Création voie Cassini bis et deux giratoires - zac du Cormier 4 - Cholet

Cté d'agglomération du Choletais

La présente consultation concerne les travaux de voiries, d'assainissement et d'eau potable sur la zone du Cormier no4 à Cholet: création d'une voie parallèle au boulevard Jacques Cassini en phase provisoire, création de 2 giratoires en phase définitive, l'amenée des réseaux d'assainissement et d'eau potable, le contrôle des réseaux EU et EP. Les réseaux souples seront gérés par le SIEML et seront réalisés de mai à juillet 2012.
Ces travaux comprennent les terrassements, la mise en oeuvre de matériaux de carrière, la pose de bordures, la réalisation d'enrobés, la réalisation de trottoir en bicouche, la mise à niveau d'ouvrages divers, l'assainissement et le contrôles de ces réseaux, l'eau potable et la signalisation. Démarrage prévisionnel octobre 2012.
Durée du marché ou délai d'exécution:
Le délai d'exécution global de l'ensemble des lots est de 10 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service de démarrage prescrivant à l'entrepreneur titulaire du lot dont les travaux commencent en premier, de commencer l'exécution des travaux lui incombant. Les délais d'exécution propres aux lots, s'insèrent dans le délai d'ensemble: Lot no1 : 8,5 mois. Lot no2 : 0,5 mois. Lot no3 : 1 mois.
Le délai de la période de préparation de 20 jours n'est pas compris dans le délai d'exécution.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2012-05-25. L'appel d'offres a été publié le 2012-04-13.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• Cté d'agglomération du Choletais

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• France

Historique des marchés publics

Date	Document
2012-04-13	Avis de marché
2012-10-05	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2012-04-13)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de routes
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de routes 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Cté d'agglomération du Choletais
Adresse postale: rue Saint Bonaventure, BP 62111
Code postal: 49321
Commune postale: Cholet Cedex
Contact
Téléphone: +33 244092690 📞
Fax: +33 244092698 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-04-13 📅
Date limite de soumission: 2012-05-25 📅
Date de publication: 2012-04-17 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 74-121993
Numéro JO-S: 74
Informations complémentaires

— Les dossiers sont délivrés gratuitement, — Transmission par voie électronique autorisée: le dossier de consultation peut être retiré sous forme électronique à l'adresse suivante: Https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2012_L0oXBZ4lMo. Accessible également sur le site www.achatpublic.com, dans la salle des marchés, sous la référence Cac12s000. Les offres devront être envoyées par la poste sous pli recommandé avec avis de réception, ou par tout autre moyen permettant de donner une date certaine de réception. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 13.4.2012.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Ces travaux comprennent les terrassements, la mise en oeuvre de matériaux de carrière, la pose de bordures, la réalisation d'enrobés, la réalisation de trottoir en bicouche, la mise à niveau d'ouvrages divers, l'assainissement et le contrôles de ces réseaux, l'eau potable et la signalisation. Démarrage prévisionnel octobre 2012.

Durée du marché ou délai d'exécution:

Le délai d'exécution global de l'ensemble des lots est de 10 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service de démarrage prescrivant à l'entrepreneur titulaire du lot dont les travaux commencent en premier, de commencer l'exécution des travaux lui incombant. Les délais d'exécution propres aux lots, s'insèrent dans le délai d'ensemble: Lot no1 : 8,5 mois. Lot no2 : 0,5 mois. Lot no3 : 1 mois.

Le délai de la période de préparation de 20 jours n'est pas compris dans le délai d'exécution.

Numéro du lot: 1
Brève description: Voirie - assainissement.
Numéro du lot: 2
Brève description: Contrôles réseaux EU et EP.
Numéro du lot: 3
Brève description: Eau potable.
Les variantes sont acceptées ✅
Numéro de référence: CAC12S0005

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Renseignements et formalités prévus aux articles 43 à 46 du code des marchés publics et précisés dans le règlement de la consultation.

Capacité technique et professionnelle: Capacité technique et professionnelle.
Niveau(x) minimal/minimaux de normes: Justificatifs demandés.
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:

Constitution d'une garantie à première demande (5 %) en cas de demande de l'avance par le titulaire.

— Retenue de garantie de 5 % pour les marchés de travaux libérée à l'achèvement de la période de garantie (articles 101 à 103 du code des marchés publics).

Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

Financement: ressources propres (budget zones); Délai global de paiement: 30 jours; Mode de règlement: virement bancaire; avance forfaitaire: oui (articles 87 et 88 du code des marchés publics); acomptes: cf cahier des charges; forme des prix: unitaires / révisables.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

— Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

Groupement solidaire (article 51 du code des marchés publics).

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Other
Contact
Point de contact: service marchés-contrats
M. le président
Nom: Communauté d'agglomération du Choletais
Adresse postale: 46 avenue Gambetta

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: CAC12S0005
Informations complémentaires

— Les dossiers sont délivrés gratuitement,

— Transmission par voie électronique autorisée: le dossier de consultation peut être retiré sous forme électronique à l'adresse suivante: Https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2012_L0oXBZ4lMo.

Accessible également sur le site www.achatpublic.com, dans la salle des marchés, sous la référence Cac12s000.

Les offres devront être envoyées par la poste sous pli recommandé avec avis de réception, ou par tout autre moyen permettant de donner une date certaine de réception.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 13.4.2012.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif
Adresse postale: 6 allée de l'ile Gloriette BP 24111
Commune postale: Nantes Cedex 1
Code postal: 44041
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 240994600 📞
Fax: +33 240994658 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2012/S 074-121993 (2012-04-13)

Avis d'attribution de marché (2012-10-05)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 948 603,08 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-10-05 📅
Date de publication: 2012-10-10 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 195-319971
Se réfère à l'avis: 2012/S 74-121993
Numéro JO-S: 195
Informations complémentaires

Annonce no231, BOAMP 76 A du 18.4.2012. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 5.10.2012.

Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix prestations (80)
2. Valeur technique (20)

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2012-09-17 📅
Nom: Eurovia Atlantique/Lahaye Tp
Adresse postale: route de Saint André
Commune postale: Cholet
Code postal: 49300
Pays: France 🇫🇷

2️⃣
Nom: A3Sn
Adresse postale: Za la Gautrais
Commune postale: Montauban de Bretagne
Code postal: 35360

3️⃣
Nom: Lyonnaise des eaux/Lahaye Tp
Adresse postale: 33 rue Pierre et Marie Curie
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
6
5

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Nantes
Adresse postale: 6 allée Ile Gloriette - BP 24111
Commune postale: Nantes
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2012/S 195-319971 (2012-10-05)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage (>20)

Travaux de construction, de fondation et de revêtement d'autoroutes, de routes (>20)

Travaux de construction d'autoroutes, de routes (>20)

Travaux de construction de routes (9)