Aménagement de la salle pluridisciplinaire de l'Onde
Ville de Vélizy-Villacoublay
Travaux d'aménagement de la salle pluridisciplinaire de l'Onde.
Date limiteLe délai de réception des offres était de 2012-06-11. L'appel d'offres a été publié le 2012-04-18.
FournisseursLes fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Qui ? Qu'est-ce que c'est ?- • Matériel de projection télévisée › Équipement audiovisuel
- • Ossatures › Travaux de gros œuvre
- • Rideaux, tentures, lambrequins et stores en textile › Rideaux
- • Sièges › Sièges de théâtre
- • Travaux de maçonnerie et de briquetage › Travaux de briquetage › Travaux de maçonnerie
- • Travaux de menuiserie et de charpenterie › Travaux de menuiserie
- • Travaux de peinture › Travaux de peinture de bâtiments
- • Travaux de plomberie › Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2012-04-18 | Avis de marché |
| 2013-03-06 | Avis d'attribution de marché |
Avis de marché (2012-04-18)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Vélizy-Villacoublay
Adresse postale: 2 place de l'Hôtel de Ville, BP 151
Code postal: 78145
Commune postale: Vélizy Cedex
Contact
Adresse Internet: http://www.velizy-villacoublay.fr 🌏
Courrier électronique: marchespublics@velizy-villacoublay.fr 📧
Téléphone: +33 134581119 📞
Fax: +33 134585040 📠
Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-04-18 📅
Date limite de soumission: 2012-06-11 📅
Date de publication: 2012-04-21 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 78-128213
Numéro JO-S: 78
Informations complémentaires
Objet
Champ d'application du marché
Brève description: Travaux d'aménagement de la salle pluridisciplinaire de l'Onde.
Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: bâtiment
Brève description:
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: fluides
Brève description:
Numéro du lot: 3
Brève description: Equipements scéniques.
Informations complémentaires sur les lots: Ce lot est nommé lot c dans les pièces du marché.
Numéro du lot: 4
Brève description: Eclairage scénique equipement audiovisuel.
Informations complémentaires sur les lots: Ce lot est nommé lot d dans les pièces du marché.
Numéro du lot: 5
Brève description: Equipements salle.
Informations complémentaires sur les lots: Ce lot est nommé lot e dans les pièces du marché.
Description des options:
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 8 avenue Louis Breguet, 78140 Vélizy Villacoublay, FRANCE.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Niveau(x) minimal/minimaux de normes:
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés: Une retenue de garantie de 5 % sera appliquée.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Le prix au vu de la DPGF (60)
2. La valeur technique jugée au regard du mémoire technique (40)
Langues
Langue: français 🗣️
Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Joël Loison
Adresse du profil d'acheteur: http://velizy-villacoublay.e-marchespublics.com 🌏
Courrier électronique: directiongenerale@velizy-villacoublay.fr 📧
Référence
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Versailles
Adresse postale: 56 av de St Cloud
Commune postale: Versailles
Code postal: 78000
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-versailles@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 139205400 📞
Adresse Internet: http://versailles.tribunal-administratif.fr/ta-caa/ 🌏
Fax: +33 139205487 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Mairie de Vélizy-Villacoublay
Adresse postale: BP 151
Commune postale: Vélizy Cedex
Code postal: 78145
Téléphone: +33 134583101 📞
Fax: +33 134585040 📠
Source: OJS 2012/S 078-128213 (2012-04-18)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Vélizy-Villacoublay
Adresse postale: 2 place de l'Hôtel de Ville, BP 151
Code postal: 78145
Commune postale: Vélizy Cedex
Contact
Adresse Internet: http://www.velizy-villacoublay.fr 🌏
Courrier électronique: marchespublics@velizy-villacoublay.fr 📧
Téléphone: +33 134581119 📞
Fax: +33 134585040 📠
Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-04-18 📅
Date limite de soumission: 2012-06-11 📅
Date de publication: 2012-04-21 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 78-128213
Numéro JO-S: 78
Informations complémentaires
Les critères de sélection des candidatures sont: garanties financières et professionnelles. Dossier gratuit téléchargeable sur http://velizy-villacoublay.e-marchespublics.com/ Les conditions de remise des offres sont décrites dans le reglement de consultation le marché prend effet à compter de sa notification et se terminera au parfait achèvement des travaux. La durée globale d'exécution est fixé à 11 mois à compter de l'ordre de service. Le candidat peut postuler à un ou plusieurs lots, étant précisé que dans ce dernier cas, le candidat doit présenter une seule candidature mais une offre par lot. Pour chaque lot, le marché est attribué soit à une entreprise unique, soit à un groupement d'entreprises solidaire. Une visite sur site est obligatoire. 3 dates sont possibles: les 26.4.2012, 3.5.2012 et 10.5.2012 (10:00).
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 18.4.2012.
Afficher plus
Objet
Champ d'application du marché
Brève description: Travaux d'aménagement de la salle pluridisciplinaire de l'Onde.
Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: bâtiment
Brève description:
Il comprend le gros oeuvre, charpente métallique, bardage métallique à ondes sinusoïdales, étanchéité, menuiserie agencement, revêtements de sols, peinture revêtements muraux.
Informations complémentaires sur les lots: Ce lot est nommé lot a dans les pièces du marché.
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: fluides
Brève description:
Il comprend l'électricité - courants forts, courants faibles, ssi, chauffage, ventilation et climatisation.
Informations complémentaires sur les lots: Ce lot est nommé lot b dans les pièces du marché.
Numéro du lot: 3
Brève description: Equipements scéniques.
Informations complémentaires sur les lots: Ce lot est nommé lot c dans les pièces du marché.
Numéro du lot: 4
Brève description: Eclairage scénique equipement audiovisuel.
Informations complémentaires sur les lots: Ce lot est nommé lot d dans les pièces du marché.
Numéro du lot: 5
Brève description: Equipements salle.
Informations complémentaires sur les lots: Ce lot est nommé lot e dans les pièces du marché.
Description des options:
Lot a option 1: remplacement des habillages metalliques perforés par des panneaux menuises 50 % perfores 50 % pleins option 2: remplacement des habillages métalliques perforés par des panneaux menuises 50 % perfores 50 % et 50 % de panneaux fibracoustic lot b option 3: centrale de traitement d'air pour une jauge de 389 personnes option 4: éclairage architecturale de la salle option 1 option 5: éclairage architecturale de la salle option 2 lot c option 6: gril mobile en éléments démontables option 7: palans de levage à chaine option 8: armoire de commande option 9: flight case de rangement option 10: nacelle de réglage des projecteurs option 11: aménagement de la réserve d'arrière scene 1 option 12: aménagement de la réserve journalière d'arrière scene 2 option 13: tapis de danse réversible option 14: toile de fond lot d option 15: enrouleur à cables.
Afficher plus
Site principal ou lieu d'exécution: 8 avenue Louis Breguet, 78140 Vélizy Villacoublay, FRANCE.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Un document habilitant la personne signataire du marché si celle-ci ne peut de droit engager la société en matière contractuelle lettre de candidature ou dc1.
Situation économique et financière:
Chiffre d'affaire des 3 dernières années copie du jugement en cas de procédure de redressement judiciaire.
Capacité technique et professionnelle:
Références pour des travaux similaires de moins de 3 ans compétences et qualification de l'entreprise pour exécuter ces travaux moyens matériels et humains de l'entreprise le cas échéant capacités des opérateurs économiques sur lesquels le candidat individuel ou le membre du groupement s'appuie pour présenter sa candidature.
Afficher plus
Pour le lot noa, le candidats devra fournir les certificats qualibat (ou l'équivalent) suivants: 11 demolition deconstruction, 21 maconnerie et beton arme courant, 24 construction metalliques, 32 etancheite, 38 facades en bardage, 44 metallerie, 54 installations d'aeraulique et de conditionnement d'air, 61 peinture, 62 revetements de sols et murs, 63 carrelages-revetements-mosaiques, 71 isolation thermique acoustique.
Afficher plus
Dépôts et garanties exigés: Une retenue de garantie de 5 % sera appliquée.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Paiement par mandat administratif dans un délai global de paiement de 30 jours. Versement d'une avance forfaitaire possible si le titulaire n'y renonce pas dans son acte d'engagement. Préalablement au versement de l'avance forfaitaire, le titulaire devra fournir une garantie à première demande d'un montant égal à celui de l'avance. En cas de retard de paiement,le taux des intérêts moratoires sera celui du taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points. Prix unitaire, révisable. Fonds propres de la ville.
Afficher plus
En cas d'attribution, le groupement doit prendre la forme d'un groupement solidaire.
Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Le prix au vu de la DPGF (60)
2. La valeur technique jugée au regard du mémoire technique (40)
Langues
Langue: français 🗣️
Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Joël Loison
Adresse du profil d'acheteur: http://velizy-villacoublay.e-marchespublics.com 🌏
Courrier électronique: directiongenerale@velizy-villacoublay.fr 📧
Référence
Informations complémentaires
Les critères de sélection des candidatures sont: garanties financières et professionnelles. Dossier gratuit téléchargeable sur http://velizy-villacoublay.e-marchespublics.com/ Les conditions de remise des offres sont décrites dans le reglement de consultation le marché prend effet à compter de sa notification et se terminera au parfait achèvement des travaux. La durée globale d'exécution est fixé à 11 mois à compter de l'ordre de service. Le candidat peut postuler à un ou plusieurs lots, étant précisé que dans ce dernier cas, le candidat doit présenter une seule candidature mais une offre par lot. Pour chaque lot, le marché est attribué soit à une entreprise unique, soit à un groupement d'entreprises solidaire. Une visite sur site est obligatoire. 3 dates sont possibles: les 26.4.2012, 3.5.2012 et 10.5.2012 (10:00).
Afficher plus
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 18.4.2012.
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Versailles
Adresse postale: 56 av de St Cloud
Commune postale: Versailles
Code postal: 78000
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-versailles@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 139205400 📞
Adresse Internet: http://versailles.tribunal-administratif.fr/ta-caa/ 🌏
Fax: +33 139205487 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Mairie de Vélizy-Villacoublay
Adresse postale: BP 151
Commune postale: Vélizy Cedex
Code postal: 78145
Téléphone: +33 134583101 📞
Fax: +33 134585040 📠
Source: OJS 2012/S 078-128213 (2012-04-18)
Avis d'attribution de marché (2013-03-06)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 459 834 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Réglementation: Non spécifié
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Pouvoir adjudicateur
Identité
Type de pouvoir adjudicateur: Non spécifié
Adresse postale: 2 place de l'Hôtel de Ville – BP 151
Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-03-06 📅
Date de publication: 2013-03-09 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 049-078814
Se réfère à l'avis: 2012/S 78-128213
Numéro JO-S: 49
Informations complémentaires
Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. Le prix au vu de la dpgf (60)
Attribution du marché
1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2012-09-12 📅
Nom: Renover
Adresse postale: 8 rue de la Grange Ory
Commune postale: Cachan
Code postal: 94230
Pays: France 🇫🇷
2️⃣
Date de conclusion du contrat: 2012-11-11 📅
Nom: Technicontrol SAS
Adresse postale: 11 quai de la Pie
Commune postale: Saint-Maur-des-Fossés
Code postal: 94100
3️⃣
Nom: AMG fechoz
Adresse postale: 46 rue Duhesme
Commune postale: Paris
Code postal: 75018
4️⃣
Date de conclusion du contrat: 2012-09-11 📅
Nom: D6 Bell Light SARL
Adresse postale: 21 rue Christophe Colomb
Commune postale: Ivry-sur-Seine
Code postal: 94200
5️⃣
Date de conclusion du contrat: 2012-11-10 📅
Nom: Saviex
Adresse postale: 13 rue des Jardins
Commune postale: Varennes-Jarcy
Code postal: 91480
Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: 56 av. de St Cloud
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Mairie de Vélizy
Source: OJS 2013/S 049-078814 (2013-03-06)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 459 834 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Réglementation: Non spécifié
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Pouvoir adjudicateur
Identité
Type de pouvoir adjudicateur: Non spécifié
Adresse postale: 2 place de l'Hôtel de Ville – BP 151
Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-03-06 📅
Date de publication: 2013-03-09 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 049-078814
Se réfère à l'avis: 2012/S 78-128213
Numéro JO-S: 49
Informations complémentaires
Le marché est consultable à l'hôtel de ville, pendant les horaires d'ouverture, après en avoir fait la demande à l'adresse suivante: marchespublics@velizy-villacoublay.fr
Annonce nº 182, BOAMP 79 A.Annonce nº 297, BOAMP 79 B du 21.4.2012.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 6.3.2013.
Afficher plus
Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. Le prix au vu de la dpgf (60)
Attribution du marché
1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2012-09-12 📅
Nom: Renover
Adresse postale: 8 rue de la Grange Ory
Commune postale: Cachan
Code postal: 94230
Pays: France 🇫🇷
2️⃣
Date de conclusion du contrat: 2012-11-11 📅
Nom: Technicontrol SAS
Adresse postale: 11 quai de la Pie
Commune postale: Saint-Maur-des-Fossés
Code postal: 94100
3️⃣
Nom: AMG fechoz
Adresse postale: 46 rue Duhesme
Commune postale: Paris
Code postal: 75018
4️⃣
Date de conclusion du contrat: 2012-09-11 📅
Nom: D6 Bell Light SARL
Adresse postale: 21 rue Christophe Colomb
Commune postale: Ivry-sur-Seine
Code postal: 94200
5️⃣
Date de conclusion du contrat: 2012-11-10 📅
Nom: Saviex
Adresse postale: 13 rue des Jardins
Commune postale: Varennes-Jarcy
Code postal: 91480
Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: 56 av. de St Cloud
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Mairie de Vélizy
Source: OJS 2013/S 049-078814 (2013-03-06)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
- Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)
- Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)
- Ouvrages d'art et de génie civil (>20)
- Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques (13)
- Travaux de construction d'usines, d'exploitations minières et d'unités de fabrication et de bâtiments pour l'industrie du pétrole et du gaz (11)
- Travaux de construction de bâtiments (>20)
- Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage (>20)
- Travaux de couverture et travaux d'autres corps de métier spécialisés (>20)