Construction Du Groupe Scolaire De La Zac De La Marine Macro-Lot no8: Électricité, Courant Fort - courant Faible

Ville de Colombes

La présente consultation concerne: " construction du groupe scolaire de la Zac de la Marine - macro lot no8 travaux d'électricité et de courant fort - courant faible. " Lors de la consultation initiale, le macro lot no8 ayant été déclaré infructueux, une nouvelle consultation est relancée. Ces travaux sont à réaliser dans le cadre du projet de construction de l'éco-quartier de la Marine, de la ville de Colombes. Ce projet de construction comprend: o Construction d'un groupe scolaire de 21 classes d'environ 6850 mètres carrés Shon, comprenant 9 classes maternelles, 12 classes élémentaires, les accueils de loisirs, un pôle restauration et une salle sportive polyvalente o Aménagement d'une cour maternelle et d'une cour élémentaire o Couverture partielle et construction au dessus du centre de remisage du tramway T1 O Groupe scolaire certifié Hqe - label Bbc Effinergie (Rt 2005) et Bepos.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2012-11-27. L'appel d'offres a été publié le 2012-10-16.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• Ege Rezza

Qui ?

• Ville de Colombes

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Ile-de-France › Hauts-de-Seine

Historique des marchés publics

Date	Document
2012-10-16	Avis de marché
2013-02-01	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2012-10-16)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Électricité
Quantité ou étendue:

Les variantes sont autorisées et devront respecter les exigences minimales détaillées ci après: - seules seront autorisées, les variantes techniques portant sur une amélioration du rapport performance/coût ou sur une limitation de l'impact environnemental de l'ouvrage dans l'esprit du cahier des prescriptions urbaines de la Zac de la Marine.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Électricité 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: ville de Colombes
Adresse postale: place de la République
Code postal: 92700
Commune postale: Colombes
Contact
Adresse Internet: http://marchespublics.colombes.fr 🌏
Téléphone: +33 147608000 📞

Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-10-16 📅
Date limite de soumission: 2012-11-27 📅
Date de publication: 2012-10-20 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 203-333543
Numéro JO-S: 203
Informations complémentaires

Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://marchespublics.colombes.fr unité monétaire utilisée, l'euro.démmarage prévisionnel des prestations: décembre 2012. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 16 octobre 2012.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Les variantes sont acceptées ✅
Numéro de référence: 12ft-0348-P

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Les renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise tels que prévus à l'article 44 du Code des marchés publics: - lettre de candidature ou imprimé Dc 1 et d'habilitation du mandataire par les co-traitants, le cas échéant - copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire (ou imprimé Dc 1) - déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du Cmp (ou imprimés Dc 1 et Dc2) - renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles l.5212-1 à L.5212-4 du code du travail (ou imprimé Dc 1) - tout document relatif aux pouvoirs des personnes habilitées à engager la société.

Situation économique et financière:

Les renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise tels que prévus à l'article 45 du Code des marchés publics: - déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les services objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles (ou imprimé Dc 2).

Capacité technique et professionnelle:

Les renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise tels que prévus à l'article 45 du Code des marchés publics: - déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années - liste des principales prestations effectuées au cours des cinq dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les prestations sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique. (Annexe facultative au présent règlement de consultation à joindre à l'imprimé Dc2) - en cas de déclaration de sous-traitance au moment du dépôt de l'offre: o L'Annexe à l'acte d'engagement portant " présentation d'un sous-traitant " O ou le formulaire Dc4 " déclaration de sous-traitance " rempli(e) et signé(é) par le candidat et le sous-traitant. - Les qualifications suivantes ou équivalentes ou tout autre document permettant de justifier une équivalence (en cas de justificatifs par références, ces dernières devront préciser avec détail, l'opération et les travaux sur lesquels porte la qualification demandée): Qualifelec E3c3.

Exécution du marché
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent: Virement par mandat administratif, financé sur le budget communal.

Procédure
Période de validité de l'offre: 150 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique de l'offre appréciée à partir des éléments suivants:-la description technique et fiche technique des produits et matériaux mis en oeuvre (correspondance des produits et matériaux avec les Cctp et aux objectifs Hqe et Bbc) 25 points. -l'organisation adoptée par l'entreprise ou le groupement pour le chantier, dont: la méthodologie de sa réalisation, les mesures adoptées pour assurer l'hygiène et la sécurité, le contrôle du chantier et le service après-vente, 10 points. -les moyens humains et les matériels mis en oeuvre pour respecter la conformité des prestations à l'ensemble des pièces du marché et, en particulier le Cctp, le calendrier prévisionnel des travaux, dont: le personnel d'encadrement, le personnel de chantier, la méthodologie de choix des sous-traitants, les bureaux d'études d'exécution et leurs compétences, l'organisation de la cellule de synthèse, le matériel de chantier prévu (transport, manutention, gros matériel, ...), 10 points % (45)
2. Prix des prestations apprécié à partir du prix global et forfaitaire et de sa décomposition % (35)
3. Critère environnemental apprécié à partir des éléments suivants détaillés dans la note environnementale: q les mesures environnementales adoptées dans les domaines suivants: — approche globale et gestion environnementale du projet (2 points) — organisation du chantier vert, (2 points) — limitation des nuisances sonores et visuelles dues au trafic, à la poussière, aux boues, aux pollutions du sol, sous-sol et de l'eau, (2 points) — limitation des consommations des ressources, (2 points) — réduction des quantités de déchets; tri, collecte sélective et valorisation des déchets, (2 points) % (10)
4. Délai d'exécution apprécié à partir des éléments suivants: q l'acceptation du délai d'exécution proposé par le Maître d'oeuvre dans son calendrier prévisionnel des travaux ou une proposition inférieure de délai d'exécution, (5 points); Nota: toute proposition de délai d'exécution inférieur, devra être complétée d'un mémoire justifiant les raisons des modifications (engagement de moyen). q une décomposition du calendrier par composante technique et par tâche principale. Cette décomposition devra s'insérer dans le délai global d'exécution (celui du maître d'oeuvre ou celui proposé par le candidat) et tenir compte des contraintes techniques, (5 points); % (10)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: le maire
Adresse du profil d'acheteur: http://marchespublics.colombes.fr 🌏
Nom: mairie De Colombes: Agnès Rampant
Adresse postale: service Marchés Publics, Place de la République
Téléphone: +33 147604306 📞
Nom: mairie de Colombes: le maire
Adresse postale: plis en recommandé avec avis de réception ou remises contre récépissé au Service courrier, de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00, Place de la République

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 12ft-0348-P
Informations complémentaires

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 16 octobre 2012.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Adresse postale: 2-4 bd de l'Hautil BP 30322
Commune postale: Cergy Pontoise
Code postal: 95027
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 130173400 📞
Fax: +33 130173459 📠
Informations sur les délais d'introduction des recours:

Recours en référé pré-contractuel peut être exercé contre les manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence devant le juge des référés du Ta depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du marché. Recours en référé contractuel peut être exercé contre les manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence devant le juge des référés du Ta, à compter de la date de signature du marché et ce jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois si un avis d'attribution est publié au Joue, à défaut d'une telle publication jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la signature du marché. Ce recours est impossible si le référé pré contractuel a été exercé (ou si un délai de 11 jours a été respecté entre la date de publication au Joue d'un avis d'intention de conclure le marché et sa signature pour les marchés à procédure adaptée) recours de pleine juridiction formé contre la validité du marché, dans le délai de 2 mois à compter de la publication d'un avis d'attribution, devant le juge du Ta.

Source: OJS 2012/S 203-333543 (2012-10-16)

Avis d'attribution de marché (2013-02-01)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 1 450 000 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Réglementation: Non spécifié

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Colombes

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-02-01 📅
Date de publication: 2013-02-06 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 026-039163
Se réfère à l'avis: 2012/S 203-333543
Numéro JO-S: 26
Informations complémentaires

Retrouvez cet avis intégral sur http://marchespublics.colombes.fr Annonce n Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 1.2.2013.

Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique de l'offre appréciée à partir des éléments suivants:-la description technique et fiche technique des produits et matériaux mis en oeuvre (correspondance des produits et matériaux avec les Cctp et aux objectifs Hqe et Bbc) 25 points.-l'organisation adoptée par l'entreprise ou le groupement pour le chantier, dont : la méthodologie de sa réalisation, les mesures adoptées pour assurer l'hygiène et la sécurité, le contrôle du chantier et le service après-vente, 10 points.-les moyens humains et les matériels mis en oeuvre pour respecter la conformité des prestations à l'ensemble des pièces du marché et, en particulier le Cctp, le calendrier prévisionnel des travaux, dont : le personnel d'encadrement, le personnel de chantier, la méthodologie de choix des sous-traitants, les bureaux d'études d'exécution et leurs compétences, l'organisation de la cellule de synthèse, le matériel de chantier prévu (transport, manutention, gros matériel, ...), 10 points (45)
2. Prix des prestations apprécié à partir du prix global et forfaitaire et de sa décomposition (35)
3. Critère environnemental apprécié à partir des éléments suivants détaillés dans la note environnementale :q les mesures environnementales adoptées dans les domaines suivants :- approche globale et gestion environnementale du projet (2 points)- organisation du chantier vert, (2 points)- limitation des nuisances sonores et visuelles dues au trafic, à la poussière, aux boues, aux pollutions du sol, sous-sol et de l'eau, (2 points)- limitation des consommations des ressources, (2 points)- réduction des quantités de déchets ; tri, collecte sélective et valorisation des déchets, (2 points) (10)
4. Délai d'exécution apprécié à partir des éléments suivants :q l'acceptation du délai d'exécution proposé par le Maître d'oeuvre dans son calendrier prévisionnel des travaux ou une proposition inférieure de délai d'exécution, (5 points) ;Nota : Toute proposition de délai d'exécution inférieur, devra être complétée d'un mémoire justifiant les raisons des modifications (engagement de moyen).q une décomposition du calendrier par composante technique et par tâche principale. Cette décomposition devra s'insérer dans le délai global d'exécution (celui du maître d'oeuvre ou celui proposé par le candidat) et tenir compte des contraintes techniques, (5 points) ; (10)

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2012-12-20 📅
Nom: Ege Rezza
Adresse postale: 42-44 rue Robert Schuman BP 33
Commune postale: Arnouville les Gonesse
Code postal: 95400
Pays: France 🇫🇷

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Le maire

Informations complémentaires
Organe de révision
Informations sur les délais d'introduction des recours:

recours en référé pré-contractuel peut être exercé contre les manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence devant le juge des référés du Ta depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du marché.Recours en référé contractuel peut être exercé contre les manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence devant le juge des référés du Ta, à compter de la date de signature du marché et ce jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois si un avis d'attribution est publié au Joue, à défaut d'une telle publication jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la signature du marché. Ce recours est impossible si le référé pré contractuel a été exercé (ou si un délai de 11 jours a été respecté entre la date de publication au Joue d'un avis d'intention de conclure le marché et sa signature pour les marchés à procédure adaptée)recours de pleine juridiction formé contre la validité du marché, dans le délai de 2 mois à compter de la publication d'un avis d'attribution, devant le juge du Ta

Source: OJS 2013/S 026-039163 (2013-02-01)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Produits pétroliers, combustibles, électricité et autres sources d'énergie (>20 nouveaux marchés)

Électricité, chauffage, énergie solaire et nucléaire (>20)

Combustibles nucléaires
Vapeur, eau chaude et produits connexes (3)
Électricité (>20)
Énergie solaire (8)