Aménagement des allées Jean Jaurès séquence 1

Ville de Nîmes

La présente consultation concerne la troisième et dernière phase de travaux d'aménagement des allées Jean Jaurès dite séquence 1 dont l'emprise est comprise entre la place Jules Guesde et les jardins de la Fontaine. Les travaux sont répartis en 11 lots. Le présent appel d'offres concerne les lots 9, 10 et 11.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2012-02-23. L'appel d'offres a été publié le 2012-01-13.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• Groupement GTH / Société Languedocienne de Travaux
• Infructueux
• SM Gargini

Qui ?

• Ville de Nîmes

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Gard

Historique des marchés publics

Date	Document
2012-01-13	Avis de marché
2012-05-14	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2012-01-13)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de bassins d'eaux pluviales
Quantité ou étendue:

Marché ordinaire séparé. Le délai d'exécution de l'ensemble des lots pour la solution de base est de 12 mois, période de préparation de 30 jours comprise. Le délai d'exécution de chaque lot s'insère dans ce délai d'ensemble.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de bassins d'eaux pluviales 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Nîmes
Adresse postale: Centre ATRIA - 2ème étage 5 boulevard de Prague Cedex 9
Code postal: 30033
Commune postale: Nîmes
Contact
Courrier électronique: commande-publique@ville-nimes.fr 📧
Téléphone: +33 466277676 📞
Fax: +33 466277675 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-01-13 📅
Date limite de soumission: 2012-02-23 📅
Date de publication: 2012-01-17 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 10-015001
Numéro JO-S: 10
Informations complémentaires

Le dossier de consultation des entreprises sera remis gratuitement à chaque candidat sur CD pour les pièces techniques et les plans et en format papier pour les pièces administratives.mais il est également disponible gratuitement à l'adresse électronique suivante: http://www.klekoon.com/dematernet/formulaire_3_Detail_Consultation.asp?consultation_ID=26930 Les candidats sont invités à s'identifier lors du téléchargement du dossier, afin de pouvoir etre alertés par toute modification éventuelle du DCE ou toute réponse aux questions posées par des candidats dans le cadre de la consultation. Aucune demande d'envoi du dossier sur support physique électronique n'est autorisée. Les offres peuvent être transmises par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposées contre récépissé. Dématérialisation des procédures: L'Organisme acheteur préconise la transmission des plis par voie papier. Il accepte cependant les plis adressés par d'autres moyens permettant d'en garantir la confidentialité et la date de réception. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 13.1.2012.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Numéro du lot: 9
Intitulé du lot: fontainerie (fontaines sèches, jeux d'enfants, bassins)
Brève description:

La construction de 2 fontaines de type canal d'eau agrémentées de 2 bassins miroirs d'eau et d'une fontaine séche scénique, décrit ci-après: "fontaine sèche scénique animée de 29 jets variables en hauteur à sectionnement rapide de type Vario Switch avec possibilité de changement de couleur la nuit" d'un canal agrémenté de 2 bassins de type miroir d'au à débordement. La mise en valeur nocturne des différentes fontaines se fera par la mise en place de projecteur à Led RVB permettant le changement de couleur des effets d'eau.

Numéro du lot: 10
Intitulé du lot: réalisation de kiosques et pergolas
Brève description:

Ces travaux comprennent:— d'un ensemble de modules et pergolas, entre la rue de la République et la rue de Roumanille (séquence 3 de l'opération),— d'un kiosque de vente avec une pergola, entre les jardins de la Fontaine et la place Jules Guesde (séquence 1 de l'opération).

Ces travaux comprennent:

— d'un ensemble de modules et pergolas, entre la rue de la République et la rue de Roumanille (séquence 3 de l'opération),

— d'un kiosque de vente avec une pergola, entre les jardins de la Fontaine et la place Jules Guesde (séquence 1 de l'opération).

Numéro du lot: 11
Intitulé du lot: réalisation d'un forage d'eau brute
Brève description:

Préparation et installations de chantier:— réalisation du plan de récolement des réseaux et installations,— réalisation du forage 20 mètres cubes/h y compris tubage acier, tete de forage,— fourniture et pose d'un débit mètre,— fourniture et pose des équipements du forage y compris pompe, sonde, équipements électriques et électromécaniques, réseaux, etc.

Préparation et installations de chantier:

— réalisation du plan de récolement des réseaux et installations,

— réalisation du forage 20 mètres cubes/h y compris tubage acier, tete de forage,

— fourniture et pose d'un débit mètre,

— fourniture et pose des équipements du forage y compris pompe, sonde, équipements électriques et électromécaniques, réseaux, etc.

Description des options:

Des avenants ou décisions de poursuivre et des marchés complémentaires pourront etre conclus au cours de l'exécution du contrat. Des prestations similaires pourront etre réalisées par le titulaire du marché dans les conditions suivantes (art 35-ii.6° du CMP): les conditions d'exécution du nouveau marché seront identiques à celles du présent marché.

Numéro de référence: 11T040FC

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Un document attestant que le signataire de l'offre est habilité à engager la société à hauteur du montant du marché; le candidat devra fournir la lettre de candidature et l'habilitation éventuelle du mandataire par ses cotraitants; copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire; déclarations sur l'honneur dûment datées et signées par le candidat, en application des articles 43 et 45 du CMP et des articles 8 et 38 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6.6.2005 modifiée relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.

Situation économique et financière:

Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles.

Capacité technique et professionnelle:

Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années; liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin; déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de même nature.

Niveau(x) minimal/minimaux de normes:

3 références similaires (nature et volume des prestations comparables en zone urbaine dense) sur les 5 dernières années.

Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:

Retenue de garantie de 5,000 %, qui peut être remplacée par une garantie à première demande. Garantie à première demande couvrant 100,000 % du montant de l'avance.

Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

Articles 86 à 111 du code des marchés publics français. Caractéristiques des prix: prix global forfaitaire. Modalités de variation des prix: révision mensuelle. Une avance de 5,000 % sera accordée dans les conditions prévues au contrat. Modalité de règlement des comptes: selon les modalités du CCAG-travaux. Le paiement sera effectué sous la forme d'acomptes mensuels correspondant aux prestations réalisées et après constatation du service fait. Le délai global de paiement est de 30 jours. Modalités de financements: financement assuré par le budget principal de la Ville de Nîmes section investissement, pour partie sous forme d'autofinancement, pour partie par emprunt.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

Groupement solidaire. Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois:

— en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements,

— en qualité de membres de plusieurs groupements.

Autres conditions particulières:

Les marchés débuteront à compter de la date fixée par l'ordre de service. Des prestations supplémentaires ou alternatives sont définies au cahier des charges: réalisation des prestations en 2 x 8 h.

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Lot 9: valeur technique de l'offre (60)
2. Lot 9: prix des prestations (40)
3. Lot 10: valeur technique de l'offre (60)
4. Lot 10: prix des prestations (40)
5. Lot 11: valeur technique de l'offre (40)
6. Lot 11: prix des prestations (60)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. le maire
Adresse du profil d'acheteur: http://www.klekoon.com 🌏
Nom: Ville de Nîmes
Adresse postale: service des appels d'offres Centre ATRIA - 2ème étage 5 boulevard de Prague Cedex 9
Point de contact: (horaires d'ouverture: 8:30 - 12:30 / 13:30 - 17:00)
URL des documents: http://www.klekoon.com 🌏
URL pour la participation: http://www.klekoon.com 🌏
Courrier électronique: greffe.ta-nimes@juradm.fr 📧

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 11T040FC
Informations complémentaires

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 13.1.2012.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Nîmes
Adresse postale: 16 av Feuchères CS 88010 Cedex 9
Commune postale: Nîmes
Code postal: 30941
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-nimes@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 466273700 📞
Fax: +33 466362786 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2012/S 010-015001 (2012-01-13)

Avis d'attribution de marché (2012-05-14)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 550 270,50 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Type de pouvoir adjudicateur: Non spécifié
Adresse postale: centre ATRIA, 2ème étage, 5 boulevard de Prague, Cedex 9

Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-05-14 📅
Date de publication: 2012-05-16 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 93-153045
Se réfère à l'avis: 2012/S 10-015001
Numéro JO-S: 93
Informations complémentaires

Annonce n° 141, BOAMP 12 A du 18.1.2012. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 14.5.2012.

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2012-04-11 📅
Nom: Groupement GTH / Société Languedocienne de Travaux
Adresse postale: ZI les Routous
Commune postale: Vendargues
Code postal: 34740
Pays: France 🇫🇷

2️⃣
Date de conclusion du contrat: 2012-04-10 📅
Nom: SM Gargini
Adresse postale: 225 rue le Corbusier ZI de Grézan
Commune postale: Nîmes Cedex 1
Code postal: 30034

3️⃣
Nom: infructueux
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
2
Source: OJS 2012/S 093-153045 (2012-05-14)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage (>20)

Ouvrages annexes de pipelines et de câbles (>20)

Travaux de construction d'égouts (>20)

Travaux de construction pour système de drainage