Bourgoin Jallieu - réhabilitation du Renouveau - place Albert Schweitzer - co-maîtrise d'ouvrage entre le CCAS de Bourgoin Jallieu et la société d'habitation des Alpes
Société d'habitation des Alpes
— Pour le CCAS de Bourgoin-Jallieu: création d'un pôle senior - pour la société d'habitation des Alpes: transformation du foyer logement pour personnes âgées en une résidence sociale intergénérationnelle de 59 logements.
Date limiteLe délai de réception des offres était de 2012-06-15. L'appel d'offres a été publié le 2012-05-15.
FournisseursLes fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
- • Fitelec Service
- • Fuzier et Lambert
- • M2P
- • Ravaltex
- • Ribeaud
- • Rolando et Poisson
- • Royet Entreprise
- • SARL EC2L
- • SARL Hors d'Eau
- • SARL Jean Veyret
- • SARL Jeanjean
- • Sarl Paret
- • SAS Side
- • SAS Softica
- • Serrurerie du Lac
- • Sol Equipement Sud Est
- • Thyssenkrupp ascenseurs
- • Vitte Carrelage
- • Ascenseurs, skips, monte-charges, escaliers mécaniques et trottoirs roulants › Ascenseurs
- • Avertisseurs d'effraction et d'incendie › Systèmes d'alarme incendie
- • Fenêtres, portes et articles connexes › Portes
- • Installation d'infrastructures de câblage › Installation de câblage informatique
- • Ossatures › Travaux de gros œuvre
- • Quincaillerie › Serrurerie
- • Revêtement de sols et de murs › Carrelages
- • Structures de construction diverses › Cloisons
- • Structures de construction diverses › Revêtements de sol
- • Travaux d'application de revêtements de protection › Travaux de peinture
- • Travaux d'équipement du bâtiment › Travaux d'isolation
- • Travaux d'équipement électrique › Travaux de câblage et d'installations électriques
- • Travaux de construction › Travaux de préparation de chantier
- • Travaux de construction spécialisés divers › Travaux de bardage
- • Travaux de construction spécialisés divers › Travaux de désamiantage
- • Travaux de plomberie › Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation
- • Travaux de revêtement › Travaux d'étanchéification
- • France
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2012-05-15 | Avis de marché |
| 2012-12-13 | Avis d'attribution de marché |
Avis de marché (2012-05-15)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de préparation de chantier
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de préparation de chantier 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Non spécifié
Nom du pouvoir adjudicateur: Société d'habitation des Alpes
Adresse postale: 74 cours Becquart-Castelbon, BP 229
Code postal: 38506
Commune postale: Voiron Cedex
Contact
Courrier électronique: christophe_grard@pluralis-habitat.fr 📧
Téléphone: +33 476672471 📞
Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-05-15 📅
Date limite de soumission: 2012-06-15 📅
Date de publication: 2012-05-18 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 94-155328
Numéro JO-S: 94
Informations complémentaires
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Brève description: Désamiantage.
Numéro du lot: 2
Brève description: Sciages béton démolition maçonnerie.
Numéro du lot: 3
Brève description: Menuiserie PVC occultations.
Numéro du lot: 4
Brève description: Menuiserie bois aluminium.
Numéro du lot: 5
Brève description: Cloisons doublages faux plafonds.
Numéro du lot: 6
Brève description: Menuiserie intérieure bois.
Numéro du lot: 7
Brève description: Carrelage faïence.
Numéro du lot: 8
Brève description: Revêtements de sols collés.
Numéro du lot: 9
Brève description: Peinture.
Numéro du lot: 10
Brève description: Plomberie - sanitaire - chauffage - climatisation - ventilation.
Numéro du lot: 11
Brève description: Electricité courants faibles.
Numéro du lot: 12
Brève description: Alarme incendie.
Numéro du lot: 13
Brève description: Câblage informatique.
Numéro du lot: 14
Brève description: Portes automatiques.
Numéro du lot: 15
Brève description: Isolation par l'extérieur.
Numéro du lot: 16
Brève description: Bardages isolants.
Numéro du lot: 17
Brève description: Ascenseurs.
Numéro du lot: 18
Brève description: Serrurerie.
Numéro du lot: 19
Brève description: Etanchéité.
Les variantes sont acceptées ✅
Numéro de référence: Lecourt
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle: Voir règlement de consultation.
Situation économique et financière: Voir règlement de consultation.
Capacité technique et professionnelle: Voir règlement de consultation.
Exécution du marché
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Procédure
Période de validité de l'offre: 150 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix % (60)
2. Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique % (40)
Langues
Langue: français 🗣️
Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Grard Christophe
Nom: Le dossier est téléchargeable gratuitement sur les sites: www.pluralis-habitat.fr (rubrique Pro) - www.ledauphine-legales.com
Adresse postale: le dossier peut également être commandé, contre règlement, au tireur de plans: Quickprint, 46 avenue des Alpes
Commune postale: Bourgoin Jallieu
Code postal: 38300
Téléphone: +33 474280000 📞
Courrier électronique: bourgoin@quickprint.fr 📧
Fax: +33 474280010 📠
Nom: Société d'habitation des Alpes: service marchés
Adresse postale: 74 cours Becquart Castelbon, BP 229
Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: Lecourt
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal de grande instance de Lyon
Adresse postale: 67 rue Servient Cedex 03
Commune postale: Lyon
Code postal: 69433
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 472607012 📞
Informations sur les délais d'introduction des recours:
Source: OJS 2012/S 094-155328 (2012-05-15)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de préparation de chantier
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de préparation de chantier 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Non spécifié
Nom du pouvoir adjudicateur: Société d'habitation des Alpes
Adresse postale: 74 cours Becquart-Castelbon, BP 229
Code postal: 38506
Commune postale: Voiron Cedex
Contact
Courrier électronique: christophe_grard@pluralis-habitat.fr 📧
Téléphone: +33 476672471 📞
Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-05-15 📅
Date limite de soumission: 2012-06-15 📅
Date de publication: 2012-05-18 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 94-155328
Numéro JO-S: 94
Informations complémentaires
Retrouvez cet avis intégral, l'accès au guichet de dépôt sur http://marchespublics.ledauphine-legales.com. Délai d'exécution: pôle sénior: 8 mois - logements 16 mois, y compris congés payés et 15 jours d'intempéries mais hors préparation de chantier criteres d'attributions: A chaque lot correspond, deux actes d'engagement: un pour le CCAS, l'autre pour la Société d'habitation des Alpes. Les deux actes d'engagement sont liés et l'entreprise retenue sera la mieux disante sur la somme des deux actes d'engagement. Renseignements administratifs: Société d'habitation des Alpes - pluralis, M. Vincent Lecourt, 74 cours Becquart-Castelbon, BP 229, 38506 Voiron Cedex, FRANCE. Tél. +33 476672473, courriel: vincent_lecourt@pluralis-habitat.fr. Renseignements techniques: Christiane Bossy, 37 route du Bourg, 38500 Coublevie, FRANCE. Tél. +33 476057410, courriel: christiane.bossy@cegetel.net. Unité monétaire utilisée, l'euro. La Société d'habitation des Alpes ainsique la Communauté d'agglomération Porte de l'Isère, dans un souci de promotion de l'emploi et de lutte contre l'exclusion, ont décidé de faire application des dispositions de l'article 14 du code des marchés publics en incluant dans le cahier des charges de ce marché public une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique. L'entreprise qui se verra attribuer un lot devra réaliser une action d'insertion qui permette l'accès ou le retour à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 15.5.2012.
Afficher plus
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
— Pour le CCAS de Bourgoin-Jallieu: création d'un pôle senior - pour la société d'habitation des Alpes: transformation du foyer logement pour personnes âgées en une résidence sociale intergénérationnelle de 59 logements.
Numéro du lot: 1
Brève description: Désamiantage.
Numéro du lot: 2
Brève description: Sciages béton démolition maçonnerie.
Numéro du lot: 3
Brève description: Menuiserie PVC occultations.
Numéro du lot: 4
Brève description: Menuiserie bois aluminium.
Numéro du lot: 5
Brève description: Cloisons doublages faux plafonds.
Numéro du lot: 6
Brève description: Menuiserie intérieure bois.
Numéro du lot: 7
Brève description: Carrelage faïence.
Numéro du lot: 8
Brève description: Revêtements de sols collés.
Numéro du lot: 9
Brève description: Peinture.
Numéro du lot: 10
Brève description: Plomberie - sanitaire - chauffage - climatisation - ventilation.
Numéro du lot: 11
Brève description: Electricité courants faibles.
Numéro du lot: 12
Brève description: Alarme incendie.
Numéro du lot: 13
Brève description: Câblage informatique.
Numéro du lot: 14
Brève description: Portes automatiques.
Numéro du lot: 15
Brève description: Isolation par l'extérieur.
Numéro du lot: 16
Brève description: Bardages isolants.
Numéro du lot: 17
Brève description: Ascenseurs.
Numéro du lot: 18
Brève description: Serrurerie.
Numéro du lot: 19
Brève description: Etanchéité.
Les variantes sont acceptées ✅
Numéro de référence: Lecourt
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle: Voir règlement de consultation.
Situation économique et financière: Voir règlement de consultation.
Capacité technique et professionnelle: Voir règlement de consultation.
Exécution du marché
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Subvention de la mairie - prêts - financement CAPI - region - phare - fonds du CCAS.
Procédure
Période de validité de l'offre: 150 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix % (60)
2. Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique % (40)
Langues
Langue: français 🗣️
Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Grard Christophe
Nom: Le dossier est téléchargeable gratuitement sur les sites: www.pluralis-habitat.fr (rubrique Pro) - www.ledauphine-legales.com
Adresse postale: le dossier peut également être commandé, contre règlement, au tireur de plans: Quickprint, 46 avenue des Alpes
Commune postale: Bourgoin Jallieu
Code postal: 38300
Téléphone: +33 474280000 📞
Courrier électronique: bourgoin@quickprint.fr 📧
Fax: +33 474280010 📠
Nom: Société d'habitation des Alpes: service marchés
Adresse postale: 74 cours Becquart Castelbon, BP 229
Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: Lecourt
Informations complémentaires
Retrouvez cet avis intégral, l'accès au guichet de dépôt sur http://marchespublics.ledauphine-legales.com. Délai d'exécution: pôle sénior: 8 mois - logements 16 mois, y compris congés payés et 15 jours d'intempéries mais hors préparation de chantier criteres d'attributions: A chaque lot correspond, deux actes d'engagement: un pour le CCAS, l'autre pour la Société d'habitation des Alpes. Les deux actes d'engagement sont liés et l'entreprise retenue sera la mieux disante sur la somme des deux actes d'engagement. Renseignements administratifs: Société d'habitation des Alpes - pluralis, M. Vincent Lecourt, 74 cours Becquart-Castelbon, BP 229, 38506 Voiron Cedex, FRANCE. Tél. +33 476672473, courriel: vincent_lecourt@pluralis-habitat.fr. Renseignements techniques: Christiane Bossy, 37 route du Bourg, 38500 Coublevie, FRANCE. Tél. +33 476057410, courriel: christiane.bossy@cegetel.net. Unité monétaire utilisée, l'euro. La Société d'habitation des Alpes ainsique la Communauté d'agglomération Porte de l'Isère, dans un souci de promotion de l'emploi et de lutte contre l'exclusion, ont décidé de faire application des dispositions de l'article 14 du code des marchés publics en incluant dans le cahier des charges de ce marché public une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique. L'entreprise qui se verra attribuer un lot devra réaliser une action d'insertion qui permette l'accès ou le retour à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières.
Afficher plus
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 15.5.2012.
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal de grande instance de Lyon
Adresse postale: 67 rue Servient Cedex 03
Commune postale: Lyon
Code postal: 69433
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 472607012 📞
Informations sur les délais d'introduction des recours:
Introduction d'un référé précontractuel jusqu'à la signature du marché dans les conditions posées aux articles 2 et suivants de l'ordonnance no2009-515 du 7.5.2009 et les articles 1441-1 et 1441-2 du nouveau code de procédure civile. Introduction d'un référé contractuel dans un délai de 31 jours à compter de la publication d'un avis d'attribution du marché dans les conditions posées aux articles 2 et suivants de l'ordonnance no2009-515 du 7.5.2009 et les articles 1441-1 et 1441-2 du nouveau code de procédure civile. Le délai de 31 jours est porté à 6 mois à compter de la conclusion du contrat en l'absence de publication d'un avis d'attribution. Ce recours n'est pas ouvert si l'intéressé a été mis à même d'introduire un référé précontractuel par la publication d'un avis d'intention de conclure le contrat et qu'un délai de 11 jours a été respecté entre la date de cette publication et la signature dudit contrat.
Afficher plus
Avis d'attribution de marché (2012-12-13)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 28 070 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Réglementation: Non spécifié
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Critères d'attribution
Non spécifié
Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: 74 cours Becquart-Castelbon BP 229
Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-12-13 📅
Date de publication: 2012-12-15 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 242-397142
Se réfère à l'avis: 2012/S 94-155328
Numéro JO-S: 242
Informations complémentaires
Attribution du marché
1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2012-09-20 📅
Nom: SAS Side
Adresse postale: ZA Le Chêne Benard
Commune postale: Anneville
Code postal: 76480
Pays: France 🇫🇷
2️⃣
Nom: Fuzier et Lambert
Adresse postale: 588 Route de Sérézin
Commune postale: Nivolas Vermelle
Code postal: 38300
3️⃣
Nom: M2P
Adresse postale: 18 rue du Drac
Commune postale: Claix
Code postal: 38640
4️⃣
Nom: SARL Paret
Adresse postale: 343 rue Alphonse Gourju
Commune postale: Apprieu
Code postal: 38140
5️⃣
Nom: Royet Entreprise
Adresse postale: 33 avenue des Cantinières
Commune postale: Ruy-Montceau
6️⃣
Nom: Ribeaud
Adresse postale: 470 rue Principale
Commune postale: Charavines
Code postal: 38850
7️⃣
Nom: Vitte Carrelage
Adresse postale: 33 route du Lac
Commune postale: Saint-Didier-de-la-Tour
Code postal: 38110
8️⃣
Nom: SOL équipement Sud Est
Adresse postale: 615 rue de Neuville
Commune postale: Montanay
Code postal: 69250
9️⃣
Nom: Ravaltex
Adresse postale: 3 rue Jean Henri Merle
Commune postale: Vaulx En Velin
Code postal: 69120
1️⃣0️⃣
Nom: SARL Jean Veyret
Adresse postale: 65 route de Lyon - BP 43
Code postal: 38352
1️⃣1️⃣
Nom: SARL EC2L
Adresse postale: 380 chemin des Moilles
Commune postale: La Côte-Saint-André
Code postal: 38260
1️⃣2️⃣
Nom: SARL Jeanjean
Adresse postale: Za de la Cruzille
Commune postale: Villefontaine
Code postal: 38090
1️⃣3️⃣
Nom: Fitelec Service
Adresse postale: 8 rue de l'Europe - Za de Font Ratel
1️⃣4️⃣
Nom: SAS Softica
Adresse postale: Savoie Hexapôle - rue Sommeiller
Commune postale: Mery
Code postal: 73420
1️⃣5️⃣
Nom: Rolando et Poisson
Adresse postale: 3 rue Raspail
Commune postale: Saint-Fons
Code postal: 69190
1️⃣6️⃣
1️⃣7️⃣
Nom: Thyssenkrupp Ascenseurs
Adresse postale: Zi La Saulaie - BP 78
Commune postale: Oulins Cedex
Code postal: 69922
1️⃣8️⃣
Nom: Serrurerie du Lac
Adresse postale: 100 ZA des Etrets
Commune postale: La Batie Divisin
Code postal: 38490
1️⃣9️⃣
Nom: SARL Hors d'Eau
Adresse postale: 24 rue de la Cigogne
Commune postale: Voiron
Code postal: 38500
Source: OJS 2012/S 242-397142 (2012-12-13)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 28 070 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Réglementation: Non spécifié
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Critères d'attribution
Non spécifié
Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: 74 cours Becquart-Castelbon BP 229
Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-12-13 📅
Date de publication: 2012-12-15 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 242-397142
Se réfère à l'avis: 2012/S 94-155328
Numéro JO-S: 242
Informations complémentaires
Retrouvez cet avis intégral sur http://marchespublics.ledauphine-legales.com.
Annonce nº 147, BOAMP 95 A du 18.5.2012.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 13.12.2012.
Attribution du marché
1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2012-09-20 📅
Nom: SAS Side
Adresse postale: ZA Le Chêne Benard
Commune postale: Anneville
Code postal: 76480
Pays: France 🇫🇷
2️⃣
Nom: Fuzier et Lambert
Adresse postale: 588 Route de Sérézin
Commune postale: Nivolas Vermelle
Code postal: 38300
3️⃣
Nom: M2P
Adresse postale: 18 rue du Drac
Commune postale: Claix
Code postal: 38640
4️⃣
Nom: SARL Paret
Adresse postale: 343 rue Alphonse Gourju
Commune postale: Apprieu
Code postal: 38140
5️⃣
Nom: Royet Entreprise
Adresse postale: 33 avenue des Cantinières
Commune postale: Ruy-Montceau
6️⃣
Nom: Ribeaud
Adresse postale: 470 rue Principale
Commune postale: Charavines
Code postal: 38850
7️⃣
Nom: Vitte Carrelage
Adresse postale: 33 route du Lac
Commune postale: Saint-Didier-de-la-Tour
Code postal: 38110
8️⃣
Nom: SOL équipement Sud Est
Adresse postale: 615 rue de Neuville
Commune postale: Montanay
Code postal: 69250
9️⃣
Nom: Ravaltex
Adresse postale: 3 rue Jean Henri Merle
Commune postale: Vaulx En Velin
Code postal: 69120
1️⃣0️⃣
Nom: SARL Jean Veyret
Adresse postale: 65 route de Lyon - BP 43
Code postal: 38352
1️⃣1️⃣
Nom: SARL EC2L
Adresse postale: 380 chemin des Moilles
Commune postale: La Côte-Saint-André
Code postal: 38260
1️⃣2️⃣
Nom: SARL Jeanjean
Adresse postale: Za de la Cruzille
Commune postale: Villefontaine
Code postal: 38090
1️⃣3️⃣
Nom: Fitelec Service
Adresse postale: 8 rue de l'Europe - Za de Font Ratel
1️⃣4️⃣
Nom: SAS Softica
Adresse postale: Savoie Hexapôle - rue Sommeiller
Commune postale: Mery
Code postal: 73420
1️⃣5️⃣
Nom: Rolando et Poisson
Adresse postale: 3 rue Raspail
Commune postale: Saint-Fons
Code postal: 69190
1️⃣6️⃣
1️⃣7️⃣
Nom: Thyssenkrupp Ascenseurs
Adresse postale: Zi La Saulaie - BP 78
Commune postale: Oulins Cedex
Code postal: 69922
1️⃣8️⃣
Nom: Serrurerie du Lac
Adresse postale: 100 ZA des Etrets
Commune postale: La Batie Divisin
Code postal: 38490
1️⃣9️⃣
Nom: SARL Hors d'Eau
Adresse postale: 24 rue de la Cigogne
Commune postale: Voiron
Code postal: 38500
Source: OJS 2012/S 242-397142 (2012-12-13)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
- Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)