Centre Nautique du Rhône - rénovation des plages et du bassin Nord - relance des lots: 3 - dallages désactivés des plages; 4 - etanchéité; 9 - métallerie et 16 - plomberie sanitaire - CVC

Ville de Lyon

Relance des lots: 3 - dallages désactivés des plages; 4 - étanchéité; 9 - métallerie et 16 - plomberie sanitaire - CVC déclarés infructueux par la Commission d'appel d'offres du 21.2.2012. En complement de l'article IV.3.2) ci-dessus, les présents lots appartiennent à une opération globale comportant un total de 16 lots qui ont déjà fait l'objet d'un AAPC antérieur au références suivantes: JOUE n° 2011/s 236-382221 du 8.12.2011; BOAMP n° 236a, annonce n° 195 du 7.12.2011 - réf 11-272297; BOAMP n° 236b, annonce n° 397 du 7.12.2011 - réf 11-272297. Le projet consiste en:
— la transformation du bassin de 70 mètres en un bassin ludique adapté aux attentes actuelles des usagers,
— le réaménagement d'une pataugeoire avec ses équipements ludiques pour l'accueil des tout-petits,
— la rénovation de l'ensemble des plages de la zone nord sur 4 200 m² environ,
— la réhabilitation du batiment nord affecté à l'entretien du site avec la création de sanitaires à disposition du public,
— la création d'un accès direct depuis les berges permettant l'accueil du public pour des manifestations événementielles et l'accès des véhicules de secours et d'entretien.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2012-04-19. L'appel d'offres a été publié le 2012-03-05.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• Asten
• Cano
• Etandex
• m2b SARL

Qui ?

• Ville de Lyon

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Rhône

Historique des marchés publics

Date	Document
2012-03-05	Avis de marché
2012-07-03	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2012-03-05)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction d'installations de loisirs nautiques
Quantité ou étendue:

Marchés publics à tranches conditionnelles séparés composés d'une tranche ferme dont le délai d'exécution est de 12 mois (délai global d'exécution pour tous les corps d'état comprenant 2 mois de préparation de chantier et les délais nécessaires au maître d'ouvrage) à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant le démarrage des prestations et d'une tranche conditionnelle dont le délai d'exécution est de 7 mois (délai global d'exécution pour tous les corps d'état) décompté à partir la date fixée dans la décision de la Ville de Lyon de l'affermir:— Affermissement de la tranche conditionnelle: le délai limite de notification de l'ordre de service prescrivant de commencer l'exécution de la tranche conditionnelle est de 12 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant le démarrage des prestations de la tranche ferme,— Détail des tranches: tranche ferme: rénovation des plages et du bassin Nord. Tranche conditionnelle n° 1: construction d'un sanitaire public (affectée aux lots: 4; 9 et 16.). Les dates prévisionnelles envisagées de début d'exécution sont fixées comme suit: préparation de chantier: juillet-août 2012; début des travaux: 3.9.2012 après la fermeture de l'établissement au public.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction d'installations de loisirs nautiques 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Lyon
Adresse postale: direction de la construction 1 place de la Comédie Cedex 01
Code postal: 69205
Commune postale: Lyon
Contact
Adresse Internet: http://www.lyon.fr 🌏
Téléphone: +33 472103030 📞
Fax: +33 472103508 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-03-05 📅
Date limite de soumission: 2012-04-19 📅
Date de publication: 2012-03-07 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 46-075425
Numéro JO-S: 46
Informations complémentaires

Appel d'offres ouvert. L'option technique suivante est prévue: option n° 1 en plus-value: "Potelet amovible supplémentaire" sur le lot 9: métallerie et le lot 3: dallages désactivés des plages. Le calendrier prévisionnel de l'exécution des options est le suivant: le délai d'exécution de l'option est inclus dans le délai d'exécution global. Le DCE est disponible en téléchargement sur le profil acheteur de la Ville de Lyon. Pour toute autre demande de DCE, ce dernier vous sera délivré à l'issue d'un délai de 2 jours francs ouvrés. L'indication de "durée du marché ou délai d'execution" figurant a l'article Il.3 doit etre lue comme étant à compter de la date d'effet de l'ordre de service prescrivant le démarrage des prestations. Les offres peuvent être transmises par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposées contre récépissé. Dématérialisation des procédures: l'organisme acheteur préconise la transmission des plis par voie papier. Il accepte cependant les plis adressés par d'autres moyens permettant d'en garantir la confidentialité et la date de réception. Les modalités de transmission électronique des plis sont définies dans le règlement de la consultation. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 5.3.2012.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

— la transformation du bassin de 70 mètres en un bassin ludique adapté aux attentes actuelles des usagers,

— le réaménagement d'une pataugeoire avec ses équipements ludiques pour l'accueil des tout-petits,

— la rénovation de l'ensemble des plages de la zone nord sur 4 200 m² environ,

— la réhabilitation du batiment nord affecté à l'entretien du site avec la création de sanitaires à disposition du public,

— la création d'un accès direct depuis les berges permettant l'accueil du public pour des manifestations événementielles et l'accès des véhicules de secours et d'entretien.

Numéro du lot: 3
Brève description: Dallages desactivés des plages.
Quantité ou étendue: Délai tranche ferme: 12 mois.
Informations complémentaires sur les lots:

Seuil minimal exigé de capacité économique et financière: CA: 1 660 000,00 EUR HT minimum au meilleur des trois dernières années. Seuil minimal exigé de capacité technique: effectifs: 21 personnes minimum (EFF3). Seuil minimal exigé de capacité professionnelle: capacité à concevoir, étudier et dimensionner les dallages à usage industriel en béton, à réaliser la préparation, à assurer la fourniture et la réalisation des dallages et, le cas échéant, de tous les traitements de surface constituant la couche d'usure. La finition des dallages industriels peut etre obtenue par chape incorporée et lissée mécaniquement, adaptée aux conditions d'exploitation. Cette capacité peut etre attestée par la fourniture de la qualification Qualibat 2152 ou équivalent.

Numéro du lot: 4
Brève description: Etanchéité.
Quantité ou étendue: Délai tranche ferme: 12 mois. Délai tranche condi. 1: 7 mois.
Informations complémentaires sur les lots:

Seuil minimal exigé de capacité économique et financière: CA: 200 000,00 EUR HT minimum au meilleur des 3 dernières années. Seuil minimal exigé de capacité technique: effectifs: 6 personnes minimum (EFF2). Seuil minimal exigé de capacité professionnelle: capacité à réaliser des travaux d'étanchéité en matériaux bitumineux en feuilles, correspondant à la technique de mise en oeuvre de ces matériaux, à réaliser après l'établissement de diagnostics, des travaux de réfection d'étanchéité. Cette capacité peut etre attestée par la fourniture de la qualification Qualibat 3212 ou équivalent.

Numéro du lot: 9
Brève description: Métallerie.
Informations complémentaires sur les lots:

Seuil minimal exigé de capacité économique et financière: CA: 760 000,00 EUR HT minimum au meilleur des trois dernières années. Seuil minimal exigé de capacité technique: effectifs: 6 personnes minimum (EFF2). Seuil minimal exigé de capacité professionnelle: capacité à étudier, fabriquer et poser tous ouvrages de métallerie de batiment, en tous métaux, y compris l'inox. Cette capacité peut etre attestée par la fourniture de la qualification Qualibat 4412 ou équivalent.

Numéro du lot: 16
Brève description: Plomberie sanitaire CVC.
Informations complémentaires sur les lots:

Seuil minimal exigé de capacité économique et financière: CA: 190 000,00 EUR HT minimum au meilleur des 3 dernières années. Seuil minimal exigé de capacité technique: effectifs: 6 personnes minimum (EFF2). Seuil minimal exigé de capacité…

… professionnelle:1) Capacité à réaliser: des travaux de canalisations, de toute nature, des travaux d'installations sanitaires et de production d'eau chaude. Cette capacité (1) peut être attestée par la fourniture de la qualification Qualibat 5112 ou équivalent;2) Capacité à concevoir et réaliser les installations suivantes: installations de chauffage, y compris transport à distance, de production centrale et de distribution d'eau chaude sanitaire, à partir de générateurs utilisant toutes énergies de façon directe ou indirecte pour des installations de chauffage d'une puissance calorifique ne dépassant pas 600 kW, installations de VMC, de désenfumage des locaux, de régulation, de téléalarme, de télésurveillance, de télégestion et de gestion technique centralisée. Cette capacité (2) peut etre attestée par la fourniture de la qualification Qualibat 5312 ou équivalent.

… professionnelle:

1) Capacité à réaliser: des travaux de canalisations, de toute nature, des travaux d'installations sanitaires et de production d'eau chaude. Cette capacité (1) peut être attestée par la fourniture de la qualification Qualibat 5112 ou équivalent;

2) Capacité à concevoir et réaliser les installations suivantes: installations de chauffage, y compris transport à distance, de production centrale et de distribution d'eau chaude sanitaire, à partir de générateurs utilisant toutes énergies de façon directe ou indirecte pour des installations de chauffage d'une puissance calorifique ne dépassant pas 600 kW, installations de VMC, de désenfumage des locaux, de régulation, de téléalarme, de télésurveillance, de télégestion et de gestion technique centralisée. Cette capacité (2) peut etre attestée par la fourniture de la qualification Qualibat 5312 ou équivalent.

Quantité ou étendue:

— Affermissement de la tranche conditionnelle: le délai limite de notification de l'ordre de service prescrivant de commencer l'exécution de la tranche conditionnelle est de 12 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant le démarrage des prestations de la tranche ferme,

— Détail des tranches: tranche ferme: rénovation des plages et du bassin Nord. Tranche conditionnelle n° 1: construction d'un sanitaire public (affectée aux lots: 4; 9 et 16.). Les dates prévisionnelles envisagées de début d'exécution sont fixées comme suit: préparation de chantier: juillet-août 2012; début des travaux: 3.9.2012 après la fermeture de l'établissement au public.

Description des options:

Des avenants ou décisions de poursuivre et des marchés complémentaires pourront etre conclus au cours de l'exécution du contrat.

Durée de l'accord: 12 mois
Numéro de référence: 2DC70295
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 8 quai Claude Bernard, 69007 Lyon, FRANCE.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

— Une déclaration de candidature type DC1 ou équivalent,

— En cas de groupement, un pouvoir au mandataire,

— Une déclaration sur l'honneur justifiant que le candidat n'est dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics,

— Une copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.

Situation économique et financière:

— Une déclaration sur le chiffre d'affaires global au cours des 3 derniers exercices disponibles (Dc2 ou équivalent). Le pouvoir adjudicateur accepte tout moyen de preuve équivalent.

Niveau(x) minimal/minimaux de normes:

Seuil minimal exigé de capacité économique et financière: CA: voir informations sur les lots.

Capacité technique et professionnelle:

— Des éléments permettant d'apprécier la capacité…

… technique du candidat: une déclaration indiquant les effectifs du candidat,

… professionnelle du candidat: certificat de qualification de niveau minimum et/ou liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, indiquant le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisant s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin (modèle Ville de Lyon joint au DCE ou document libre); le candidat peut aussi se prévaloir d'attestations de bonne exécution. Pour toute pièce demandée, le pouvoir adjudicateur accepte tout moyen de preuve équivalent.

Niveau(x) minimal/minimaux de normes:

Seuil minimal exigé de capacité technique: effectifs: voir informations sur les lots. Seuil minimal exigé de capacité professionnelle: voir informations sur les lots.

Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:

Pour les lots 3, 4 et 9 uniquement, il est prévu l'application d'une retenue de garantie de 5 %, qui peut etre remplacée par une garantie à première demande. Garantie à première demande couvrant 100 % du montant de l'avance.

Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

Articles 86 à 111 du code des marchés publics français. Caractéristiques des prix: prix global forfaitaire. Modalités de variation des prix: révision. Une avance de 5 % sera accordée dans les conditions prévues au contrat. Modalité de règlement des comptes: selon les modalités du CCAG-Travaux Le délai global de paiement est de 30 jours. Modalités de financements: ressources propres; budget principal de la Ville de Lyon. Paiement par mandat administratif.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

Groupement conjoint avec mandataire solidaire. Il est interdit aux candidats de présenter pour le meme marché plusieurs offres en agissant à la fois comme candidats individuels et comme membres d'un groupement. La participation à plusieurs groupements pour un même marché est interdite.

Autres conditions particulières:

Les prestations comportent les conditions d'exécution suivantes: condition particulière d'exécution: clause sociale. Les présentes conditions particulières s'appliquent aux lots: 3 et 9 en application de l'article 14 du code des marchés publics, la Ville de Lyon fixe dans ces marchés un niveau minimal d'insertion par l'activité économique de: lot 3: 3 mois (455 heures); lot 9: 3 mois (455 heures). Les conditions détaillées d'exécution sont fixées dans les cahiers des charges de la consultation. Des prestations supplémentaires ou alternatives (cf. article VI.3: "informations complémentaires" du présent avis (paragraphe concernant les options techniques)) sont définies au cahier des charges.

Procédure
Période de validité de l'offre: 150 jours
Date d'ouverture des offres: 2012-04-20 📅
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix des prestations (60)
2. Valeur technique (40)
Langues
Langue: français 🗣️
Conditions d’ouverture des offres
Adresse: annexe de l'hôtel de ville. Place Louis Pradel 69001 Lyon, FRANCE. La date ci-dessus est prévisionnelle

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. le maire de Lyon
Adresse du profil d'acheteur: http://www.marchespublics.lyon.fr 🌏
Nom: Ville de Lyon
Adresse postale: direction de la construction - annexe de l'hôtel de ville 1 place Louis Pradel Cedex 01
Point de contact: service administratif des marchés (construction) / chef de projet (renseignements techniques): M. Laurent Harlet
Téléphone: +33 472103542 📞
Courrier électronique: dc.marches@mairie-lyon.fr 📧
Adresse postale: direction de la construction - annexe de l'hôtel de ville 4ème étage- porte 407 1 place Louis Pradel Cedex 01
Point de contact: service marchés
URL des documents: http://www.marchespublics.lyon.fr 🌏
URL pour la participation: http://www.marchespublics.lyon.fr 🌏
Courrier électronique: greffe.ta-lyon@juradmin.fr 📧

Référence
Dates
Date de publication: 2011-12-08 📅
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 2DC70295
Numéro de l'avis au JO S: 2011/S 236-382221
Informations complémentaires

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 5.3.2012.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Lyon
Adresse postale: 184 rue Duguesclin Cedex 03
Commune postale: Lyon
Code postal: 69433
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 478141010 📞
Fax: +33 478141065 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du Tribunal administratif de Lyon
Source: OJS 2012/S 046-075425 (2012-03-05)

Avis d'attribution de marché (2012-07-03)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 1 338 282,96 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: direction de la construction, 1 place de la Comédie Cedex 01

Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-07-03 📅
Date de publication: 2012-07-06 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 128-211270
Se réfère à l'avis: 2012/S 46-075425
Numéro JO-S: 128
Informations complémentaires

La consultation du(des)contrat(s) peut etre effectuée à l'adresse de l'organisme acheteur Les concurrents évincés peuvent exercer un recours de pleine juridiction devant le juge administratif dans un délai de 2 mois à compter de la publication du présent avis. Annonce no 162, BOAMP 47 A du 7.3.2012. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 3.7.2012.

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2012-06-22 📅
Nom: Asten
Adresse postale: Division SAPA, 2 rue du Pont à Lunettes
Commune postale: Vourles
Code postal: 69390
Pays: France 🇫🇷

2️⃣
Nom: Etandex
Adresse postale: 85 rue Elisée Reclus
Commune postale: Decines
Code postal: 69150

3️⃣
Nom: m2b SARL
Adresse postale: ZA La Ronze
Commune postale: Taluyers
Code postal: 69440
Courrier électronique: m2b.bravo@wanadoo.fr 📧

4️⃣
Date de conclusion du contrat: 2012-06-28 📅
Nom: Cano
Adresse postale: 4 bis rue des Lilas
Commune postale: Lyon
Code postal: 69008
Courrier électronique: ets.cano@wanadoo.fr 📧
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
2
Source: OJS 2012/S 128-211270 (2012-07-03)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques (14)

Travaux de construction d'installations de loisirs nautiques