Marché de travaux de déconstruction dans le cadre de l'opération de construction d'un EHPAD sur le site de l'ancienne "clinique du parc" situé à Lyon 6°

SCI EHPAD boulevard des Belges

Lot no00: Déconstruction préalable aux travaux pour la construction d'un EHPAD sur l'ancien site de la "clinique du parc" passé selon la procédure libre restreinte, conformément à l'article 10 et au 2° de l'article 11 du Décret du 30.12.2005.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2012-02-17. L'appel d'offres a été publié le 2012-01-26.

Qui ?

• SCI EHPAD boulevard des Belges

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Rhône-Alpes

Historique des marchés publics

Date	Document
2012-01-26	Avis de marché

Avis de marché (2012-01-26)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de bâtiments liés à la santé
Quantité ou étendue:

Démolition d'un bâtiment en R+4 sur niveau semi enterré d'une surface totale de 6 162 m².La durée prévisionnelle d'exécution du lot 00 est de 4 mois à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux (y compris période de préparation).La date prévisionnelle de notification est fixée à mars 2012.L'opération est décomposée en 10 lots ci-après:— lot 00: déconstruction,— lot 01: terrassements - paroi moulée - pompage,— lot 02: gros oeuvre - façades - iTE - etanchéité,— lot 03: menuiseries extérieures bois / aluminium - occultations - métallerie,— lot 04: finitions - cloisons peinture plafonds - menuiserie Intérieure Bois - sols minces - carrelage faïence,— lot 05: chauffage VMC - plomberie sanitaire,— lot 06: electricité - courants Faibles,— lot 07: matériel de cuisine,— lot 08: equipement buanderie,— lot 09: ascenseurs.La présente consultation porte uniquement sur le lot 00 "déconstruction", conformément au 2° de l'article 11 du décret du 30.12.2005.Les autres lots feront l'objet d'une consultation ultérieure.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de bâtiments liés à la santé 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure restreinte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: SCI EHPAD boulevard des Belges
Adresse postale: SCI EBB, 38 rue François Peissel
Code postal: 69300
Commune postale: Caluire-et-Cuire
Contact
Téléphone: +33 426238388 📞
Fax: +33 426238364 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-01-26 📅
Date limite de soumission: 2012-02-17 📅
Date de publication: 2012-01-28 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 19-030608
Numéro JO-S: 19
Informations complémentaires

Le présent avis de marché suffit à déposer une candidature soit par voie postale, soit sur le profil d'acheteur (adresses indiquées ci-dessus). Le mode de transmission souhaité est la voie postale. Le DCE sera transmis aux seuls candidats sélectionnés. Compte tenu de la procédure, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de négocier avec les candidats admis à déposer une offre. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 26.1.2012.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Quantité ou étendue:

Démolition d'un bâtiment en R+4 sur niveau semi enterré d'une surface totale de 6 162 m².

La durée prévisionnelle d'exécution du lot 00 est de 4 mois à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux (y compris période de préparation).

La date prévisionnelle de notification est fixée à mars 2012.

L'opération est décomposée en 10 lots ci-après:

— lot 00: déconstruction,

— lot 01: terrassements - paroi moulée - pompage,

— lot 02: gros oeuvre - façades - iTE - etanchéité,

— lot 03: menuiseries extérieures bois / aluminium - occultations - métallerie,

— lot 04: finitions - cloisons peinture plafonds - menuiserie Intérieure Bois - sols minces - carrelage faïence,

— lot 05: chauffage VMC - plomberie sanitaire,

— lot 06: electricité - courants Faibles,

— lot 07: matériel de cuisine,

— lot 08: equipement buanderie,

— lot 09: ascenseurs.

La présente consultation porte uniquement sur le lot 00 "déconstruction", conformément au 2° de l'article 11 du décret du 30.12.2005.

Les autres lots feront l'objet d'une consultation ultérieure.

Durée de l'accord: 4 mois
Numéro de référence: Q545
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code CPV supplémentaire: EA05
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 86 boulevard des Belges, 69006 Lyon, FRANCE.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

— lettre de candidature (DC1),

— copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire,

— déclaration sur l'honneur du candidat en application de l'article 8 de l'ordonnance du 6.66.2005 justifiant qu'il ne tombe pas sous le coup de l'une des interdictions à concourir (DC1),

— documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager la société, si la personne signataire n'est pas un représentant légal de la société.

Situation économique et financière:

— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles,

— bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernières années, des opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi.

Niveau(x) minimal/minimaux de normes:

— CA minimum: 3 000 000 EUR,

— situation financière de l'entreprise: fond propre supérieur à 10 % du bilan et capacité d'auto-financement supérieure à 2 % sur les 2 dernieres années.

Capacité technique et professionnelle:

— certificat (s) de qualité ou de capacité délivré (s) par des organismes indépendants ou moyens de preuve équivalent, notamment certificats de qualifications professionnelles ou de conformité à des spécifications techniques: Qualibat ou équivalent,

— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat au cours des 3 dernières années,

— présentation d'une liste de travaux exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus important (Références spécifiques milieu urbain avec accès contraint, présence d'avoisinants, ...),

— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.

Niveau(x) minimal/minimaux de normes:

Qualification: 1112 ou références équivalentes.

Effectif: EFF 3.

Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:

Retenue de garantie de 5 % pouvant être remplacée par une caution personnelle et solidaire.

Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

Financement sur fonds propres. Le délai maximum de paiement des acomptes et du solde est de 45 jours à compter de la date de réception de la demande de paiement par le Maître d'oeuvre.

Taux d'intérêt en cas de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

Les candidats peuvent soumissionner seuls ou en groupement d'opérateurs économiques.

En cas de groupement, la forme souhaitée est la forme solidaire.

Procédure
Nombre minimum de candidats: 5
Nombre maximum de candidats: 10
Critères objectifs de sélection:

Conformément à la possibilité conférée par l'article 23 III du décret no 2005-1742 du 30.12.2005.

Critères de sélection:

1/ capacité professionnelle et technique

2/ capacité financiere

3/références

Date d'envoi des invitations: 2012-02-24 📅
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix des prestations (50)
2. Valeur technique (moyens engagés en personnel, moyens engagés en matériels, modes opératoires, dispositions prises pour la réduction des nuisances) (50)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Other
Contact
Point de contact: Mme Cambier
Adresse du profil d'acheteur: http://www.voxoa.fr/appel-d-offres.php 🌏
Nom: Voxoa
Adresse postale: 30 rue du Lac
Commune postale: Lyon Cedex 03
Code postal: 69442
Point de contact: M. Coppere
Téléphone: +33 472610261 📞
Courrier électronique: contact@voxoa.fr 📧
Fax: +33 472610262 📠
URL pour informations complémentaires: http://www.voxoa.fr/appel-d-offres.php 🌏
URL pour la participation: http://www.voxoa.fr/appel-d-offres.php 🌏
URL des documents: http://www.voxoa.fr/appel-d-offres.php 🌏

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: Q545
Informations complémentaires

Le DCE sera transmis aux seuls candidats sélectionnés.

Compte tenu de la procédure, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de négocier avec les candidats admis à déposer une offre.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 26.1.2012.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal de grande instance de Lyon
Adresse postale: 67 rue Servient
Commune postale: Lyon
Code postal: 69003
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 472607012 📞
Fax: +33 472607238 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2012/S 019-030608 (2012-01-26)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de bâtiments (>20)

Travaux de construction de bâtiments liés à la santé et aux services sociaux, de crématoriums et de toilettes publiques (14)

Travaux de construction de bâtiments liés à la santé (8)