J J de Monaix

Ville de Pau

Le délai d'exécution des lots 1 et 3 est de 26 semaines à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant le démarrage des travaux du lot 1 (période de préparation de 3 semaines = 15 jours ouvrés en dehors du délai d'exécution pour tous les lots).
Le délai d'exécution du lot 2 est de 3 semaines à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant à l'entrepreneur titulaire du lot de commencer l'exécution des travaux.
Le délai d'exécution du lot 4 est de 3 semaines à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant à l'entrepreneur titulaire du lot de commencer l'exécution des travaux.
Les candidats sont autorisés à présenter des variantes seulement pour le lot n° 1.
En application des dispositions de l'article 14 du code des marchés publics, l'exécution du marché comporte une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2012-02-23. L'appel d'offres a été publié le 2012-01-13.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• Ville de Pau

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• France

Historique des marchés publics

Date	Document
2012-01-13	Avis de marché
2012-05-04	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2012-01-13)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux routiers
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux routiers 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Pau
Adresse postale: hôtel de ville place Royale
Code postal: 64000
Commune postale: Pau

Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-01-13 📅
Date limite de soumission: 2012-02-23 📅
Date de publication: 2012-01-17 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 10-015019
Numéro JO-S: 10
Informations complémentaires

Critères de sélection des candidatures: Situation juridique. Références professionnelles et capacités techniques. Capacité économique et financière. Critères de jugement des offres: — Pour le lot 1: 1 Prix de l'offre (70 pts); 2 Valeur technique de l'offre (30 pts). — Pour le lot 2: 1 Prix de l'offre (70 pts); 2 Valeur technique de l'offre (30 pts). — Pour le lot 3: 1 Prix de l'offre (45 pts); 2 Valeur technique de l'offre (55 pts). — Pour le lot 4: 1 Prix de l'offre (40 pts); 2 Valeur technique (60 pts). Modalités de réception des offres: Remise contre récépissé ou par pli recommandé avec accusé de réception ou remises contre récépissé sous enveloppe cachetée portant la mention "offre pour marché de travaux pour la requalification du boulevard Alsace Lorraine entre l'avenue du Gal de Gaulle et la rue J J de Monaix" avant le 23.2.2012 à 16:30 délai de rigueur, à l'adresse suivante: Ville de Pau, direction des achats et des marchés publics, hôtel de France, BP 547, 2 bis place Royale 64010 Pau, FRANCE. Remise dématérialisée via le profil acheteur http://www.achatpublic.com - réf. Pau12/04. Retrait du dossier de consultation et renseignements complémentaires: Ville de Pau. Direction des achats et des marchés publics. 2 bis Place Royale - BP 547 64010 Pau, FRANCE. T: +33 559115060. F: +33 559115051. Téléchargement: via la plate-forme à l'adresse suivante www.achatpublic.com - salle des marchés - entreprises - réf dossier PAU 12/04. Par courrier ou par fax aux coordonnées indiquées ci-dessus. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 13.1.2012.

Informations complémentaires

Critères de sélection des candidatures:

Situation juridique.

Références professionnelles et capacités techniques.

Capacité économique et financière.

Critères de jugement des offres:

— Pour le lot 1:

1 Prix de l'offre (70 pts);

2 Valeur technique de l'offre (30 pts).

— Pour le lot 2:

1 Prix de l'offre (70 pts);

2 Valeur technique de l'offre (30 pts).

— Pour le lot 3:

1 Prix de l'offre (45 pts);

2 Valeur technique de l'offre (55 pts).

— Pour le lot 4:

1 Prix de l'offre (40 pts);

2 Valeur technique (60 pts).

Modalités de réception des offres:

Remise contre récépissé ou par pli recommandé avec accusé de réception ou remises contre récépissé sous enveloppe cachetée portant la mention "offre pour marché de travaux pour la requalification du boulevard Alsace Lorraine entre l'avenue du Gal de Gaulle et la rue J J de Monaix" avant le 23.2.2012 à 16:30 délai de rigueur, à l'adresse suivante: Ville de Pau, direction des achats et des marchés publics, hôtel de France, BP 547, 2 bis place Royale 64010 Pau, FRANCE.

Remise dématérialisée via le profil acheteur http://www.achatpublic.com - réf. Pau12/04.

Retrait du dossier de consultation et renseignements complémentaires:

Ville de Pau.

Direction des achats et des marchés publics.

2 bis Place Royale - BP 547

64010 Pau, FRANCE.

T: +33 559115060.

F: +33 559115051.

Téléchargement: via la plate-forme à l'adresse suivante www.achatpublic.com - salle des marchés - entreprises - réf dossier PAU 12/04.

Par courrier ou par fax aux coordonnées indiquées ci-dessus.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 13.1.2012.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Le délai d'exécution du lot 2 est de 3 semaines à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant à l'entrepreneur titulaire du lot de commencer l'exécution des travaux.

Le délai d'exécution du lot 4 est de 3 semaines à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant à l'entrepreneur titulaire du lot de commencer l'exécution des travaux.

Les candidats sont autorisés à présenter des variantes seulement pour le lot n° 1.

En application des dispositions de l'article 14 du code des marchés publics, l'exécution du marché comporte une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique.

Numéro du lot: 1
Brève description: Voirie et réseaux divers.
Numéro du lot: 2
Brève description: Résine à agrégats.
Numéro du lot: 3
Brève description: Eclairage public.
Numéro du lot: 4
Brève description: Plantations.
Les variantes sont acceptées ✅
Description des options:

Option 1 au lot n° 1: Ourlet en pierre de l'église et petits seuils en pavage des entrées au bâti du square.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Une lettre de candidature pouvant prendre la forme de l'imprimé DC1.

En cas de redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet justifiant que le candidat a bien été habilité à poursuivre son activité pendant la durée prévisible d'exécution du marché.

Une déclaration sur l'honneur, dûment datée et signée par le candidat, justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics (déclaration incluse dans le formulaire DC1).

Situation économique et financière:

Le candidat fournira tout document permettant d'attester de ses garanties et capacités financières.

Capacité technique et professionnelle:

Le candidat fournira tout document permettant d'attester de ses garanties techniques, notamment des certificats d'identité professionnelle ou des références de prestations attestant de la compétence de l'entreprise à réaliser la prestation sur laquelle porte le marché.

Exécution du marché
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

Le marché est financé par les ressources budgétaires. Les règlements seront effectués par virement bancaire dans un délai de 30 jours.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

Les entreprises soumissionnant pourront, si elles le souhaitent, présenter leur candidature sous forme de groupement, solidaire ou conjoint.

L'entreprise mandataire d'un groupement ne pourra représenter, en cette qualité, plus d'un groupement pour un même marché.

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Mme la députée - maire de Pau

Référence
Informations complémentaires

Critères de sélection des candidatures:

Situation juridique.

Références professionnelles et capacités techniques.

Capacité économique et financière.

Critères de jugement des offres:

— Pour le lot 1:

1 Prix de l'offre (70 pts);

2 Valeur technique de l'offre (30 pts).

— Pour le lot 2:

— Pour le lot 3:

1 Prix de l'offre (45 pts);

2 Valeur technique de l'offre (55 pts).

— Pour le lot 4:

1 Prix de l'offre (40 pts);

2 Valeur technique (60 pts).

Modalités de réception des offres:

Remise contre récépissé ou par pli recommandé avec accusé de réception ou remises contre récépissé sous enveloppe cachetée portant la mention "offre pour marché de travaux pour la requalification du boulevard Alsace Lorraine entre l'avenue du Gal de Gaulle et la rue J J de Monaix" avant le 23.2.2012 à 16:30 délai de rigueur, à l'adresse suivante: Ville de Pau, direction des achats et des marchés publics, hôtel de France, BP 547, 2 bis place Royale 64010 Pau, FRANCE.

Remise dématérialisée via le profil acheteur http://www.achatpublic.com - réf. Pau12/04.

Retrait du dossier de consultation et renseignements complémentaires:

Ville de Pau.

Direction des achats et des marchés publics.

2 bis Place Royale - BP 547

64010 Pau, FRANCE.

T: +33 559115060.

F: +33 559115051.

Téléchargement: via la plate-forme à l'adresse suivante www.achatpublic.com - salle des marchés - entreprises - réf dossier PAU 12/04.

Par courrier ou par fax aux coordonnées indiquées ci-dessus.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 13.1.2012.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Pau
Adresse postale: 50 cours Lyautey
Commune postale: Pau
Code postal: 64000
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 559849440 📞
Fax: +33 559024993 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2012/S 010-015019 (2012-01-13)

Avis d'attribution de marché (2012-05-04)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 589 460,50 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet
Critères d'attribution
Non spécifié

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: hôtel de Ville place Royale

Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-05-04 📅
Date de publication: 2012-05-05 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 87-142162
Se réfère à l'avis: 2012/S 10-015019
Numéro JO-S: 87
Informations complémentaires

Annonce n° 168, BOAMP 12 A du 18.1.2012. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 4.5.2012.

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2012-03-21 📅
Nom: Société Screg Sud Ouest
Adresse postale: 84 rue Gère Bélesten
Commune postale: Serres-Castet
Code postal: 64121
Pays: France 🇫🇷

2️⃣
Nom: Société Colas
Adresse postale: avenue Alfred Nobel
Commune postale: Pau
Code postal: 64000

3️⃣
Nom: Société Telecom Optique Services
Adresse postale: 64 avenue Louis Sallenave

4️⃣
Nom: Société l'Ami des Jardins
Adresse postale: 37 avenue Francois Mitterrand
Commune postale: Orthez
Code postal: 64300
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 05
2
5
7
Source: OJS 2012/S 087-142162 (2012-05-04)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage (>20)

Travaux de construction, de fondation et de revêtement d'autoroutes, de routes (>20)

Travaux de construction d'autoroutes, de routes (>20)

Travaux routiers (>20)