Construction d'un équipement structurant à Brides les Bains (comprenant salle polyvalente pour activités sportives et culturelles, espace forme avec fitness et squash, office du tourisme, parking en infrastructures, etc...)

Ville de Brides Les Bains

Construction en entreprise générale (candidat seul ou groupement d'entreprises avec mandataire solidaire)d'un équipement structurant pour la Commune de Brides les Bains. Cette structure polyvalente a pour vocation d'accueillir une salle polyvalente pour des activités sportives et culturelles, un espace forme avec fitness et squash, un office du tourisme, un parking en infrastructures, et divers locaux.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2012-07-27. L'appel d'offres a été publié le 2012-06-15.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2012-06-15 Avis de marché
2012-08-21 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2012-06-15)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de bâtiments
Quantité ou étendue:
Le marché est global et forfaitaire. Le marché prévoit une prestation supplémentaire éventuelle: équipements scéniques.
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de bâtiments 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Non spécifié
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Brides Les Bains
Adresse postale: place du Centenaire? BP 32
Code postal: 73571
Commune postale: Brides-les-Bains
Contact
Courrier électronique: mairiebrideslesbains@wanadoo.fr 📧
Téléphone: +33 479552155 📞
Fax: +33 479552891 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-06-15 📅
Date limite de soumission: 2012-07-27 📅
Date de publication: 2012-06-20 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 116-191695
Numéro JO-S: 116
Informations complémentaires
Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.marches-publics.info Délai d'exécution: suivant délai proposé à l'acte d'engagement par le titulaire (maximum 15 mois) unité monétaire utilisée, l'euro. L'ouverture des plis n'est pas publique. Le dossier de consultation est téléchargeable sur le site Internet www.marches-publics.info. Les candidatures et offres seront transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception et de garantir la confidentialité. Les candidatures parvenant après l'heure et la date indiquée ne seront pas acceptées. Le mode de transmission privilégié par le pouvoir adjudicateur est la remise sous forme papier (néanmoins conformément à l'article 56 du code des marchés publics, le pouvoir adjudicateur ne peut refuser de recevoir les offres sous forme dématérialisée). Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 15.6.2012.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Construction en entreprise générale (candidat seul ou groupement d'entreprises avec mandataire solidaire)d'un équipement structurant pour la Commune de Brides les Bains. Cette structure polyvalente a pour vocation d'accueillir une salle polyvalente pour des activités sportives et culturelles, un espace forme avec fitness et squash, un office du tourisme, un parking en infrastructures, et divers locaux.
Afficher plus
Description des options:
Le pouvoir adjudicateur prévoit la possibilité de conclure un marché négocié en application de l'alinéa 2.6 de l'article 35 du code des marchés publics (réalisation de prestations similaires), 3 ans maximum à compter de la notification du présent marché.
Afficher plus
Numéro de référence: 12ft-0056-E
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Lieu-Dit La Dova, rue du Chanoine Joly, 73571 Brides-les-Bains? france.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Les candidats doivent fournir: - la déclaration de candidature, unique pour l'ensemble des cotraitants en cas de groupement (formulaire DC1 ou équivalent); - les déclarations sur l'honneur en application des articles 43, 44 et 45 du code des marchés publics, (indication portée au formulaire DC1 ou équivalent); - le document DC2 dans son intégralité ou équivalent (en cas de candidatures groupées, chaque cotraitant devra remettre un formulaire DC2 ou équivalent). Les formulaires DC1 et DC2 sont téléchargeables sur le site Internet www.economie.gouv.fr/daj/marches-publics rubrique "Formulaires".
Afficher plus
Situation économique et financière:
Chaque candidat (ou chaque cotraitant au sein d'un groupement) devra fournir un tableau exposant le chiffre d'affaires global des 3 dernières années (renseignements indiqués au formulaire DC2 ou équivalent).
Niveau(x) minimal/minimaux de normes:
Le chiffre d'affaire moyen de chaque candidat (ou la moyenne des chiffres d'affaire moyen des cotraitants au sein d'un groupement) ne pourra être inférieur à 75 % du montant du marché envisagé.
Capacité technique et professionnelle:
Chaque candidat (ou chaque cotraitant au sein d'un groupement) devra fournir: - la liste de ses moyens humains et matériels; - la liste de ses références générales de moins de 5 ans (en indiquant au minimum le nom du maître d'ouvrage, le type de travaux, et le montant du marché); - des attestations de bonne exécution établies par des maîtres d'ouvrage ou des maîtres d'oeuvre pour des chantiers terminés; - des certificats de qualification professionnelle (ou documents équivalents, la preuve de la capacité du candidat pouvant être apportée par tout moyen) adaptés au marché.
Afficher plus
Niveau(x) minimal/minimaux de normes:
Les moyens humains et matériels du candidat devront être compatibles avec la taille du chantier.
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Une retenue de garantie de 5 % sera appliquée sur le montant du marché. Elle pourra être remplacée par une garantie à première demande.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Financement sur crédit budgétaire de la Commune. Le mode de paiement choisi par le maitre d'ouvrage est le virement administratif. Le délai de paiement est de 30 jours, conformément au code des marchés et dans les conditions du décret 2002-232 du 21.2.2002 modifié.
Afficher plus
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Candidat seul, ou groupement d'entreprises solidaires ou conjointes avec mandataire solidaire.

Procédure
Période de validité de l'offre: 90 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix des prestations % (40)
2. Valeur technique des prestations (moyens pour le chantier: 20 points, conditions et méthodes pour ce chantier: 15 points, gestion hygiène-sécurité-qualité pour ce chantier: 5 points) % (40)
3. Délai d'exécution (à proposer par le candidat) % (20)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: le maire
Nom: Commune de Brides Les Bains
Adresse postale: mairie

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 12ft-0056-E
Informations complémentaires
Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.marches-publics.info Délai d'exécution: suivant délai proposé à l'acte d'engagement par le titulaire (maximum 15 mois) unité monétaire utilisée, l'euro. L'ouverture des plis n'est pas publique. Le dossier de consultation est téléchargeable sur le site Internet www.marches-publics.info. Les candidatures et offres seront transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception et de garantir la confidentialité. Les candidatures parvenant après l'heure et la date indiquée ne seront pas acceptées. Le mode de transmission privilégié par le pouvoir adjudicateur est la remise sous forme papier (néanmoins conformément à l'article 56 du code des marchés publics, le pouvoir adjudicateur ne peut refuser de recevoir les offres sous forme dématérialisée).
Afficher plus
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 15.6.2012.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Grenoble
Adresse postale: 2 place de Verdun? BP 1135
Commune postale: Grenoble
Code postal: 38022
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-grenoble@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 476429000 📞
Fax: +33 476422269 📠
Source: OJS 2012/S 116-191695 (2012-06-15)
Avis d'attribution de marché (2012-08-21)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Réglementation: Union européenne

Procédure
Type de soumission: Sans objet
Critères d'attribution
Non spécifié

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: Place du Centenaire, BP 32

Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-08-21 📅
Date de publication: 2012-08-23 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 161-267732
Se réfère à l'avis: 2012/S 116-191695
Numéro JO-S: 161
Informations complémentaires
Retrouvez cet avis intégral sur http://www.marches-publics.info la procédure a été déclarée sans suite pour motif d'intérêt général, compte tenu notamment de contraintes budgétaires. Une nouvelle consultation devrait être organisée au cours du dernier trimestre 2012. Annonce no 216, BOAMP 117 A du 20.6.2012. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 21.8.2012.
Afficher plus

Attribution du marché
Nom: Cet avis a été déclaré sans suite

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Le maire

Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: 2 place de Verdun, BP 1135
Source: OJS 2012/S 161-267732 (2012-08-21)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de construction complète ou... Travaux de construction de bâtiments