Marché de travaux pour l'isolation thermique extérieure du bâtiment D et la construction de 2 préaux, d'1 galerie couverte et le cas échéant d'1 passerelle sur la Thérouanne, au lycée Le Gué à Tresmes à Congis-sur-Thérouanne

Aménagement 77 ex SESM

Marché de travaux pour l'isolation thermique extérieure du bâtiment D et la construction de 2 préaux, d'1 galerie couverte et le cas échéant d'1 passerelle sur la Thérouanne, au lycée Le Gué à Tresmes à Congis-sur-Thérouanne.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2012-09-05. L'appel d'offres a été publié le 2012-07-12.

Qui ?

• Aménagement 77 ex SESM

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• France › Ile-de-France

Historique des marchés publics

Date	Document
2012-07-12	Avis de marché
2013-04-15	Informations complémentaires

Avis de marché (2012-07-12)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de bâtiments
Quantité ou étendue:

Travaux pour l'isolation thermique extérieure du bâtiment D et la construction de 2 préaux, d'1 galerie couverte et le cas échéant d'1 passerelle sur la Thérouanne, au lycée Le Gué à Tresmes à Congis-sur-Thérouanne.2 000 000

Valeur totale du marché: 2 000 000 💰
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de bâtiments 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Aménagement 77 ex SESM
Adresse postale: 10 rue Dajot, BP 34
Code postal: 77004
Commune postale: Melun Cedex
Contact
Téléphone: +33 164832459 📞

Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-07-12 📅
Date limite de soumission: 2012-09-05 📅
Date de publication: 2012-07-17 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 135-224940
Numéro JO-S: 135
Informations complémentaires

Pour le présent marché, le pouvoir adjudicateur est la région Île-de-France. L'ensemble du DCE est ainsi disponible sur la plate-forme http://www.iledefrance.fr/marches-publics/ (hotline: +33 820207743 pour l'assistance éventuelle au téléchargement). Les plis contenant les candidatures et les offres doivent être transmis soit sous pli cacheté sur support papier, soit par voie électronique. Les modalités de transmission de ces documents sont détaillées dans le RC. Seront éliminés les candidats dont la candidature est irrecevable au regard des dispositions légales et réglementaires ou dont les capacités techniques ou financières paraissent insuffisantes au vu des pièces de la candidature. après examen des offres remises, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'engager des négociations. Le cas échéant, la négociation aura lieu avec les 3 meilleurs candidats à l'issue de la première analyse des offres. Les offres irrégulières, inappropriées ou qui méconnaissent la législation en vigueur auront été préalablement écartées de cette analyse. Ces négociations se dérouleront selon les modalités figurant dans le RC. À savoir également: 1) la valeur estimée indiquée dans la rubrique II.2.1) concerne le montant total des lots, tranches conditionnelles incluses; 2) le délai limite de notification des ordres de service prescrivant de commencer les travaux de la tranche conditionnelle est de 3 mois, à dater de l'origine du délai d'exécution de la tranche ferme; 3) des informations supplémentaires sur la quantité et l'étendue des lots sont disponibles en annexe 2 du RC; 4) la valeur technique (au vu du mémoire) de pondération 40 % sera évaluer en fonction des 3 sous-critères qui sont: — la méthodologie indiquant les études d'exécution, les moyens humains et matériels affectés à l'exécution du marché, la fréquence de passage du personnel encadrant, les horaires de travail et de la propreté du chantier (pondération 20 %), — les dispositions relatives à la gestion, à la valorisation et à l'élimination des déchets de chantier (pondération 10 %), — les mesures de sécurité envisagées par le titulaire (pondération 10 %). 5) concernant la présentation de l'offre variante, la remise de l'offre de base n'est pas obligatoire. Exigences minimales du cahier des charges à respecter pour les variantes: les entreprises, qui proposeront une variante, devront justifier, à travers leur mémoire technique, de l'équivalence avec la solution de base. En effet, l'offre doit être au moins équivalente à la solution de base en termes de qualité et de conditions de mise en œuvre. Les délais de réalisation doivent être inférieurs ou égaux à la solution de base. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 12.7.2012.

Informations complémentaires

Pour le présent marché, le pouvoir adjudicateur est la région Île-de-France.

L'ensemble du DCE est ainsi disponible sur la plate-forme http://www.iledefrance.fr/marches-publics/ (hotline: +33 820207743 pour l'assistance éventuelle au téléchargement).

Les plis contenant les candidatures et les offres doivent être transmis soit sous pli cacheté sur support papier, soit par voie électronique.

Les modalités de transmission de ces documents sont détaillées dans le RC.

Seront éliminés les candidats dont la candidature est irrecevable au regard des dispositions légales et réglementaires ou dont les capacités techniques ou financières paraissent insuffisantes au vu des pièces de la candidature. après examen des offres remises, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'engager des négociations. Le cas échéant, la négociation aura lieu avec les 3 meilleurs candidats à l'issue de la première analyse des offres. Les offres irrégulières, inappropriées ou qui méconnaissent la législation en vigueur auront été préalablement écartées de cette analyse. Ces négociations se dérouleront selon les modalités figurant dans le RC.

À savoir également:

1) la valeur estimée indiquée dans la rubrique II.2.1) concerne le montant total des lots, tranches conditionnelles incluses;

2) le délai limite de notification des ordres de service prescrivant de commencer les travaux de la tranche conditionnelle est de 3 mois, à dater de l'origine du délai d'exécution de la tranche ferme;

3) des informations supplémentaires sur la quantité et l'étendue des lots sont disponibles en annexe 2 du RC;

4) la valeur technique (au vu du mémoire) de pondération 40 % sera évaluer en fonction des 3 sous-critères qui sont:

— la méthodologie indiquant les études d'exécution, les moyens humains et matériels affectés à l'exécution du marché, la fréquence de passage du personnel encadrant, les horaires de travail et de la propreté du chantier (pondération 20 %),

— les dispositions relatives à la gestion, à la valorisation et à l'élimination des déchets de chantier (pondération 10 %),

— les mesures de sécurité envisagées par le titulaire (pondération 10 %).

5) concernant la présentation de l'offre variante, la remise de l'offre de base n'est pas obligatoire.

Exigences minimales du cahier des charges à respecter pour les variantes: les entreprises, qui proposeront une variante, devront justifier, à travers leur mémoire technique, de l'équivalence avec la solution de base. En effet, l'offre doit être au moins équivalente à la solution de base en termes de qualité et de conditions de mise en œuvre. Les délais de réalisation doivent être inférieurs ou égaux à la solution de base.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 12.7.2012.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: gros œuvre / parement de façade, revêtement de sols durs / peinture, plomblerie
Brève description:

Ce lot a pour objet la réalisation du gros œuvre, et du parement de façades pour la tranche ferme et la tranche conditionnelle, ainsi que la mise en œuvre des revêtements de sols durs, de la peinture, de la plomberie, des sanitaires et de la VMC concernant uniquement la tranche ferme.

Quantité ou étendue: — tranche ferme:—— 35 m3 de béton pour les fondations superficielles,—— 75 m3 de béton pour le dallage,—— 50 ml de réseaux Eu/Ev et,—— 50 ml de réseaux, etc.,— tranche conditionnelle:—— 8 micro-pieux,—— escalier de 150 m3, etc.

— tranche ferme:

—— 35 m

—— 75 m

—— 50 ml de réseaux Eu/Ev et,

—— 50 ml de réseaux, etc.,

— tranche conditionnelle:

—— 8 micro-pieux,

—— escalier de 150 m

Informations complémentaires sur les lots:

Le délais d'exécution:— tranche ferme: 8 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service,— tranche conditionnelle: 6 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service.

Le délais d'exécution:

— tranche ferme: 8 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service,

— tranche conditionnelle: 6 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service.

Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: charpente / couverture / étanchéité, métallerie
Brève description:

Ce lot a pour objet la réalisation de la charpente, de la couverture, de l'étanchéité et de la métallerie pour la tranche ferme et la tranche conditionnelle.

Quantité ou étendue: — tranche ferme:—— 10 000 kg d'ossature pour la charpente,—— 550 ml de bacs acier pour la couverture,—— 4 550 mètres carrés d'isolation thermique, etc.,— tranche conditionnelle:—— 4 000 kg de structure passerelle,—— 50 mètres carrés de bac collaorant,—— 40 ml de garde corps, etc.

—— 10 000 kg d'ossature pour la charpente,

—— 550 ml de bacs acier pour la couverture,

—— 4 550 mètres carrés d'isolation thermique, etc.,

—— 4 000 kg de structure passerelle,

—— 50 mètres carrés de bac collaorant,

—— 40 ml de garde corps, etc.

Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: menuiseries extérieures
Brève description: Ce lot a pour objet la réalisation des menuiseries extérieures.
Quantité ou étendue: — 160 mètres carrés de châssis ouvrant à la française,— 1 550 mètres carrés de SHED,— 160 mètres carrés de ouvrants à soufflet,— 195 ml de bavettes d'appui,— 110 brises soleil, etc.

— 160 mètres carrés de châssis ouvrant à la française,

— 1 550 mètres carrés de SHED,

— 160 mètres carrés de ouvrants à soufflet,

— 195 ml de bavettes d'appui,

— 110 brises soleil, etc.

Informations complémentaires sur les lots:

Le délais d'exécution est de 8 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service.

Numéro du lot: 4
Intitulé du lot: électricité
Brève description:

Ce lot a pour objet la réalisation des installations électrique concernant la tranche ferme et la tranche conditionnelle.

Quantité ou étendue: — tranche ferme:—— 250 chemins de câbles courants forts,—— 26 luminaires, etc.,— tranche conditionnelle:—— 10 luminaires types E,—— 23 luminaires type F, etc.

—— 250 chemins de câbles courants forts,

—— 26 luminaires, etc.,

—— 10 luminaires types E,

—— 23 luminaires type F, etc.

Numéro du lot: 5
Intitulé du lot: aménagements extérieurs / espaces verts
Brève description: Ce lot a pour objet l'aménagement paysager d'espaces verts.
Quantité ou étendue: — 85 m3 de terrassement en déblais,— 750 m3 de dalle béton,— 40 m3 de terre végétale, 6 bancs, etc.

— 85 m

— 750 m

— 40 m

Les variantes sont acceptées ✅
Quantité ou étendue:

Description des options:

Le marché comprend une tranche ferme et une tranche conditionnelle pour les lots 1, 2 et 4.

Durée de l'accord: 8 mois
Numéro de référence: 1200272
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Lycée du Gué à Tresmes BP 03, 77440 Congis-sur-Thérouanne, FRANCE.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

a) à fournir par l'ensemble des candidats:

— la lettre de candidature (ou DC 1),

— les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager la société, si la personne signataire n'est pas le représentant légal de la société,

— la déclaration sur l'honneur (sur le modèle fixé en annexe IV du RC) en application des articles 43, 44 et 45 du code des marchés publics.

b) à fournir si la situation du candidat le justifie:

— la copie du ou des jugements prononçant le redressement judiciaire et du ou des jugements prévoyant la mise en place d'un plan de redressement de l'entreprise,

— pour les personnes physiques ou morales ayant commencé leur activité depuis moins d'1 an, le récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises.

c) à fournir pour une candidature présentée en groupement d'entreprises:

— une lettre de candidature (ou formulaire type DC 1) faisant état de l'ensemble des membres du groupement et de l'habilitation du mandataire commun par ses co-traitants, si l'offre n'est pas signée par l'ensemble des entreprises groupées,

— par chaque co-traitant, l'ensemble des justificatifs listés aux a) et b).

Situation économique et financière:

Si la situation du candidat le justifie, à fournir par l'ensemble des candidats:

— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles, ou au cours de(s) l'année(s), précédant l'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence, si l'entreprise a été créée depuis moins de trois années,

— déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.

Capacité technique et professionnelle:

À fournir par l'ensemble des candidats:

— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années ou au cours de(s) l'année(s), précédant l'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence, si l'entreprise a été créée depuis moins de trois années,

— liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin,

— renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à 4 du code du travail.

Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:

Une retenue de garantie de 5,00 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par le comptable assignataire des paiements. Cette retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande ou, si les 2 parties en sont d'accord, par une caution personnelle et solidaire, constituée en totalité au plus tard à la date à laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du marché. Dans l'hypothèse où la garantie ou la caution ne serait pas constituée ou complétée, dans ce délai, la fraction de la retenue de garantie correspondant à l'acompte est prélevée. Le titulaire garde la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie à première demande ou une caution personnelle et solidaire à la retenue de garantie. pour le versement de l'avance, le titulaire, sauf s'il s'agit d'un organisme public, doit justifier de la constitution d'une garantie à première demande à concurrence de 60,00 % du montant de l'avance. La caution personnelle et solidaire n'est pas autorisée.

Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

Financement prévu par une autorisation de programme affectée par délibération de l'assemblée régionale nº 11 - 279 du 19.5.2011. L'opération sera financée sur le budget régional au chapitre 901-2 "Constructions et équipements scolaires". Le paiement s'effectue par mandat administratif. Le délai de paiement maximum est fixé à 30 jours à compter de la réception des justifications fournies par le titulaire conformément au CCAP. En cas de dépassement du délai de paiement, le taux des intérêts moratoires sera égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 7 points. les prix sont révisables et forfaitaires.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: Groupement conjoint avec mandataire solidaire.

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix des prestations (60)
2. Valeur technique (au vu du mémoire) (40)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Mme Robineau Marie-Paule
Nom: Aménagement 77
Point de contact: M. Hillebrand Alain
Téléphone: +33 164835765 📞
Courrier électronique: mandats@amenagement77.fr 📧
Fax: +33 164375140 📠
URL des documents: http://www.iledefrance.fr/marches-publics/ 🌏
Nom: Région Île-de-France - unité affaires juridiques, marchés, qualité
Adresse postale: 35 boulevard des invalides
Commune postale: Paris
Code postal: 75007
Point de contact: secrétariat de la commission d'appel d'offres
URL pour la participation: http://www.iledefrance.fr/marches-publics/ 🌏

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 1200272
Informations complémentaires

Pour le présent marché, le pouvoir adjudicateur est la région Île-de-France.

L'ensemble du DCE est ainsi disponible sur la plate-forme http://www.iledefrance.fr/marches-publics/ (hotline: +33 820207743 pour l'assistance éventuelle au téléchargement).

Les plis contenant les candidatures et les offres doivent être transmis soit sous pli cacheté sur support papier, soit par voie électronique.

Les modalités de transmission de ces documents sont détaillées dans le RC.

Seront éliminés les candidats dont la candidature est irrecevable au regard des dispositions légales et réglementaires ou dont les capacités techniques ou financières paraissent insuffisantes au vu des pièces de la candidature. après examen des offres remises, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'engager des négociations. Le cas échéant, la négociation aura lieu avec les 3 meilleurs candidats à l'issue de la première analyse des offres. Les offres irrégulières, inappropriées ou qui méconnaissent la législation en vigueur auront été préalablement écartées de cette analyse. Ces négociations se dérouleront selon les modalités figurant dans le RC.

À savoir également:

1) la valeur estimée indiquée dans la rubrique II.2.1) concerne le montant total des lots, tranches conditionnelles incluses;

2) le délai limite de notification des ordres de service prescrivant de commencer les travaux de la tranche conditionnelle est de 3 mois, à dater de l'origine du délai d'exécution de la tranche ferme;

3) des informations supplémentaires sur la quantité et l'étendue des lots sont disponibles en annexe 2 du RC;

4) la valeur technique (au vu du mémoire) de pondération 40 % sera évaluer en fonction des 3 sous-critères qui sont:

— la méthodologie indiquant les études d'exécution, les moyens humains et matériels affectés à l'exécution du marché, la fréquence de passage du personnel encadrant, les horaires de travail et de la propreté du chantier (pondération 20 %),

— les dispositions relatives à la gestion, à la valorisation et à l'élimination des déchets de chantier (pondération 10 %),

— les mesures de sécurité envisagées par le titulaire (pondération 10 %).

5) concernant la présentation de l'offre variante, la remise de l'offre de base n'est pas obligatoire.

Exigences minimales du cahier des charges à respecter pour les variantes: les entreprises, qui proposeront une variante, devront justifier, à travers leur mémoire technique, de l'équivalence avec la solution de base. En effet, l'offre doit être au moins équivalente à la solution de base en termes de qualité et de conditions de mise en œuvre. Les délais de réalisation doivent être inférieurs ou égaux à la solution de base.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 12.7.2012.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Paris
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Commune postale: Paris Cedex 04
Code postal: 75181
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 144594400 📞
Adresse Internet: http://www.ta-paris.juradm.fr 🌏
Fax: +33 144594646 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2012/S 135-224940 (2012-07-12)

Informations complémentaires (2013-04-15)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-04-15 📅
Date de publication: 2013-04-18 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 076-126361
Se réfère à l'avis: 2012/S 135-224940
Numéro JO-S: 76
Source: OJS 2013/S 076-126361 (2013-04-15)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de bâtiments (>20)