Construction du Centre sportif Est et de la demi-pension du lycée CFA "E. Mathis" de la ville de Schiltigheim

Ville de Schiltigheim

Les propositions de variantes techniques sont admises sous réserve: - qu'elles ne portent atteinte ni à l'architecture du bâtiment, ni à ses performances techniques et, en général, aux caractéristiques essentielles du bâtiment; - qu'elles soient chiffrées dans l'acte d'engagement aux espaces prévus à cet effet et donc de manière distincte de l'offre de base (pour rappel cette dernière est obligatoire); chaque variante devra être clairement désignée comme telle et numérotée si nécessaire (si le candidat présente plusieurs variantes pour le même lot); - qu'elles soient accompagnées des éléments suivants: - DPGF modifiée (DPGF spécifique à chaque variante mettant en évidence les postes modifiés par rapport à l'offre de base); - tout élément technique permettant d'en valider le contenu (notices descriptives, notes de calcul, bilan comparatif d'exploitation, etc.) et indication précise des dérogations au CCTP (en cas d'attribution du marché et d'acceptation d'une variante, toute incidence avérée du fait de la variante et non décrite et/ou prise en compte dans l'offre sera à la charge de l'entreprise qui l'aura proposée); - qu'elles respectent les exigences minimales: pour chaque lot, les exigences minimales à respecter sont les prescriptions des CCTP; les variantes doivent conduire à des propositions techniques plus performantes (techniquement et/ou d'un point de vue esthétique) que la solution de base.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2012-11-16. L'appel d'offres a été publié le 2012-10-05.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• Alpo SARL
• Ascenseur Montage Système SA
• Cabrol Construction Métallique SA
• Decopeint SAS
• Deobat sas
• ETS Houlle SAS
• Grimpomania Sarl
• Horis Thirode SAS
• Kapar Sarl
• Lagarde et Meregnani SAS
• Laugel & Renouard SA
• le lot 9 : Contrôle d'accès a été déclaré Infructueux
• Muller Rost SA
• Santerne Alsace SAS
• SARI Sarl
• Satd SA
• Soprema entreprises SAS
• Spie Batignolles Est SAS
• Stam Acoustique Sarl

Qui ?

• Ville de Schiltigheim

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Est

Historique des marchés publics

Date	Document
2012-10-05	Avis de marché
2013-02-01	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2012-10-05)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de couverture et travaux d'autres corps de métier spécialisés
Quantité ou étendue:

3 variantes maximum pourront être présentées par lot; en cas de dépassement de ce nombre aucune des variantes présentées ne sera prise en compte par le pouvoir adjudicateur. Les variantes administratives et de délais ne sont, quant à elles, pas autorisées. Rappel: Avant toute proposition de variante, le candidat devra présenter une offre conforme au dossier de consultation en répondant à l'offre de base (y compris prestations supplémentaires ou alternatives obligatoires).

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de couverture et travaux d'autres corps de métier spécialisés 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Schiltigheim
Adresse postale: 110 route de Bischwiller BP 98
Code postal: 67302
Commune postale: Schiltigheim
Contact
Courrier électronique: marches.publics@ville-schiltigheim.fr 📧
Téléphone: +33 388838486 📞

Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-10-05 📅
Date limite de soumission: 2012-11-16 📅
Date de publication: 2012-10-10 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 195-320573
Numéro JO-S: 195
Informations complémentaires

Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.marches-publics.info. Critères d'attributions: Jugement de la qualité technique: Jugée au vu du mémoire technique, établi par le candidat, explicitant notamment les choix du matériel, matériaux, composants ou prestations proposées avec les dispositions garantissant les qualités et la maîtrise des mises en œuvre, les moyens techniques, organisationnels et humains proposés pour l'exécution des prestations au regard des impératifs de l'opération en terme de délai, d'organisation et de sécurité, etc. Les éléments attendus au mémoire technique sont les suivants: Elément 1: Fiches techniques des matériaux et produits mis en œuvre et schémas de principe et détails de mise en œuvre des procédés et moyens d'exécution envisagés (sur 5 points - coefficient 3) élément 2: Installations de chantier: moyens matériels prévus (fiches techniques pour les plus importants), organisation des circulations et contrôle d'accès, plan d'installation de chantier, localisation des zones de stockage, clôture de chantier (sur 5 points - coefficient 2 pour le lot 2) élément 3: Equipe prévue sur le chantier et effectif moyen mensuel, encadrement de l'équipe sur le chantier et organigramme des intervenants + organisation du groupement (le cas échéant): répartition des prestations et des responsabilités (convention de groupement), rôle du mandataire solidaire (sur 5 points - coefficient 3) élément 4: Propreté, sécurité et hygiène du chantier: note spécifique au chantier avec détail matériel et procédure envisagés, présentation de la gestion des déchets (cantonnement, nettoyage), maîtrise des nuisances sur l'environnement (bruit, poussière, etc.), application de la charte chantier propre (sur 5 points - coefficient 2) élément 5: Planning détaillé d'exécution des prestations du lot, poste par poste (de la préparation au parfait achèvement) dans le respect du planning de référence du DCE, avec interface avec les autres lots, délais de fabrication et d'approvisionnement et délais d'études. Moyens proposés par l'entreprise: - pendant les périodes de congés; - pour rattraper d'éventuels retards, des aléas, etc. (sur 5 points - coefficient 2) élément 6: Qualité formelle des documents remis: Cadre de la DPGF remis au Dce dûment complété, respect des dispositions de l'article 6.1 du présent RC (sur 5 points). Chacun de ces éléments (de 1 à 5) sera évalué et noté de la manière suivante: 1 = Très insuffisant (aucun élément pertinent ou spécifique remis); 2 = Insuffisant (peu d'éléments pertinents ou spécifiques remis); 3 = Moyen (éléments pertinents mais peu spécifiques ou peu détaillés); 4 = Satisfaisant (éléments pertinents, spécifiques, détaillés remis pour les éléments essentiels); 5 = Très satisfaisant (éléments pertinents, spécifiques, détaillés remis pour tous les éléments). Pour l'élément 6, la note maximale sera accordée si les dispositions de l'article 6.1 infra du présent RC sont respectées et le cadre, remis au DCE de la DPGF, dûment complété. Chaque non respect grevera la note d'un point. Au besoin des demi-points pourront être accordés. Note: Critère 1 sur 60 points (65 points pour le lot 02, ramenée ensuite sur 60). Jugement du prix des prestations: La note critère 2 sera calculée de la manière suivante: Nc(2) = Md/Po x 40 sachant que: Po = Prix de l'offre; Md = Prix de l'offre moins disante (en dehors des offres anormalement basses et à l'exclusion des offres inappropriées irrégulières ou inacceptables au terme de l'article 35 du CMP. L'offre la moins disante obtient 40 points. Note critère 2 sur 40 points. NB: En cas de note ex aequo à 5 sur 5, la formule de calcul de prix ne sera pas limitée à 5 pour permettre la différenciation des offres et le classement. Montants pris en compte en cas d'erreurs de calcul: dans le cas où les montants de l'acte d'engagement correspondent bien à ceux de la décomposition du prix global forfaitaire mais que des erreurs de multiplications, d'additions ou de reports y seraient constatées (ou dans le sous-détail d'un prix unitaire), la note prix sera calculée sur la base du montant non corrigé, le résultat de la correction sera cependant indiqué pour information dans le rapport d'analyse des offres. Note finale: Note finale sur 100 calculée ainsi: n(f) = 60 % N(C1) + 40 %n(c2) les entreprises seront classées au vu de leurs offres (base ou variante acceptée) y compris prestations supplémentaires ou alternatives retenues. Le candidat qui aura obtenu la note N(F) la plus élevée sera classée en première position et ainsi de suite. Indépendamment des notes et du classement des offres pour chaque lot, la maîtrise d'œuvre tiendra compte de l'écart entre le prix des offres et l'estimation pour décider de proposer d'attribuer ou le déclarer le lot infructueux. Unité monétaire utilisée, l'euro. La consultation du lot n° 1 "déconstruction" de cette opération sera engagée ultérieurement par le pouvoir adjudicateur. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 5.10.2012.

Informations complémentaires

Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.marches-publics.info. Critères d'attributions: Jugement de la qualité technique: Jugée au vu du mémoire technique, établi par le candidat, explicitant notamment les choix du matériel, matériaux, composants ou prestations proposées avec les dispositions garantissant les qualités et la maîtrise des mises en œuvre, les moyens techniques, organisationnels et humains proposés pour l'exécution des prestations au regard des impératifs de l'opération en terme de délai, d'organisation et de sécurité, etc. Les éléments attendus au mémoire technique sont les suivants: Elément 1: Fiches techniques des matériaux et produits mis en œuvre et schémas de principe et détails de mise en œuvre des procédés et moyens d'exécution envisagés (sur 5 points - coefficient 3) élément 2: Installations de chantier: moyens matériels prévus (fiches techniques pour les plus importants), organisation des circulations et contrôle d'accès, plan d'installation de chantier, localisation des zones de stockage, clôture de chantier (sur 5 points - coefficient 2 pour le lot 2) élément 3: Equipe prévue sur le chantier et effectif moyen mensuel, encadrement de l'équipe sur le chantier et organigramme des intervenants + organisation du groupement (le cas échéant): répartition des prestations et des responsabilités (convention de groupement), rôle du mandataire solidaire (sur 5 points - coefficient 3) élément 4: Propreté, sécurité et hygiène du chantier: note spécifique au chantier avec détail matériel et procédure envisagés, présentation de la gestion des déchets (cantonnement, nettoyage), maîtrise des nuisances sur l'environnement (bruit, poussière, etc.), application de la charte chantier propre (sur 5 points - coefficient 2) élément 5: Planning détaillé d'exécution des prestations du lot, poste par poste (de la préparation au parfait achèvement) dans le respect du planning de référence du DCE, avec interface avec les autres lots, délais de fabrication et d'approvisionnement et délais d'études. Moyens proposés par l'entreprise: - pendant les périodes de congés; - pour rattraper d'éventuels retards, des aléas, etc. (sur 5 points - coefficient 2) élément 6: Qualité formelle des documents remis: Cadre de la DPGF remis au Dce dûment complété, respect des dispositions de l'article 6.1 du présent RC (sur 5 points). Chacun de ces éléments (de 1 à 5) sera évalué et noté de la manière suivante: 1 = Très insuffisant (aucun élément pertinent ou spécifique remis); 2 = Insuffisant (peu d'éléments pertinents ou spécifiques remis); 3 = Moyen (éléments pertinents mais peu spécifiques ou peu détaillés); 4 = Satisfaisant (éléments pertinents, spécifiques, détaillés remis pour les éléments essentiels); 5 = Très satisfaisant (éléments pertinents, spécifiques, détaillés remis pour tous les éléments). Pour l'élément 6, la note maximale sera accordée si les dispositions de l'article 6.1 infra du présent RC sont respectées et le cadre, remis au DCE de la DPGF, dûment complété. Chaque non respect grevera la note d'un point. Au besoin des demi-points pourront être accordés. Note: Critère 1 sur 60 points (65 points pour le lot 02, ramenée ensuite sur 60). Jugement du prix des prestations: La note critère 2 sera calculée de la manière suivante: Nc(2) = Md/Po x 40 sachant que: Po = Prix de l'offre; Md = Prix de l'offre moins disante (en dehors des offres anormalement basses et à l'exclusion des offres inappropriées irrégulières ou inacceptables au terme de l'article 35 du CMP. L'offre la moins disante obtient 40 points. Note critère 2 sur 40 points. NB: En cas de note ex aequo à 5 sur 5, la formule de calcul de prix ne sera pas limitée à 5 pour permettre la différenciation des offres et le classement. Montants pris en compte en cas d'erreurs de calcul: dans le cas où les montants de l'acte d'engagement correspondent bien à ceux de la décomposition du prix global forfaitaire mais que des erreurs de multiplications, d'additions ou de reports y seraient constatées (ou dans le sous-détail d'un prix unitaire), la note prix sera calculée sur la base du montant non corrigé, le résultat de la correction sera cependant indiqué pour information dans le rapport d'analyse des offres. Note finale: Note finale sur 100 calculée ainsi: n(f) = 60 % N(C1) + 40 %n(c2) les entreprises seront classées au vu de leurs offres (base ou variante acceptée) y compris prestations supplémentaires ou alternatives retenues. Le candidat qui aura obtenu la note N(F) la plus élevée sera classée en première position et ainsi de suite. Indépendamment des notes et du classement des offres pour chaque lot, la maîtrise d'œuvre tiendra compte de l'écart entre le prix des offres et l'estimation pour décider de proposer d'attribuer ou le déclarer le lot infructueux. Unité monétaire utilisée, l'euro. La consultation du lot n° 1 "déconstruction" de cette opération sera engagée ultérieurement par le pouvoir adjudicateur.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 5.10.2012.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Numéro du lot: 2
Brève description:

Terrassements, fondations profondes, gros-œuvre, voiries, réseaux divers & paysage.

Numéro du lot: 3
Brève description: Charpente métallique.
Numéro du lot: 4
Brève description: Étanchéité.
Numéro du lot: 5
Brève description: Bardage & vêture.
Numéro du lot: 6
Brève description: Menuiseries extérieures & occultation.
Numéro du lot: 7
Brève description: Chauffage et ventilation.
Numéro du lot: 8
Brève description: Plomberie & sanitaires.
Numéro du lot: 9
Brève description: Contrôle d'accès.
Numéro du lot: 10
Brève description: Électricité & courants forts et faibles.
Numéro du lot: 11
Brève description: Métallerie.
Numéro du lot: 12
Brève description: Menuiseries intérieures bois.
Numéro du lot: 13
Brève description: Cloisons sèches, plafonds fixes & panneaux isothermes.
Numéro du lot: 14
Brève description: Plafonds suspendus.
Numéro du lot: 15
Brève description: Carrelage.
Numéro du lot: 16
Brève description: Revêtements de sol souples.
Numéro du lot: 17
Brève description: Peinture & revêtements muraux.
Numéro du lot: 18
Brève description: Appareils élévateurs.
Numéro du lot: 19
Brève description: Équipements sportifs.
Numéro du lot: 20
Brève description: Mur d'escalade.
Numéro du lot: 21
Brève description: Équipements de cuisine.
Les variantes sont acceptées ✅
Description des options:

En plus de la solution technique de base, les candidats intéressés à la réalisation techniques des lots ci-après devront également présenter une offre pour les options techniques suivantes, décrites par le pouvoir adjudicateur dans le cahier des charges (CCTP & DPGF): - lot 02: Béton désactivé à la place de l'enrobé grenaillé sur le parvis & Proposer une clôture plus esthétique pour les clôtures situées le long de la rue du Marais; - lot 04: Freecooling, motorisation des lanterneaux; - lot 06: Freecooling, motorisation des menuiseries extérieures; - lot 21: Achat d'un self neuf à la place du self existant et conservé.

Durée de l'accord: 33 mois
Numéro de référence: 2012-059
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Rue du Marais, 67300 Schiltigheim, FRANCE.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

— Le(s) document(s) relatif(s) au(x) pouvoir(s) de la personne (ou des personnes) habilitée(s) pour engager le candidat (ou imprimé Dc2). - La lettre de candidature datée et signée - une déclaration sur l'honneur, en application des articles 43, 44, 45 et 46 du CMP, - les attestations d'assurance détenues par sa société; - en cas de groupement d'entreprises: chaque membre du groupement devra fournir la totalité des documents énumérés plus haut, à l'exception de la lettre de candidature (ou Dc1) produite en commun.

Situation économique et financière:

— La déclaration concernant le chiffre d'affaire global réalisé au cours des 3 derniers exercices disponibles; - déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.

Capacité technique et professionnelle:

— La déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement; - une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation des marchés de même nature; - certificats de qualifications professionnelles: La justification des capacités professionnelles, techniques et financières peut être apportée par tout moyen de preuve équivalent ou tout document propre au candidat considéré comme équivalent par le pouvoir adjudicateur. - Certificats établis par des services chargés du contrôle de la qualité et habilités à attester la conformité des fournitures par des références à certaines spécifications techniques; le pouvoir adjudicateur acceptera toutefois d'autres preuves de mesures équivalentes de garantie de la qualité produites par les candidats, si ceux-ci n'ont pas accès à ces certificats ou n'ont aucune possibilité de les obtenir dans les délais fixés; - prise en compte des capacités d'un tiers: Le candidat pourra justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques sur lesquels il s'appuie pour présenter sa candidature en application du III de l'article 45 du code des marchés publics ou du I de l'article 17 du décret du 30.12.2005 susvisé, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur; il devra alors justifier qu'il dispose des capacités de cet opérateur économique pour l'exécution du marché, en produisant un engagement écrit de l'opérateur économique concerné; - si, pour pouvoir exécuter des travaux similaires à ceux du marché, le candidat doit dans son pays d'origine avoir une autorisation spécifique ou doit être membre d'une organisation spécifique, le pouvoir adjudicateur lui demandera de prouver qu'il possède effectivement cette autorisation ou qu'il appartienne bien à cette organisation.

Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés: Sans objet.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

Modalités de règlement des comptes: Selon les stipulations du CCAG/TRX. Délai de paiement: 30 jours calendaires. Modalités de financement: Région Alsace & ressources propres de la ville.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: Aucune forme de groupement ne sera imposée aux candidats.
Autres conditions particulières:

Qualifications professionnelles requises pour les lots: L02: Qualibat 2113 - eff3; L03: Qualibat 2411 - eff2; L04: Qualibat 3212 - eff2; L05: Qualibat 7131 - 3813 - eff2; L06: Qualibat 3522 - eff2; L07: Qualibat 5312 & 5432 - eff3; L08: Qualibat 5112 - eff3; L09: Qualifelec Cf2 - eff3; L10: Qualifelec E3c3/Cf2 - eff3; L11: Qualibat 4412 - eff2; L12: Qualibat 4312 - eff2; L13: Qualibat 4132 - eff2; L14: Qualibat 6111 - eff2; L15: Qualibat 6312 - eff2; L16: Qualibat 6223 - eff2; L17: Qualibat 6111 - eff2; L18 à l21: Sur références - eff2.

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique % (60)
2. Prix des prestations % (40)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Chaize Adrien, responsable service marchés publics
Nom: Chabanne et partenaires: Mlle Arquilliere
Adresse postale: 6 cité de l'ameublement
Commune postale: Paris
Code postal: 75011
Courrier électronique: farquilliere@chabanne-architecte.fr 📧
Nom: Hôtel de ville: service des marchés publics
Fax: +33 388838498 📠

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 2012-059
Informations complémentaires

Informations complémentaires

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 5.10.2012.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Strasbourg
Adresse postale: 31 avenue de la Paix BP 1038
Commune postale: Strasbourg
Code postal: 67070
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-strasbourg@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 388212323 📞
Adresse Internet: http://strasbourg.tribunal-administratif.fr/ta-caa 🌏
Fax: +33 388364466 📠
Informations sur les délais d'introduction des recours: Conf. articles 551-1 à 551-23 du code de justice administrative.
Source: OJS 2012/S 195-320573 (2012-10-05)

Avis d'attribution de marché (2013-02-01)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 5 401 011 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Réglementation: Non spécifié

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: 110 route de Bischwiller, BP 98

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-02-01 📅
Date de publication: 2013-02-05 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 025-037865
Se réfère à l'avis: 2012/S 195-320573
Numéro JO-S: 25
Informations complémentaires

Retrouvez cet avis intégral sur http://www.marches-publics.info Annonce no 215, B.O.A.M.P. 196 A.Annonce no 434, B.O.A.M.P. 196 B du 10.10.2012. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 31.1.2013.

Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique (60)
2. Prix des prestations (40)

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2012-11-29 📅
Nom: Spie Batignolles Est SAS
Adresse postale: 3 rue des Cigognes
Commune postale: Entzheim
Code postal: 67960

2️⃣
Nom: Cabrol Construction Métallique SA
Adresse postale: ZI de Bonnecombe - BP 527
Commune postale: Mazamet Cedex
Code postal: 81206

3️⃣
Nom: Soprema Entreprises SAS
Adresse postale: 14 rue de Saint-Nazaire - CS 10931
Commune postale: Strasbourg Cedex
Code postal: 67029

4️⃣
Nom: Deobat SAS
Adresse postale: 23 boulevard de l'Europe
Commune postale: Vandoeuvre les Nancy
Code postal: 54500

5️⃣
Nom: Laugel &Amp; Renouard SA
Adresse postale: 5 rue des Déportés
Commune postale: Sainte Marguerite
Code postal: 88100

6️⃣
Nom: ETS Houlle SAS
Adresse postale: 10 rue des Frères Lumière - BP 50615
Commune postale: Sarreguemines
Code postal: 57206

7️⃣

8️⃣
Nom: le lot 9 : Contrôle d'accès a été déclaré Infructueux

9️⃣
Nom: Santerne Alsace SAS
Adresse postale: 8 rue de la Redoute - BP 20002
Code postal: 67014

1️⃣0️⃣
Nom: Muller Rost SA
Adresse postale: RD 83 Wettolsheim
Commune postale: Wintzenheim Cedex
Code postal: 68927

1️⃣1️⃣
Nom: Alpo Sarl
Adresse postale: 21 rue du Stade
Commune postale: Bischoffsheim
Code postal: 67870

1️⃣2️⃣
Nom: SARI Sarl
Adresse postale: 23 rue de Cressier
Commune postale: Fegersheim
Code postal: 67640

1️⃣3️⃣
Date de conclusion du contrat: 2012-12-29 📅
Nom: Stam Acoustique Sarl
Adresse postale: 16 rue des Sarcelles
Commune postale: Schiltigheim
Code postal: 67300

1️⃣4️⃣
Nom: Kapar Sarl
Adresse postale: Parc d'activités - rue des Tuileries
Commune postale: Souffelweyersheim
Code postal: 67460

1️⃣5️⃣
Nom: Lagarde et Meregnani SAS
Adresse postale: 4 rue Albert Einstein
Commune postale: Maxeville
Code postal: 54320

1️⃣6️⃣
Nom: Decopeint SAS
Adresse postale: 2 rue Mathis
Commune postale: Kilstett
Code postal: 67840

1️⃣7️⃣
Nom: Ascenseur Montage Système SA
Adresse postale: 11 rue Alfred de Vigny
Commune postale: Strasbourg
Code postal: 67200

1️⃣8️⃣
Nom: Satd SA
Adresse postale: rue de la Creuse Fontaine
Commune postale: Russ
Code postal: 67130

1️⃣9️⃣
Nom: Grimpomania Sarl
Adresse postale: 1 allée des Mûriers
Commune postale: La Rochette
Code postal: 73110

2️⃣0️⃣
Nom: Horis Thirode SAS
Adresse postale: ZI Est - 435 rue Pierre et Marie Curie
Commune postale: Ludres
Code postal: 54713
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
10
2
5
1
6
7
8

Informations complémentaires
Organe de révision
Informations sur les délais d'introduction des recours: conf. articles 551-1 à 551-23 du code de justice administrative.
Source: OJS 2013/S 025-037865 (2013-02-01)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de couverture et travaux d'autres corps de métier spécialisés (>20)