Marché alloti portant sur la réalisation de protections acoustiques sur l'autoroute A86 extérieure à Créteil - 2e tranche de travaux - zone Palais de justice - écrans Louis Pasteur

MEEDDM

Marché à lots portant sur la réalisation de protections acoustiques et aménagements paysagers sur l'autoroute A86 extérieure à Créteil - 2eme tranche de travaux-zone Palais de justice - ecrans Louis Pasteur.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2012-09-20. L'appel d'offres a été publié le 2012-07-27.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• MEEDDM

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Ile-de-France › Val-de-Marne

Historique des marchés publics

Date	Document
2012-07-27	Avis de marché
2013-02-06	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2012-07-27)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction d'ouvrages de génie civil, excepté ponts, tunnels, puits et passages souterrains
Quantité ou étendue:

Ce marché de travaux intitulé "réalisation de protections acoustiques sur l'autoroute A86 et aménagements paysagers. Circulation maintenue sur l'a86" se décompose en deux lots: Lot 1: Travaux d'écrans acoustiques sur butte phonique (écrans béton de bois) et passages inférieurs (écrans réfléchissants acrylique), le long des voies circulées d'a86 extérieure; longueur totale environs de 700 m; surface totale des écrans environs de 4 000 mètres carrés. Lot 2: Préparation du terrain (élagage, débroussaillage, abattage) et travaux d'aménagement paysager sur buttes phoniques existantes d'une surface totale de l'ordre de 7 400 mètres carrés.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction d'ouvrages de génie civil, excepté ponts, tunnels, puits et passages souterrains 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale
Nom du pouvoir adjudicateur: Meeddm
Adresse postale: 21-23 rue Miollis
Code postal: 75732
Commune postale: Paris Cedex 15
Contact
Adresse Internet: http://www.driea.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/ 🌏
Courrier électronique: bm.sg.driea-if@developpement-durable.gouv.fr 📧
Téléphone: +33 140618080 📞

Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-07-27 📅
Date limite de soumission: 2012-09-20 📅
Date de publication: 2012-08-01 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 146-243729
Numéro JO-S: 146
Informations complémentaires

A titre indicatif, les travaux des lots démarrent vers la fin de 2012 pour une durée de travaux de 10 mois (hors phase préparatoire). *le dossier de consultation est téléchargeable gratuitement sur la plate-forme des marchés publics à l'adresse suivante http://www.marches-publics.gouv.fr - sous la référence: DRIEA-AOO-12-023. *Le mode de retrait du dossier de consultation ne conditionne pas le choix du mode de transmission de l'offre. *lors de ce téléchargement, il est conseillé au candidat de s'identifier (nom+tél+adresse e-mail) sur cette consultation afin que toute modification ultérieure du dossier de consultation lui soit communiquée. *les conditions de remise des offres, notamment des offres électroniques, sont détaillées dans le règlement de la consultation. *Une visite de chantier est possible afin de permettre à l'entrepreneur de fournir un mémoire technique exhaustif sur les conditions de sécurité et la méthodologie d'exécution (cf article 6 du réglement de la consultation). Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 27.7.2012.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: terrassements et génie civil
Brève description:

Travaux d'écrans acoustiques sur butte phonique (écrans béton de bois) et passages inférieurs (écrans réfléchissants acrylique), le long des voies circulées d'a86 extérieure; longueur totale environs de 700 m; surface totale des écrans environs de 4 000 mètres carrés.

Quantité ou étendue: Cf rubrique ci-dessous: informations complémentaires.
Informations complémentaires sur les lots:

La durée du lot 1 est décomposée comme suit: -phase préparatoire: 90 jours calendaires (par ordre de service non comprise dans le délai d'exécution); - travaux: 10 mois (par ordre de service) *Etendue ou quantité: travaux d'écrans acoustiques sur autoroute sous exploitation * Ecrans sur ouvrages d'art (PI): Réalisation de deux écrans acoustiques réfléchissants ancrés sur ouvrages en béton armé (surface 310 m2 - Ht moyenne de 4 m), sous circulation * Ecrans sur butte phonique * Terrassement de la butte * Exécution des fondations de type pieux et semelles superficielles * Exécution des écrans acoustiques en béton + parement béton de bois (surface 3 550 m2 - HT variable entre 3 et 6,7 m).

Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: aménagements paysagers
Brève description:

Préparation du terrain (élagage, débroussaillage, abattage) et travaux d'aménagement paysager sur buttes phoniques existantes d'une surface totale de l'ordre de 7 400 mètres carrés.

Informations complémentaires sur les lots:

Durée du lot 2 se décomposent comme suit: - phase préparatoire: 30 jours calendaires (par ordre de service, non comprise dans le délai d'exécution); - travaux: 46 mois maximum comportant 4 délais distincts (par ordre de service); Etendue ou quantités: Travaux d'aménagement paysagers -(7 400 m sur talus autoroutier, sous exploitation* Réalisation des rampes d'accès, élagage, débroussaillage, abattage d'environs 700 arbres* Aménagement paysagers: plantation d'environs 13 000 végétaux (arbres, arbustes, arbustes couvre sol, arbustes buissonnants) * Entretien des plantations pendant 2 années.

Numéro de référence: DRIEA-AOO-12-023
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:

Commune de Créteil dans le Val-de-Marne (94), le long de l'autoroute A86 extérieure.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

— Le DC1 dûment complété et signé. En cas de groupement le DC1 est signé par tous les cotraitants; - le DC2 dûment complété. En cas de groupement il est fourni un DC2 par cotraitant; Ces formulaires sont disponibles avec leur notice d'utilisation sur le site: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires * La forme juridique du candidat; * En cas de groupement, sa nature et le nom du mandataire et les habilitations de celui-ci; * Les pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat y compris, en cas de groupement, le cas échéant, les habilitations nécessaires pour représenter les entreprises au stade de la passation du marché.

Situation économique et financière:

* Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles; * Une déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.

Niveau(x) minimal/minimaux de normes:

* Le candidat doit justifier d'un chiffre d'affaire annuel moyen sur les 3 derniers exercices disponibles: Lot 1 : 10 000 000 EUR lot 2 : 1 500 000 EUReuro(s).

Capacité technique et professionnelle:

A - expérience: La présentation d'une liste des travaux similaires en cours d'exécution ou exécutés en travaux propres au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. b - capacités professionnelles: * L'indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de conduite des travaux de même nature que celle du marché; C - capacités techniques: * Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement, pour chacune des 3 dernières années; * Une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature (CMP article 45). Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat, même s'il s'agit d'un groupement, peut demander que soient également prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques quelle que soit la nature juridique des liens existant entre ces opérateurs et lui (notamment en cas de sous-traitance). En outre, pour justifier qu'il dispose des capacités des opérateurs économiques pour l'exécution du marché, le candidat produit un engagement écrit de ceux-ci.

Niveau(x) minimal/minimaux de normes:

* Certificats d'identité professionnelle FNTP ou équivalent: lot 1: IP 113, 2321, 2412, 3711, 374 lot 2: Qualipaysage en particulier: P120, E132, H125, E151, E161.

Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:

Il est prévu une retenue de garantie de 5 % qui peut être remplacée par la garantie à première demande.

Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

Origine du financement: budget de l'État - réseau routier national - BOP 203 Une avance de 10 % sera accordée au titulaire selon les conditions fixées dans le cahier des charges; Les comptes seront réglés sous forme d'acomptes comme indiqué dans le CCAP; les prix sont unitaires; Les prix sont révisables; Le délai global de paiement du règlement des comptes sera fixé à 30 jours. En cas de dépassement de ce délai, les intérêts moratoires s'appliqueront. Une retenue de garantie de 5 % est exercée sur les acomptes par le comptable assignataire des paiements selon les conditions fixées dans le cahier des charges.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

Le marché sera conclu: soit avec un entrepreneur unique; soit avec des entrepreneurs groupés solidaires; soit avec des entrepreneurs groupés conjoints, dont le mandataire du groupement sera solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard du maître de l'ouvrage. Chaque candidat ne pourra remettre, pour la présente consultation, qu'une seule offre par lot en agissant en qualité soit de candidat individuel, soit de membre d'un groupement. Le candidat peut soumissionner pour un lot ou les 2 lots.

Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Lot 1:le prix apprécié au regard du montant du détail estimatif du lot (60)
2. Lot 1: la valeur technique apprécié au regard des documents explicatifs de l'article 3-2 et de ses sous-critères énoncés à l'art 4 du réglement (40)
3. Lot 2: le prix apprécié au regard du montant du détail estimatif du lot (70)
4. Lot 2: la valeur technique apprécié au regard des documents explicatifs de l'article 3-2 et de ses sous-critères énoncés à l'art 4 du réglement (30)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: DRIEA IF/SG/bureau des marchés
M. Bouville Boris
Adresse du profil d'acheteur: https://www.marches-publics.gouv.fr/ 🌏
Nom: Driea if/ dirif - sar-die
Adresse postale: 65-71 avenue Faidherbe
Commune postale: Le Pré-Saint-Gervais Cedex
Code postal: 93315
Point de contact: Driea if/ dirif- sar-die
M. Tschupp Pascal
Téléphone: +33 660986563 📞
Courrier électronique: pascal.tschupp@developpement-durable.gouv.fr 📧
Fax: +33 148434267 📠
URL pour informations complémentaires: https://www.marches-publics.gouv.fr/ 🌏
Nom: DRIEA-IF/SG/bureau des marchés.- pièces A220/A221
Adresse postale: 21/23 rue Miollis
Point de contact: DRIEA-IF/SG/bureau des marchés.- pièces A220/A221
Téléphone: +33 140618630 📞
URL des documents: https://www.marches-publics.gouv.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=66861&orgAcronyme=d4t 🌏
Nom: DRIEA IF/SG/bureau des marches - pieces A220/A221
Point de contact: DRIEA IF/SG/bureau des marchés - pieces A220/A221
URL pour la participation: https://www.marches-publics.gouv.fr/ 🌏
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr 📧

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: DRIEA-AOO-12-023
Informations complémentaires

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 27.7.2012.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Paris
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Commune postale: Paris Cedex 04
Code postal: 75181
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 144594400 📞
Fax: +33 144594646 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de paris
Source: OJS 2012/S 146-243729 (2012-07-27)

Avis d'attribution de marché (2013-02-06)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 2 118 362,90 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Meeddm

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-02-06 📅
Date de publication: 2013-02-09 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 029-044256
Se réfère à l'avis: 2012/S 146-243729
Numéro JO-S: 29
Informations complémentaires

Annonce n Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 6.2.2013.

Objet
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:

commune de Créteil dans le Val-De-Marne (94), le long de l'autoroute A86 extérieure

Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. Lot 1 :le prix apprécié au regard du montant du détail estimatif du lot (60)
3. Lot 2 : le prix apprécié au regard du montant du détail estimatif du lot (70)
4. Lot 2 : la valeur technique apprécié au regard des documents explicatifs de l'article 3-2 et de ses sous-critères énoncés à l'art 4 du réglement (30)

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2013-01-14 📅
Nom: Grt Nge génie civil/agilis/vinci construction/segex
Adresse postale: Nge génie civil mandataire du grt - direction région idf- rue de la Gloriette ZA tuboeuf
Commune postale: Brie Comte Robert Cedex
Code postal: 77257
Pays: France 🇫🇷

2️⃣
Nom: Agrigex Environnement
Adresse postale: 4 boulevard Arago
Commune postale: Wissous
Code postal: 91320
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2
4

Informations complémentaires
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Paris
Source: OJS 2013/S 029-044256 (2013-02-06)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Ouvrages d'art et de génie civil (>20)

Travaux de construction d'ouvrages de génie civil, excepté ponts, tunnels, puits et passages souterrains (2)