Aménagement des squares de la forêt et du printemps à Limoges

Ville de Limoges

Le présent appel d'offres ouvert est soumis aux dispositions des articles 33 3ºal. et 57 à 59 du code des marchés publics.
Nature des travaux:
Les travaux comprennent:
Le réaménagement des zones piétonnes.
La rénovation de l'éclairage.
La création d'aires de jeux et de terrains multisports.
Marché à tranches.
Tranche ferme: Coeur d'Îlot.
Tranche Conditionnelle 1: zone du Prieur.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2012-04-11. L'appel d'offres a été publié le 2012-02-23.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2012-02-23 Avis de marché
2012-08-01 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2012-02-23)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de mise en œuvre de béton non armé
Quantité ou étendue:
Quantités remarquables:Lot no1:Démolition de chaussée, y compris évacuation des matériaux: 2 830 m³ environ.Fourniture et mise en oeuvre de béton désactivé sur 12 cm d'épaisseur: 1 530 m² environ.Fourniture et mise en oeuvre de béton balayé sur 12 cm d'épaisseur: 3 500 m² environ.Reprise en stock et mise en oeuvre de terre végétale: 4 500 m³ environ.Réalisation d'une chaussée légère souple: 2 300 m² environ.Lot no2:Fourniture de gaine t.p.c. Rouge diamètre: 90 mm: 2 720 m environ.Fourniture de câble U1000 Ro2v 3g10²: 1 250 m environ.Fourniture de candélabre droit aluminium hauteur: 6.00 m - entraxe fixation 300 mm: 22.Fourniture de lanterne 100w - sHP: 26.Fourniture de candélabre droit aluminium hauteur: 4.00 m: 8.Fourniture de lanterne 150w - sHP: 15.
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de mise en œuvre de béton non armé 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Limoges
Adresse postale: service de la commande publique, 6-8 rue Pierre Brossolette
Code postal: 87000
Commune postale: Limoges
Contact
Fax: +33 555038660 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-02-23 📅
Date limite de soumission: 2012-04-11 📅
Date de publication: 2012-02-25 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 39-062956
Numéro JO-S: 39
Informations complémentaires
La Ville de Limoges privilégie le retrait des dossiers de consultation et le dépôt des offres par voie électronique. Modalités d'obtention du dossier de consultation. Conformément aux dispositions de l'arrêté du 14.12.2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics et des articles 5 à 7 de l'arrêté du 28.8.2006 pris en application du I de l'article 48 et de l'article 56 la présente consultation fait l'objet d'une procédure dématérialisée. Cette procédure permet aux candidats de télécharger les documents du dossier de consultation sur un réseau électronique et de déposer une offre par voie électronique via le site https://www.achats-limousin.com, qui met à disposition des candidats une aide technique pour le téléchargement du dossier de consultation et la constitution électronique de leur offre (tél. De l'aide en ligne: +33 825001326). Le dossier de consultation des entreprises peut aussi être obtenu gratuitement contre demande écrite du candidat auprès de la Ville de Limoges, direction des infrastructures routières, place Léon Betoulle, BP 3120, 87031 Limoges Cedex, FRANCE, fax: +33 555457847 tous les jours ouvrables de 8:30 à 12:30 et de 13:30 à 17:00. Les offres, ainsi que tous les documents associés seront rédigées en langue française. Modalités de remise des plis. Les plis contenant les offres seront transmis par voie électronique ou, le cas échéant, sur support papier, conformément aux prescriptions fixées au règlement de la consultation joint au dossier de consultation des entreprises. Les candidats transmettent leur offre dématérialisée en s'assurant, au préalable, être connectés à Internet. Un message leur indiquant que l'opération de dépôt de l'offre a été réalisée avec succès leur est transmis, puis un accusé de réception leur est adressé par courrier électronique donnant à leur dépôt une date certaine. Une copie de sauvegarde, prévue à l'article 56 du code des marchés publics et à l'arrêté du 14.12.2009, pourra être transmise sur support physique électronique ou sur support papier (même adresse que pour l'obtention du dossier). Cette copie de sauvegarde devra parvenir à la Ville de Limoges, service de la commande publique, 6-8 rue Pierre Brossolette, 87000 Limoges, FRANCE sous pli scellé comportant la mention lisible "copie de sauvegarde", dans les délais impartis pour la remise des offres. Renseignement(S) administratif(s). Pour tous les lots: Ville de limoges. Direction des infrastructures routières. Service marchés publics. Place Léon Betoulle. BP 3120. 87031 Limoges Cedex, FRANCE. Alexia Maisongrande. Fax: +33 555457847. Renseignement(S) technique(s) lots no1 et 2: Ville de Limoges. Direction des infrastructures routières. Service constructions routières. Place Léon Betoulle. BP 3120. 87031 Limoges Cedex, FRANCE. Stéphane Heyraud (lot no 1). Gérard Lacroux (lot no 2). Fax: +33 555457847. Renseignement(S) technique(s) lot no3: Ville de Limoges. Direction des espaces verts. Place Léon Betoulle. BP 3120. 87031 Limoges Cedex, FRANCE. Jean-Loup Muller. Fax: +33 555456437. Visites sur sites et/ou consultations sur place pour tous les lots. Les candidats peuvent visiter le site avant de remettre leur offre. La visite pourra être organisée par la prise d'un rendez-vous avec le(s) technicien(s) responsable(s) du présent marché. Pour obtenir les renseignements afin d'effectuer cette visite, les candidats pourront s'adresser à: Ville de Limoges. Place Léon Betoulle. 87031 Limoges Cedex, FRANCE Tel: +33 555456000. Et demander: Pour les lots no 1 et 2: La direction des infrastructures routières / service constructions routières: M. Stéphane Bernard Fax: +33 555457847. Ou. Stéphane Heyraud. Fax: +33 555457847. Pour le lot no3: La direction des espaces verts: M. Jean Loup Muller Fax: +33 555456437. A l'issue de la visite sur site, un certificat sera délivré au candidat. Ce certificat pourra éventuellement être remis avec l'offre (annexé par le candidat au mémoire justificatif explicatif). Renseignements relatif à l'insertion (pour le lot no 1). PLIE (plan local pour l'insertion et l'emploi) de Limoges Métropole. 33 boulevard Louis Blanc 87000 Limoges, FRANCE. Tél: +33 555457890 ou +33 555457893. Portable: +33 624537717. Fax: +33 555457896. Mail: plie@agglo-limoges.fr. Contact: Véronique Thalamy. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 23.2.2012.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Le présent appel d'offres ouvert est soumis aux dispositions des articles 33 3ºal. et 57 à 59 du code des marchés publics.
Nature des travaux:
Les travaux comprennent:
Le réaménagement des zones piétonnes.
La rénovation de l'éclairage.
La création d'aires de jeux et de terrains multisports.
Marché à tranches.
Tranche ferme: Coeur d'Îlot.
Tranche Conditionnelle 1: zone du Prieur.
Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: amenagement de surface
Brève description:
Démolition des installations existantes; création d'allées piétonnes en béton balayé et désactivé; extension d'un parking de stationnement.
Informations complémentaires sur les lots: Délai d'exécution du marché: Tranche ferme = 4 mois - tr cond.1 = 2 mois;
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: eclairage
Brève description:
Dépose de l'installation existante; éclairage temporaire durant la phase chantier; installation définitive du réseau d'éclairage.
Informations complémentaires sur les lots:
Délai d'exécution du marché: Tranche ferme = 2 mois et 15 jours - Tr Cond.1 = 1 mois et 15 jours;
Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: mobilier - aires de jeux
Brève description:
Création d'aires de jeux, d'un terrain multisport et d'une zone enherbée dédiée football.
Informations complémentaires sur les lots:
Remise d'échantillons obligatoire pour le lot no3 La non fourniture des échantillons ou prototypes entraînera l'élimination de l'offre (avant même l'analyse). Délai d'exécution du marché: Tranche ferme = 2 mois - Tr Cond.1 = 2 mois.
Quantité ou étendue:
Quantités remarquables:
Lot no1:
Démolition de chaussée, y compris évacuation des matériaux: 2 830 m³ environ.
Fourniture et mise en oeuvre de béton désactivé sur 12 cm d'épaisseur: 1 530 m² environ.
Fourniture et mise en oeuvre de béton balayé sur 12 cm d'épaisseur: 3 500 m² environ.
Reprise en stock et mise en oeuvre de terre végétale: 4 500 m³ environ.
Réalisation d'une chaussée légère souple: 2 300 m² environ.
Lot no2:
Fourniture de gaine t.p.c. Rouge diamètre: 90 mm: 2 720 m environ.
Fourniture de câble U1000 Ro2v 3g10²: 1 250 m environ.
Fourniture de candélabre droit aluminium hauteur: 6.00 m - entraxe fixation 300 mm: 22.
Fourniture de lanterne 100w - sHP: 26.
Fourniture de candélabre droit aluminium hauteur: 4.00 m: 8.
Fourniture de lanterne 150w - sHP: 15.
Description des options:
Option pour le lot no 2.
Chaque candidat devra faire une proposition sur l'option suivante: "éclairage d'une allée (zone du Prieur - tr. Cond. 1)".
Numéro de référence: VF-2012-085

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Les candidats peuvent utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature), DC2 (déclaration du candidat) et NOTI2 (état annuel des certificats reçus) pour présenter leur candidature. Ces documents sont disponibles gratuitement sur les sites https://www.achats-limousin.com/ ou.
Afficher plus
Ils contiendront les éléments indiqués ci-après:
Pour tous les lots:
Lettre de candidature (DC1).
Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire (DC2).
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner mentionnés à l'article 43 du CMP (DC1).
Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés, mentionnée à l'article L. 5212-1 à 4 du code du travail (DC1).
Situation économique et financière:
Pour tous les lots:
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles (DC2).
Si le candidat est objectivement dans l'impossibilité de produire, pour justifier de sa capacité financière, les renseignements ou documents, il peut prouver sa capacité par tout autre document considéré comme équivalent par le pouvoir adjudicateur et notamment par la production d'une déclaration appropriée de banques ou d'une preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
Afficher plus
Capacité technique et professionnelle:
Pour tous les lots:
Liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin (à annexer au DC2).
Afficher plus
Les certificats de qualifications et/ou de qualité demandés aux candidats (à annexer au DC2) sont en particulier:
Qualification minimale demandée:
Lot 1- aménagement de surface carte FNTP 3p-3b ou équivalent.
Lot 2 - eclairage carte FNTP 6.83 éclairage public routier et urbain ou équivalent.
La preuve de la capacité du candidat peut toutefois être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de prestations attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat. Sont acceptés les certificats équivalents délivrés par les organismes établis dans d'autres états membres. Les entreprises étrangères pourront quant à elles fournir ceux délivrés par les organismes de leur état d'origine.
Afficher plus
Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques sur lesquels il s'appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur. En outre, pour justifier qu'il dispose des capacités de cet opérateur économique pour l'exécution des prestations, le candidat produit un engagement écrit de l'opérateur économique.
Afficher plus
Exécution du marché
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
L'opération sera imputée sur le budget de la Ville de Limoges (financement public).
Les paiements se feront par virement administratif du trésorier principal de Limoges municipale sur le compte bancaire du titulaire du marché.
Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché, seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du marché.
Pour information: conformément à l'article 51 du code des marchés publics, il est rappelé aux opérateurs économiques qu'ils ne sont autorisés à se porter candidat sous forme de groupement que sous réserve du respect des règles relatives à la concurrence. La constitution de groupements peut être interdite s'il apparaît qu'elle visait à réduire artificiellement ou empêcher les offres concurrentes !
Afficher plus
Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois:
— en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements,
— en qualité de membres de plusieurs groupements.
Autres conditions particulières:
Volet "insertion": pour le lot 1.
En application de l'article 14 du code des marchés, l'entreprise choisie, quelle qu'elle soit, devra, pour l'exécution de son offre, intégrer une action d'insertion professionnelle visant à promouvoir l'emploi de personnes considérées comme prioritaires au regard des politiques publiques de l'emploi.
Afficher plus

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Date d'ouverture des offres: 2012-04-26 📅
Critères d'attribution
Critère: 1. lot no1 - valeur technique - appréciée en fonction des sous critères suivants: performance des produits 20 % performance de l'équipe et des matériels alloués au chantier 20 % Performance de la prestation de travaux 40 % qualité du dossier 20 % (35)
2. Prix des prestations - apprécié en fonction de l'AE et de la DPGF, selon la formule suivante: note de l'offre = 20 X (valeur de l'offre moins disante / valeur de l'offre analysée)2 (30)
3. Performance en matière de protection de l'environnement -appréciée en fonction des sous critères suivants: impact environnemental des travaux 60 % qualité du traitement des déchets 40 % (35)
4. lot no2 valeur technique - appréciée en fonction des sous critères suivants: performance des produits 20 % Performance de l'équipe et des matériels alloués au chantier 20 % performance de la prestation de travaux 40 % qualité du dossier 20 % (35)
5. Prix des prestations - apprécié en fonction de l'AE, du BPU et du DE, selon la formule suivante: note de l'offre = 20 X (valeur de l'offre moins disante / valeur de l'offre analysée)2 (30)
6. Performance en matière de protection de l'environnement - appréciée en fonction des sous critères suivants: impact environnemental des travaux 60 % qualité du traitement des déchets 40 % (35)
7. lot no3 valeur technique - appréciée en fonction des sous critères suivants: moyens humains et matériels 15 points qualité des principales fournitures 15 points qualité de composition des aires de jeux 15 points qualité des mesures en matière d'hygiène et de sécurité du chantier 10 points (55)
8. Prix des prestations - apprécié en fonction de l'ae du BPU et du DE, selon la formule suivante: Xi = 30 X (N0 / Ni) Dans laquelle: Xi = le nombre de points attribués aux sociétés candidats Le nombre de points attribués au prix le plus bas est de 30 points. Ni, l'offre de prix du candidat avec N0<N1<N2<N3...; N0 étant le prix le plus bas (30)
9. Performance en matière de protection de l'environnement - appréciée en fonction des sous critères suivants: démarche environnementale relative aux travaux 7,5 points identification et traitement des déchets 7,5 points (15)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Nathalie Périssat
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achats-limousin.com 🌏
Courrier électronique: delphine_bouty-chollet@ville-limoges.fr 📧

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: VF-2012-085
Informations complémentaires
La Ville de Limoges privilégie le retrait des dossiers de consultation et le dépôt des offres par voie électronique.
Modalités d'obtention du dossier de consultation.
Conformément aux dispositions de l'arrêté du 14.12.2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics et des articles 5 à 7 de l'arrêté du 28.8.2006 pris en application du I de l'article 48 et de l'article 56 la présente consultation fait l'objet d'une procédure dématérialisée.
Afficher plus
Cette procédure permet aux candidats de télécharger les documents du dossier de consultation sur un réseau électronique et de déposer une offre par voie électronique via le site https://www.achats-limousin.com, qui met à disposition des candidats une aide technique pour le téléchargement du dossier de consultation et la constitution électronique de leur offre (tél. De l'aide en ligne: +33 825001326).
Afficher plus
Le dossier de consultation des entreprises peut aussi être obtenu gratuitement contre demande écrite du candidat auprès de la Ville de Limoges, direction des infrastructures routières, place Léon Betoulle, BP 3120, 87031 Limoges Cedex, FRANCE, fax: +33 555457847 tous les jours ouvrables de 8:30 à 12:30 et de 13:30 à 17:00.
Afficher plus
Les offres, ainsi que tous les documents associés seront rédigées en langue française.
Modalités de remise des plis.
Les plis contenant les offres seront transmis par voie électronique ou, le cas échéant, sur support papier, conformément aux prescriptions fixées au règlement de la consultation joint au dossier de consultation des entreprises.
Les candidats transmettent leur offre dématérialisée en s'assurant, au préalable, être connectés à Internet. Un message leur indiquant que l'opération de dépôt de l'offre a été réalisée avec succès leur est transmis, puis un accusé de réception leur est adressé par courrier électronique donnant à leur dépôt une date certaine.
Afficher plus
Une copie de sauvegarde, prévue à l'article 56 du code des marchés publics et à l'arrêté du 14.12.2009, pourra être transmise sur support physique électronique ou sur support papier (même adresse que pour l'obtention du dossier). Cette copie de sauvegarde devra parvenir à la Ville de Limoges, service de la commande publique, 6-8 rue Pierre Brossolette, 87000 Limoges, FRANCE sous pli scellé comportant la mention lisible "copie de sauvegarde", dans les délais impartis pour la remise des offres.
Afficher plus
Renseignement(S) administratif(s).
Pour tous les lots:
Ville de limoges.
Direction des infrastructures routières.
Service marchés publics.
Place Léon Betoulle.
BP 3120.
87031 Limoges Cedex, FRANCE.
Alexia Maisongrande.
Fax: +33 555457847.
Renseignement(S) technique(s) lots no1 et 2:
Ville de Limoges.
Service constructions routières.
Stéphane Heyraud (lot no 1).
Gérard Lacroux (lot no 2).
Renseignement(S) technique(s) lot no3:
Direction des espaces verts.
Jean-Loup Muller.
Fax: +33 555456437.
Visites sur sites et/ou consultations sur place pour tous les lots.
Les candidats peuvent visiter le site avant de remettre leur offre.
La visite pourra être organisée par la prise d'un rendez-vous avec le(s) technicien(s) responsable(s) du présent marché.
Pour obtenir les renseignements afin d'effectuer cette visite, les candidats pourront s'adresser à:
87031 Limoges Cedex, FRANCE
Tel: +33 555456000.
Et demander:
Pour les lots no 1 et 2:
La direction des infrastructures routières / service constructions routières:
M. Stéphane Bernard
Ou.
Stéphane Heyraud.
Pour le lot no3:
La direction des espaces verts:
M. Jean Loup Muller
A l'issue de la visite sur site, un certificat sera délivré au candidat. Ce certificat pourra éventuellement être remis avec l'offre (annexé par le candidat au mémoire justificatif explicatif).
Renseignements relatif à l'insertion (pour le lot no 1).
PLIE (plan local pour l'insertion et l'emploi) de Limoges Métropole.
33 boulevard Louis Blanc
87000 Limoges, FRANCE.
Tél: +33 555457890 ou +33 555457893.
Portable: +33 624537717.
Fax: +33 555457896.
Contact: Véronique Thalamy.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 23.2.2012.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Limoges
Adresse postale: 1 cours Vergniaud
Commune postale: Limoges
Code postal: 87000
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 555339155 📞
Fax: +33 555339160 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Ville de Limoges - service de la commnande publique
Adresse postale: 6-8 rue Pierre Brossolette
Téléphone: +33 555459300 📞
Fax: +33 555038660 📠
Source: OJS 2012/S 039-062956 (2012-02-23)
Avis d'attribution de marché (2012-08-01)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-08-01 📅
Date de publication: 2012-08-03 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 148-246484
Se réfère à l'avis: 2012/S 39-062956
Numéro JO-S: 148
Informations complémentaires
Lot 2 - marché attribué pour un montant de 209.837,36 EUR (TTC). Lot 3 - marché attribué pour un montant de 531.317,20 EUR (TTC). Annonce no163, BOAMP 41 A. Annonce no242, BOAMP 41 B du 28.2.2012. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 1.8.2012.
Afficher plus

Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. lot no1 - Valeur Technique - Appréciée en fonction des sous critères suivants: Performance des produits 20 % Performance de l'équipe et des matériels alloués au chantier 20 % Performance de la prestation de travaux 40 % Qualité du dossier 20 % (35)
2. Prix des Prestations - Apprécié en fonction de l'ae et de la DPGF, selon la formule suivante: Note de l'offre = 20 X (Valeur de l'offre moins disante / Valeur de l'offre analysée)2 (30)
3. Performance en matière de protection de l'environnement -Appréciée en fonction des sous critères suivants: Impact environnemental des travaux 60 % Qualité du Traitement des déchets 40 % (35)
4. lot no2 Valeur Technique - Appréciée en fonction des sous critères suivants: Performance des produits 20 % Performance de l'équipe et des matériels alloués au chantier 20 % Performance de la prestation de travaux 40 % Qualité du dossier 20 % (35)
5. Prix des Prestations - Apprécié en fonction de l'ae, du BPU et du DE, selon la formule suivante: Note de l'offre = 20 X (Valeur de l'offre moins disante / Valeur de l'offre analysée)2 (30)
6. Performance en matière de protection de l'environnement - Appréciée en fonction des sous critères suivants: Impact environnemental des travaux 60 % Qualité du Traitement des déchets 40 % (35)
7. lot no3 Valeur Technique - Appréciée en fonction des sous critères suivants: Moyens humains et matériels 15 points Qualité des principales fournitures 15 points Qualité de composition des aires de jeux 15 points Qualité des mesures en matière d'hygiène et de sécurité du chantier 10 points (55)
8. Prix des Prestations - Apprécié en fonction de l'ae du BPU et du DE, selon la formule suivante: Xi = 30 X (N0 / Ni) Dans laquelle: Xi = le nombre de points attribués aux sociétés candidats Le nombre de points attribués au prix le plus bas est de 30 points. Ni, l'offre de prix du candidat avec N0<N1<N2<N3...; N0 étant le prix le plus bas (30)
9. Performance en matière de protection de l'environnement - Appréciée en fonction des sous critères suivants: Démarche environnementale relative aux travaux 7,5 points Identification et traitement des déchets 7,5 points (15)

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2012-06-25 📅
Nom: lot déclaré infructueux
Pays: France 🇫🇷

2️⃣
Date de conclusion du contrat: 2012-07-25 📅
Nom: Entreprise Ineo Centre Ouest
Adresse postale: 11 rue Pierre Michaux
Commune postale: Limoges
Code postal: 87000

3️⃣
Date de conclusion du contrat: 2012-07-20 📅
Nom: société Eurovia
Adresse postale: 81 avenue du Président John Kennedy
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
6
1
Source: OJS 2012/S 148-246484 (2012-08-01)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Fournisseurs:
Entreprise Ineo Centre Ouest lot déclaré infructueux Société Eurovia
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de préparation de chantier Travaux de démolition de bâtiments et... Travaux de fouille et de terrassement Travaux d'aménagement paysager Travaux d'aménagement paysager de... Travaux d'aménagement paysager de... Travaux de construction complète ou... Travaux de couverture et travaux... Travaux de corps de métier spécialisés...