Aoe-11-258-Lvit - RD 341 Communes de Saint-Martin-Boulogne et Baincthun - aménagement de la montée du Mont Lambert - 3ème tranche du PR 98+670 au PR 99+320 - travaux d'aménagement paysager

Conseil général du Pas-de-Calais

RD 341 communes de Saint-Martin-Boulogne et Baincthun - aménagement de la montée du Mont Lambert - 3ème tranche du PR 98+670 au PR 99+320 - travaux d'aménagement paysager.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2012-03-08. L'appel d'offres a été publié le 2012-01-25.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2012-01-25 Avis de marché
2013-01-15 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2012-01-25)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux d'aménagement paysager
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux d'aménagement paysager 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Conseil général du Pas-de-Calais
Adresse postale: rue Ferdinand Buisson - hôtel du département
Code postal: 62018
Commune postale: Arras Cedex 9

Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-01-25 📅
Date limite de soumission: 2012-03-08 📅
Date de publication: 2012-01-27 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 18-028733
Numéro JO-S: 18
Informations complémentaires
Délai d'exécution fixé à 820 jours calendaires. Les travaux seront exécutés selon le phasage: — création et plantations: délai d'exécution 90 jours calendaires, — entretien des plantations: délai d'exécution 730 jours calendaires. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 25.1.2012.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
RD 341 communes de Saint-Martin-Boulogne et Baincthun - aménagement de la montée du Mont Lambert - 3ème tranche du PR 98+670 au PR 99+320 - travaux d'aménagement paysager.
Durée de l'accord: 820 jours
Numéro de référence: AOE-11-258-LVIT

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Lettre de candidature accompagnée du pouvoir de la personne habilitée à signer ou DC1.
Déclaration du candidat DC2 version en vigueur, complétée obligatoirement, notamment des renseignements prévus à l'article 45.1° du code des marchés publics.
Le candidat pourra fournir l'ensemble des attestations et renseignements prévus au DC2 s'il n'utilise pas cet imprimé.
Le candidat pourra remettre l'imprimé NOTI2 (ex DC7) ou les certificats fiscaux et sociaux (situation au 31/12 de l'année précédant la date d'envoi de l'avis d'appel à la concurrence).
Entreprises de plus de 20 salariés: attestation sur l'honneur que le candidat satisfait bien à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés telle qu'elle découle de l'article L 5212-1 du code du travail.
Situation économique et financière:
Déclaration de chiffre d'affaires: déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffres d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles;
Moyens humains et matériels du candidat: déclaration indiquant les effectifs du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années.
Capacité technique et professionnelle:
Références de travaux similaires: présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.
Afficher plus
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés: Garanties et capacités professionnelles et financières suffisantes.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Budget de la collectivité - mandat administratif - délai global de paiement: 30 jours -avance - acomptes mensuels - prix forfaitaires et unitaires - prix révisables.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: Groupement solidaire.

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix (80)
2. valeur technique de l'offre (14)
3. valeur environnementale (6)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. le président du Conseil général du Pas-de-Calais
Nom: Département du Pas-de-Calais - direction de la commande publique - bureau zone littorale - renseignements administratifs: Mme Chabe, tel: +33 321216792 - renseignements techniques: M. Philippe Bouillaut. Tél: +33 321331857
Adresse postale: 10 rue des Carabiniers d'Artois
URL pour informations complémentaires: https://marches.local-trust.com/cg-62 🌏
Nom: Département du Pas-de-Calais - direction de la commande publique
Adresse postale: rue de la Paix - porte 6
Point de contact: Mme Béatrice Royon
Téléphone: +33 321216730 📞
Fax: +33 321216238 📠
URL des documents: https://marches.local-trust.com/cg-62 🌏
Adresse postale: rue Ferdinand Buisson
URL pour la participation: https://marches.local-trust.com/cg-62 🌏
Courrier électronique: greffe.ta-lille@juradm.fr 📧

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: AOE-11-258-LVIT
Informations complémentaires
Délai d'exécution fixé à 820 jours calendaires.
Les travaux seront exécutés selon le phasage:
— création et plantations: délai d'exécution 90 jours calendaires,
— entretien des plantations: délai d'exécution 730 jours calendaires.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 25.1.2012.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif
Adresse postale: 143 rue Jacquemars Giélée - BP 2039
Commune postale: Lille Cedex
Code postal: 59014
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-lille@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 320631300 📞
Fax: +33 320306840 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal administratif
Source: OJS 2012/S 018-028733 (2012-01-25)
Avis d'attribution de marché (2013-01-15)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 38 572,24 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Type de pouvoir adjudicateur: Non spécifié
Adresse postale: rue Ferdinand Buisson - Hôtel du Département

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-01-15 📅
Date de publication: 2013-01-19 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 014-017943
Se réfère à l'avis: 2012/S 18-028733
Numéro JO-S: 14
Informations complémentaires
Modalités de consultation du contrat dans le respect des secrets protégés par la loi : contacter Mme Chantal Chabé au +33 321216792 - Marché no 2012.62.00000794.00. Annonce no 165, B.O.A.M.P. 21 A du 31.1.2012. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 15.1.2013.
Afficher plus

Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. prix (80)

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2013-01-14 📅
Nom: Sarl Pjev
Adresse postale: Parc Entreprises Brunehaut - BP 44
Commune postale: Calonne-Ricouart
Code postal: 62470
Pays: France 🇫🇷
Source: OJS 2013/S 014-017943 (2013-01-15)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de préparation de chantier Travaux de démolition de bâtiments et... Travaux de fouille et de terrassement Travaux d'aménagement paysager