Construction de la médiathèque intercommunale de Pertuis

Communauté d'agglomération du Pays d'Aix-en-Provence

La consultation porte sur la réalisation de la médiathèque intercommunale de Pertuis. Cet équipement communautaire est issu de la restauration de l'ancien couvent des Carmes datant du Xvième siècle, inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, auquel est associée une partie de bâtiments neufs.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2012-12-03. L'appel d'offres a été publié le 2012-10-11.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ?
Historique des marchés publics
Date Document
2012-10-11 Avis de marché
2013-12-19 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2012-10-11)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de bâtiments
Quantité ou étendue:
D'une surface utile de 2 200 mètres carrés (dont 1 100 mètres carrés existants) elle comprendra: une rue couverte desservant les différentes zones de l'équipement, un accueil central accessible depuis l'espace public par un parvis en ouverture sur la rue du Maréchal Leclerc, des espaces de consultations documentaires, un espace musique et image, une zone d'exposition, un auditorium de 100 places, des espaces administration et pôle ressource, un espace réservé à une future brasserie. La présente consultation prévoit pour le lot no1, une prestation supplémentaire éventuelle (Pse) obligatoire à laquelle le candidat au lot 1 devra impérativement répondre, sous peine de rejet de son offre pour irrégularité. Cette PSE vise la réalisation du sol en résine en remplacement du sol ciré et lissé. Cette prestation est définie à l'article 1.12.8 du CCTP du lot 1. Le marché prend effet à compter de sa date de notification et s'achève à la fin du délai de parfait achèvement. Le délai global d'exécution des travaux tous lots confondus est de 29 mois, compris: la période de préparation d'une durée de 2 mois, la période réservée aux investigations de la DRAC d'une durée totale de 1 mois telle que définie au calendrier général, la période de 20 jours d'intempéries prévisibles telle que définie au CCAP.
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de bâtiments 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Communauté d'agglomération du Pays d'Aix-en-Provence
Adresse postale: communauté du Pays d'Aix, CS 40868
Code postal: 13626
Commune postale: Aix-en-Provence Cedex 1
Contact
Courrier électronique: direction-marches@agglo-paysdaix.fr 📧
Téléphone: +33 488788800 📞
Fax: +33 488788808 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-10-11 📅
Date limite de soumission: 2012-12-03 📅
Date de publication: 2012-10-16 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 199-327324
Numéro JO-S: 199
Informations complémentaires
La CPA est un établissement public de coopération intercommunale. Les critères de sélection des candidatures sont les capacités techniques, financières et professionnelles des candidats, liées et proportionnées à l'objet du marché. Pour les critères de jugement des offres, ces derniers sont différents en fonction des lots, ainsi pour le lot no1 les critères sont: Prix des prestations - coefficient 0.60, Valeur technique - coefficient 0.30 et le Délai - coefficient 0,10 pour les lots no 2, 4, 7, 8, 9, 10:les critères sont le Prix des prestations - coefficient 0.60 et la Valeur technique - coefficient 0.40. Pour les lots no 3, 5, 6 et 11les critères sont: les Prix des prestations - coefficient 0.80 et la Valeur technique - coefficient 0.20 Les éléments de la valeur technique sont les suivants: Pour les lots 1, 2, 4, 7, 8 et 9: -Sous critère no 1 - 40 %: pertinence de l'organisation du chantier -sous critère no 2 - 40 %: qualité de la gestion des nuisances de chantier compréhension et pertinence des solutions apportées en matière de gestion des nuisances de chantier -Sous critère no 3 - 20 %: qualité des ouvrages lots 3, 5, 6 et 11: -Sous critère unique - 100 %: adéquation du mode opératoire avec les travaux à réaliser lot 10:Sous critère no 1 - 10 %: pertinence de l'organisation du chantier, Sous critère no 2 - 30 %: qualité des ouvrages, Sous critère no 3 - 60 %: performance de l'installation chaque sous critère est noté de 0 (très mauvais ou pas de réponse) à 5 (excellent). La note technique est obtenue en calculant la somme des notes pondérées obtenues pour chaque sous critère de la valeur technique. Il lui sera ensuite appliqué le coefficient relatif au critère " valeur technique " mentionné ci-dessus. Pour le lot no1 faisant l'objet d'une Prestation supplémentaire éventuelle (Pse),Compte tenu du caractère obligatoire du chiffrage de la PSE (Prestation supplémentaire éventuelle) les offres de chaque candidat seront analysées comme suit: - offre de base seule. - offre avec la PSE: offre de base +Pse1 On entend par offre de base le montant de la tranche ferme + le montant de la tranche conditionnelle le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de recourir à un marché passé selon la procédure négociée pour la réalisation de travaux similaires à ceux des marchés objets de la présente consultation, selon les modalités de l'article 35-ii-6° du Code des Marchés Publics. Le dossier de consultation des entreprises sera remis gratuitement à chaque candidat qui en fera la demande par courriel ou par télécopie aux coordonnées indiquées en haut du présent avis ou qui viendra le retirer à l'adresse géographique suivante: direction de la commande publique - 3 cours Sextius 13100 Aix-en-Provence, FRANCE aux heures d'ouverture des bureaux qui sont les suivantes: 8:30 - 12:30, 14:00 - 17:00 du lundi au jeudi et 8:30 - 12:30, 14:00 - 16:00 le vendredi sauf jours fériés. Il pourra être téléchargé par voie électronique à l'adresse internet suivante https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2012_9v_Zem3l4R&v=1&selected=0 La remise des plis peut se faire: - soit par envoi à l'adresse postale indiquée en haut du présent avis, pour tout envoi en recommandé avec accusé de réception, - soit par dépôt contre récépissé ou pour tout autre mode d'acheminement (chronopost,ups,fedex, etc...) aux horaires et à l'adresse géographique susvisée. Afin de faciliter l'analyse de l'offre, le candidat remettra à l'appui de son offre papier, un support électronique type Cd-Rom, DVD sous format PDF, qui sera la copie conforme de l'offre papier - soit par voie électronique à l'adresse internet suivante:https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2012_9v_Zem3l4R&v=1&selected=0 Le candidat devra impérativement choisir entre le dépôt de son offre sur la plate-forme de dématérialisation ou l'envoi sursupport papier ou sur support physique électronique. Lors du téléchargement du DCE, les candidats sont expressément invités à communiquer les coordonnées d'une personne physique et son adresse électronique afin qu'ils soient informés, en cours de consultation, des éventuelles erreurs matérielles rectifications ou compléments d'information apportés au DCE initial. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 11.10.2012.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
La consultation porte sur la réalisation de la médiathèque intercommunale de Pertuis. Cet équipement communautaire est issu de la restauration de l'ancien couvent des Carmes datant du Xvième siècle, inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, auquel est associée une partie de bâtiments neufs.
Afficher plus
Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: lot: démolition - restauration - gros oeuvre
Brève description:
Démolition complète de la halle y compris bâtiment accolé à l'église, des bâtiments et ouvrages dans la placette Sud, des ouvrages en béton contre la façade Nord Ouest. Mise en place des installations de chantier. Ouvrages de terrassement et d'assainissement. Construction du gros oeuvre des bâtiments neufs en structure béton armé compris fondations, superstructure, travaux de finition en sol, etc. Restauration extérieure et intérieure de l'église. Réalisation des travaux de couverture (tuile canal, cuivre) compris ouvrages divers associés tels que noues, chéneaux, rives, etc. Réalisation de l'étanchéité des terrasses. Aménagements extérieurs de la cour d'entrée et de la placette Sud et des terrasses paysagées.
Afficher plus
Informations complémentaires sur les lots:
Le marché est décomposé en 2 tranches: 1 tranche ferme relative à la démolition complète de la halle y compris bâtiment accolé à l'église, des bâtiments et ouvrages dans la placette Sud, des ouvrages en béton contre la façade Nord Ouest. Mise en place des installations de chantier. Ouvrages de terrassement et d'assainissement. Construction du gros oeuvre des bâtiments neufs en structure béton armé compris fondations, superstructure, travaux de finition en sol, etc. Restauration extérieure et intérieure de l'église. Réalisation des travaux de couverture (tuile canal, cuivre) compris ouvrages divers associés tels que noues, chéneaux, rives, etc. Réalisation de l'étanchéité des terrasses. Aménagements extérieurs de la cour d'entrée et de la placette Sud et des terrasses paysagées. Et une tranche conditionnelle relative au renforcement de planchers du R+1 et R+2 des immeubles no79 et no83 avenue E LECLERC; démolition des revêtements de sol des planchers R+1 et R+2 des immeubles no79 et no83 avenue M.LECLERC, et réalisation de planchers connectés. Le calendrier général joint au DCE indique le délai maximum prévisionnel d'exécution propre au présent lot. Le marché s'exécute sur ordre de service. Un ordre de service préscrira le démarrage de la période de préparation ainsi que la date de commencement des travaux pour la tranche ferme. Le délai d'exécution maximal de la tranche ferme est de 26 mois (hors période de préparation 2 mois et période d'investigationde la DRAC 1mois) La tranche conditionnelle sera affermie par ordre de service dans un délai de 12 mois à compter de l'ordre de service prescrivant le démarrage de la tranche ferme. Le délai d'exécution de la tranche conditionnelle est de 3 mois. La décision de non affermissement ne fera l'objet d'aucune indemnisation.
Afficher plus
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: lot 2: charpente métallique - serrurerie
Brève description:
Ossature métallique des bâtiments neufs avec couverture en tuiles. Structure complète (poteaux et charpente) du secteur musique et image. Ossature des auvents et ouvrages divers.
Informations complémentaires sur les lots:
Le calendrier général joint au DCE indique le délai maximum prévisionnel d'exécution propre au présent lot (5 mois hors période de préparation 2 mois et période d'investigation de la DRAC 1 mois).
Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: lot 3: cloison - faux plafond
Brève description:
Mise en oeuvre des doublages, cloisonnement, encoffrements, réalisation de gaines et habillages divers en plâtre. Réalisation et mise en place des faux plafonds.
Informations complémentaires sur les lots:
Le calendrier général joint au DCE indique le délai maximum prévisionnel d'exécution propre au présent lot (9 mois hors période de préparation 2 mois et période d'investigation de la DRAC 1 mois) Un ordre de service préscrira le démarrage de la période de préparation ainsi que la date de commencement des travaux.
Afficher plus
Numéro du lot: 4
Intitulé du lot: lot 4: menuiseries extérieures
Brève description:
Réalisation et mise en oeuvre des murs-rideaux, des verrières de l'accueil et de la galerie d'exposition. Réalisation et mise en oeuvre de tous les châssis vitrés sur les bâtiments neufs et anciens. Ossature de l'escalier du choeur et des escaliers extérieurs en terrasse. Réalisation et mise en oeuvre de tous les garde-corps serrurerie intérieurs et extérieurs, des panneaux de serrurerie sur la façade rue Silvy, des portes extérieures et des ouvrages divers.
Afficher plus
Informations complémentaires sur les lots:
Le calendrier général joint au DCE indique le délai maximum prévisionnel d'exécution propre au présent lot. Le marché s'exécute sur ordre de service. Un ordre de service préscrira le démarrage de la période de préparation ainsi que la date de commencement des travaux pour la tranche ferme (7 mois hors période de préparation 2 mois et période d'investigationde la DRAC 1 mois) La tranche conditionnelle sera affermie par ordre de service dans un délai de 12 mois à compter de l'ordre de service prescrivant le démarrage de la tranche ferme. Le non affermissement de la tranche condtionnelle ne fera l'objet d'aucune indemnité. Le délai d'exécution de la tranche conditionnelle est de 3 mois. Le marché est composé de deux tranches, une tranche ferme relative à la réalisation et mise en oeuvre des murs-rideaux, des verrières de l'accueil et de la galerie d'exposition. Réalisation et mise en oeuvre de tous les châssis vitrés sur les bâtiments neufs et anciens. Ossature de l'escalier du choeur et des escaliers extérieurs en terrasse. Réalisation et mise en oeuvre de tous les garde-corps serrurerie intérieurs et extérieurs, des panneaux de serrurerie sur la façade rue Silvy, des portes extérieures et des ouvrages divers. Et une tranche conditionnelle relative à la fermeture du Parvis, la réalisation et pose d'une clôture sur l'avenue du Ml Leclerc en acier laqué, hauteur 2,80 m, longueur 13.50 m.
Afficher plus
Numéro du lot: 5
Intitulé du lot: lot 5: menuiseries bois
Brève description:
Réalisation et mise en oeuvre des portes intérieures, de certains châssis intérieurs, et des cloisons modulaires pour les bureaux paysagers. Réalisation et mise en oeuvre du mobilier fixe: gradins, banque d'accueil, tablettes de lecture, placards, escalier du choeur, etc. Mise en place des habillages muraux et des faux plafonds bois.
Afficher plus
Informations complémentaires sur les lots:
Le calendrier général joint au DCE indique le délai maximum prévisionnel d'exécution propre au présent lot (8 mois hors période de préparation 2 mois et période d'investigation de la DRAC 1 mois). Le marché s'exécute sur ordre de service. Un ordre de service préscrira le démarrage de la période de préparation ainsi que la date de commencement des travaux.
Afficher plus
Numéro du lot: 6
Intitulé du lot: lot 6: peinture - revêtement de sol souple
Brève description:
Mise en peinture des parois, et des plafonds. Mise en peinture des sols de certains locaux. Pose de moquette dans les bureaux et les espaces de consultation. Pose de sols souples.
Numéro du lot: 7
Intitulé du lot: lot 7: plomberie - sanitaire
Brève description:
Installation des appareils sanitaires et de toute la plomberie associée. Distribution d'eau froide, eau chaude, production d'ecs. Descentes d'eau pluviale intérieures.
Informations complémentaires sur les lots:
Le calendrier général joint au DCE indique le délai maximum prévisionnel d'exécution propre au présent lot (16 mois hors période de préparation 2 mois et période d'investigation de la DRAC 1 mois). Le marché s'exécute sur ordre de service. Un ordre de service préscrira le démarrage de la période de préparation ainsi que la date de commencement des travaux.
Afficher plus
Numéro du lot: 8
Intitulé du lot: lot 8: électricité - courant fort - courant faible
Brève description:
Distribution électrique des bâtiments, installation de tous les luminaires, des éclairages de sécurité, du réseau câblé, de la sonorisation et de l'alarme.
Informations complémentaires sur les lots:
Le calendrier général joint au DCE indique le délai maximum prévisionnel d'exécution propre au présent lot (17 mois hors période de préparation de 2 mois et période d'investigation de la DRAC 1 mois). Le marché s'exécute sur ordre de service. Un ordre de service préscrira le démarrage de la période de préparation ainsi que la date de commencement des travaux.
Afficher plus
Numéro du lot: 9
Intitulé du lot: lot 9: sécurité systèmes incendie (SSI)
Brève description:
Installation des équipements et du réseau de sécurité incendie de la médiathèque.
Informations complémentaires sur les lots:
Le calendrier général joint au DCE indique le délai maximum prévisionnel d'exécution propre au présent lot (16 mois hors période de préparation 2 mois et d'investigation de la DRAC 1 mois). Le marché s'exécute sur ordre de service. Un ordre de service préscrira le démarrage de la période de préparation ainsi que la date de commencement des travaux.
Afficher plus
Numéro du lot: 10
Intitulé du lot: lot 10: Chauffage - rafraîchissement - vMC
Brève description:
Installation d'un système de chauffage / rafraîchissement type pompe à chaleur avec volume de réfrigérant variable dans la majorité des locaux. Installation localement d'un système monosplit et de panneaux rayonnants. Installation d'une VMC double-flux dans les bureaux et les zones accessibles au public, et simple flux pour le reste des locaux. Installation du système de désenfumage mécanique.
Afficher plus
Informations complémentaires sur les lots:
Le calendrier général joint au DCE indique le délai maximum prévisionnel d'exécution propre au présent lot (10 mois hors période de préparation 2 mois et période d'investigation de la DRAC 1 mois). Le marché s'exécute sur ordre de service. Un ordre de service préscrira le démarrage de la période de préparation ainsi que la date de commencement des travaux.
Afficher plus
Numéro du lot: 11
Intitulé du lot: lot 11: ascenseurs
Brève description:
Installation d'un ascenseur multiusage 1275 kg dans la zone accueil, et d'un ascenseur 630 kg dans la salle d'action culturelle.
Informations complémentaires sur les lots:
Le calendrier général joint au DCE indique le délai maximum prévisionnel d'exécution propre au présent lot (3 mois hors période de préparation 2 mois et période d'investigation de la DRAC 1 mois). Le marché s'exécute sur ordre de service. Un ordre de service préscrira le démarrage de la période de préparation ainsi que la date de commencement des travaux.
Afficher plus
Numéro de référence: 12M075 à 12M085
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 35 avenue du Maréchal Leclerc, 84120 Pertuis, FRANCE.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Les déclarations, certificats et attestations prévus aux articles 44 et 45 du code des marchés publics permettant la vérification de la satisfaction des conditions d'accès à la commande publique (ces documents devront être fournis pour chacun des membres du groupement éventuel): -Une lettre de candidature comprenant l'identification du candidat, l'objet du marché et le numéro du lot. Pour une soumission en groupement, les candidats indiqueront, par tous les moyens à leur convenance, la forme de leur groupement, l'identification des membres du groupement, ainsi que la désignation du mandataire. -le(s) document(s) relatif(s) aux pouvoirs de la personne habilitée à engager l'entreprise (extrait K bis, délégation de pouvoir, statuts...) ainsi qu'une habilitation du mandataire par ses co-traitants en cas de groupement d'entreprises. -Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet -une déclaration sur l'honneur, dûment datée et signée par le candidat, pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 38 de l'ordonnance no 2005-649 du 6.6.2005 modifiée et de l'article 29 de la loi no 2005-102 du 11.2.2005 modifiée, conformément à l'article 43 du code des marchés publics. L'Utilisation des imprimés DC1 et DC2 est autorisée.ces formulaires sont téléchargeables sur le site suivants: http://www.bercy.gouv.fr/formulaires/daj/daj_dc.htm.
Afficher plus
Situation économique et financière:
Pour chacun des membres du groupement éventuel: -Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les services auxquels se réfère le marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles.
Niveau(x) minimal/minimaux de normes:
Pour la vérification de la capacité financière des candidats, la moyenne des chiffres d'affaires sur les 3 derniers exercices devra être supérieure à: lot1:6 000 000 EUR (TTC), lot 2:600 000 EUR (TTC), lot 3:800 000 EUR (TTC), lot 4: 1 000 000 EUR (TTC), lot 5: 700 000 EUR (TTC), lot 6: 500 000 EUR (TTC), lot 7: 200 000 EUR (TTC), lot 8:1 000 000 EUR (TTC), lot9: 50 000 EUR (TTC), lot 10:1 000 000 EUR (TTC), lot 11:226 000 EUR (TTC).
Afficher plus
Capacité technique et professionnelle:
Pour chacun des membres du groupement éventuel: -une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années; -Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années appuyés d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin; -Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature; -Les certificats de qualification professionnelle -indication des titres études et professionnels du responsable des travaux de même nature que celle du marché. Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat, même s'il s'agit d'un groupement, peut demander que soient également prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres entreprises, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre ces entreprises et lui. Dans ce cas, il justifie des capacités de ce ou ces entreprises et apporte la preuve qu'il en disposera pour l'exécution du marché. Les entreprises de création récente pourront justifier de leurs capacités professionnelles, techniques et financières par tout moyen de preuve et, notamment, par la présentation des titres d'études ou de l'expérience professionnelle du ou des responsables des prestations.
Afficher plus
Niveau(x) minimal/minimaux de normes:
Pour la vérification de la capacité professionnelles, les qualifications minimales requises sont: lot 1: qualibat 1113; 1233; 1312; 1323; 2113; 2213; 2194; 2383; 3193; 3223, lot 2:qualibat 2413, lot 3:qualibat 4112; 4133, lot 4: qualibat 3523; 4413, lot 5: qualibat 4313, lot 6:qualibat 6112; 6223, lot 7: qualibat 5113, lot 8: qualifelec E3 C3, lot 9:qualifelec E3 C3, lot 10: qualibat 5313; 5433, En l'absence des qualification ci-dessus: la preuve de la capacité de l'entreprise peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat. Ces éléments de preuves devront être liés et proportionnés à l'objet du marché. Pour le lot no1, ces éléments de preuves prendront la forme de préférence, de références significatives en matière de démolitions en milieu urbain et en matière de restauration du patrimoine inscrit ou classé.
Afficher plus
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Aucun cautionnement n'est exigé. Une garantie à première demande devra couvrir le montant de l'avance. Par ailleurs le titulaire du marché pourra présenter une garantie à première demande en remplacement de la retenue de garantie.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Possibilité de cession ou de nantissement de créance marché à prix global et forfaitaire, révisables délai global de paiement à 30 jours conformément à l'article 98 du CMP financement prévue au budget de la CPA sur ses fonds propres section investissement.
Afficher plus
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: Groupement solidaire à l'attribution.

Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Other
Contact
Point de contact: Mme le directeur de la commande publique
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 12M075 à 12M085
Informations complémentaires
La CPA est un établissement public de coopération intercommunale. Les critères de sélection des candidatures sont les capacités techniques, financières et professionnelles des candidats, liées et proportionnées à l'objet du marché. Pour les critères de jugement des offres, ces derniers sont différents en fonction des lots, ainsi pour le lot no1 les critères sont: Prix des prestations - coefficient 0.60, Valeur technique - coefficient 0.30 et le Délai - coefficient 0,10 pour les lots no 2, 4, 7, 8, 9, 10:les critères sont le Prix des prestations - coefficient 0.60 et la Valeur technique - coefficient 0.40. Pour les lots no 3, 5, 6 et 11les critères sont: les Prix des prestations - coefficient 0.80 et la Valeur technique - coefficient 0.20 Les éléments de la valeur technique sont les suivants: Pour les lots 1, 2, 4, 7, 8 et 9: -Sous critère no 1 - 40 %: pertinence de l'organisation du chantier -sous critère no 2 - 40 %: qualité de la gestion des nuisances de chantier compréhension et pertinence des solutions apportées en matière de gestion des nuisances de chantier -Sous critère no 3 - 20 %: qualité des ouvrages lots 3, 5, 6 et 11: -Sous critère unique - 100 %: adéquation du mode opératoire avec les travaux à réaliser lot 10:Sous critère no 1 - 10 %: pertinence de l'organisation du chantier, Sous critère no 2 - 30 %: qualité des ouvrages, Sous critère no 3 - 60 %: performance de l'installation chaque sous critère est noté de 0 (très mauvais ou pas de réponse) à 5 (excellent). La note technique est obtenue en calculant la somme des notes pondérées obtenues pour chaque sous critère de la valeur technique. Il lui sera ensuite appliqué le coefficient relatif au critère " valeur technique " mentionné ci-dessus. Pour le lot no1 faisant l'objet d'une Prestation supplémentaire éventuelle (Pse),Compte tenu du caractère obligatoire du chiffrage de la PSE (Prestation supplémentaire éventuelle) les offres de chaque candidat seront analysées comme suit: - offre de base seule. - offre avec la PSE: offre de base +Pse1 On entend par offre de base le montant de la tranche ferme + le montant de la tranche conditionnelle le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de recourir à un marché passé selon la procédure négociée pour la réalisation de travaux similaires à ceux des marchés objets de la présente consultation, selon les modalités de l'article 35-ii-6° du Code des Marchés Publics. Le dossier de consultation des entreprises sera remis gratuitement à chaque candidat qui en fera la demande par courriel ou par télécopie aux coordonnées indiquées en haut du présent avis ou qui viendra le retirer à l'adresse géographique suivante: direction de la commande publique - 3 cours Sextius 13100 Aix-en-Provence, FRANCE aux heures d'ouverture des bureaux qui sont les suivantes: 8:30 - 12:30, 14:00 - 17:00 du lundi au jeudi et 8:30 - 12:30, 14:00 - 16:00 le vendredi sauf jours fériés. Il pourra être téléchargé par voie électronique à l'adresse internet suivante https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2012_9v_Zem3l4R&v=1&selected=0 La remise des plis peut se faire: - soit par envoi à l'adresse postale indiquée en haut du présent avis, pour tout envoi en recommandé avec accusé de réception, - soit par dépôt contre récépissé ou pour tout autre mode d'acheminement (chronopost,ups,fedex, etc...) aux horaires et à l'adresse géographique susvisée. Afin de faciliter l'analyse de l'offre, le candidat remettra à l'appui de son offre papier, un support électronique type Cd-Rom, DVD sous format PDF, qui sera la copie conforme de l'offre papier - soit par voie électronique à l'adresse internet suivante:https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2012_9v_Zem3l4R&v=1&selected=0 Le candidat devra impérativement choisir entre le dépôt de son offre sur la plate-forme de dématérialisation ou l'envoi sursupport papier ou sur support physique électronique. Lors du téléchargement du DCE, les candidats sont expressément invités à communiquer les coordonnées d'une personne physique et son adresse électronique afin qu'ils soient informés, en cours de consultation, des éventuelles erreurs matérielles rectifications ou compléments d'information apportés au DCE initial.
Afficher plus
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 11.10.2012.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Marseille
Adresse postale: 22/24 rue Breteuil
Commune postale: Marseille Cedex 06
Code postal: 13281
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 491134813 📞
Fax: +33 491811387 📠
Nom: Préfecture de région PACA - comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges (Cciral)
Fax: +33 491156190 📠
Organisme responsable des procédures de médiation
Adresse postale: boulevard Paul Peytral
Commune postale: Marseille Cedex 20
Code postal: 13282
Téléphone: +33 491156374 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal administratif de Marseille
Source: OJS 2012/S 199-327324 (2012-10-11)
Avis d'attribution de marché (2013-12-19)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 3 608 452,24 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Réglementation: Non spécifié

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: Communauté du Pays d'Aix, CS 40868

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-12-19 📅
Date de publication: 2013-12-24 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 249-434470
Se réfère à l'avis: 2012/S 199-327324
Numéro JO-S: 249
Informations complémentaires
Quatre sous traitances ont été déclarés à la signature du marché avec les sociétés et montants suivants :morelli pour un montant de 120 000.00 euros HT menard pour un montant de 50 000.00 euros HTs.c.v pour un montant de 140 000.00 euros HTs.a.b pour un montant de 120 000 euros (H.T.).
Afficher plus

Objet
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 35 avenue du Maréchal Leclerc, 84120 Pertuis

Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. prix des prestations (60)
2. valeur technique (30)
3. délai (10)

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2013-06-14 📅
Nom: girard
Adresse postale: 390 rue du Grand Gigognan Z.I de Courtine - B.P 20985
Commune postale: Avignon cedex 9
Code postal: 84094

2️⃣
Date de conclusion du contrat: 2013-02-15 📅
Nom: nestadour
Adresse postale: Pôle industrie pyrène aéro pole
Commune postale: Louey
Code postal: 65290

3️⃣
Nom: société technique du batiment
Adresse postale: 57 chemin du passet
Commune postale: Marseille
Code postal: 13016

4️⃣
Nom: déclaré sans suite par la commission d'appel d'offres du 1er fevrier 2013 au motif qu'il n'était présenté que des candidatures irrecevables

5️⃣
Date de conclusion du contrat: 2013-03-01 📅
Nom: servières menuiserie
Adresse postale: Lot plein soleil quartier remplin
Commune postale: Luynes
Code postal: 13080

6️⃣
Nom: les experts du batiments
Adresse postale: 138 boulevard françoise dupard
Code postal: 13004

7️⃣
Nom: entreprise d'angelo
Adresse postale: Zone industrielle saint-joseph
Commune postale: Manosque
Code postal: 04100

8️⃣
Nom: energys
Adresse postale: Actipole bat c4 37, rue de berlin
Commune postale: Vitrolles
Code postal: 13127

9️⃣
Nom: terre d'énergie provence
Adresse postale: Eiffel Park - bat A 415, rue claude nicolas ledoux pôle d'activité d'aix
Commune postale: Aix en provence cedex 3
Code postal: 13854

1️⃣0️⃣
Nom: alaponte France
Adresse postale: 167 rue paradis
Code postal: 13006
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 5
2
10
4
8
3
6

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Préfecture de région PACA - comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges (CCIRAL)
Source: OJS 2013/S 249-434470 (2013-12-19)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Fournisseurs:
alaponte France déclaré sans suite par la commission... Energys Entreprise d'Angelo Girard les experts du batiments Nestadour servières menuiserie Société technique du bâtiment terre d'énergie provence
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de construction complète ou... Travaux de construction de bâtiments Travaux de couverture et travaux... Travaux de corps de métier spécialisés... Travaux d'assemblage d'ossatures... Travaux d'assemblage d'ossatures... Travaux d'équipement du bâtiment Travaux d'équipement électrique Travaux de câblage et d'installations...