Aménagement de la Médiathèque de la ZAC Marine

Ville de Colombes

Aménagement d'une médiathèque en rez-de-chaussée et sous-sol partiel d'un immeuble de logements labellisé H&E en cours de réalisation. La médiathèque sera certifiée Hqe et label Bbc Effinergie.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2012-09-12. L'appel d'offres a été publié le 2012-07-20.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2012-07-20 Avis de marché
2013-01-04 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2012-07-20)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Aménagements intérieurs de bâtiment
Quantité ou étendue:
Une prestation supplémentaire obligatoire est prévue pour le lot 1 et concerne la motorisation des portes coulissantes manuelles; Elle devra obligatoirement faire l'objet de proposition de la part des candidats dans leur offre de base. Les offres qui ne comporteraient pas les prestations supplémentaires demandées seront déclarées irrégulières. Seules seront autorisées les variantes techniques portant sur une amélioration du rapport performance/coût ou sur une limitation de l'impact environnemental de l'ouvrage dans l'esprit du cahier des prescriptions urbaines de la ZAC de la Marine.
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Aménagements intérieurs de bâtiment 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Colombes
Adresse postale: place de la République
Code postal: 92700
Commune postale: Colombes
Contact
Adresse Internet: http://marchespublics.colombes.fr 🌏
Téléphone: +33 147608000 📞

Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-07-20 📅
Date limite de soumission: 2012-09-12 📅
Date de publication: 2012-07-25 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 141-235337
Numéro JO-S: 141
Informations complémentaires
Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://marchespublics.colombes.fr Délai d'exécution: Le délai global d'exécution maximum de l'ensemble des travaux est de 31 semaines, hors intempéries. Ce délai inclus la période de préparation des travaux. Criteres d'attributions: "La valeur technique de l'offre" sera appréciée à partir du mémoire technique: q description technique et fiche technique des produits et matériaux mis en oeuvre (correspondance des produits et matériaux avec les Cctp et aux objectifs Hqe et Bbc), 15 points q l'organisation adoptée par l'entreprise ou le groupement pour le chantier dont la méthodologie de sa réalisation, ainsi que les mesures adoptées pour assurer l'hygiène et la sécurité, le contrôle du chantier et le service après-vente y-compris pour le lot 2 détail de l'organisation adoptée, pour l'optimisation des installations de chantier, 15 points; q les moyens humains et les matériels mis en oeuvre pour respecter le calendrier prévisionnel des travaux, dont le personnel d'encadrement, le personnel de chantier, la méthodologie de choix des sous-traitants, les bureaux d'études d'exécution et leurs compétences, l'organisation, de la cellule de synthèse, le matériel de chantier prévu (transport, manutention, gros matériel, ...), 10 points; q la gestion quotidienne du projet et des hommes dans un souci de qualité et d'efficacité, 5 points. Durée du marché: 28 mois à compter de la notification du marché. Unité monétaire utilisée, l'euro.démarrage prévisionnel: novembre 2012. La date de démarrage de ce délai global d'exécution est la date de commencement des travaux figurant sur l'ordre de service adressé au titulaire du lot no2. La visite des locaux ou du site est facultative. Le candidat a toutefois la possibilité d'effectuer une visite. Il devra préalablement à sa visite, en informer la Direction del'equipement, 48h Avant, par télécopie au numéro suivant: +33 170721859, afin que les dispositions soient prises pour qu'il puisse accéder au site. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 20.7.2012.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Aménagement d'une médiathèque en rez-de-chaussée et sous-sol partiel d'un immeuble de logements labellisé H&E en cours de réalisation. La médiathèque sera certifiée Hqe et label Bbc Effinergie.
Numéro du lot: 1
Brève description:
Enveloppe et cloisons vitrees menuiseries extérieures, vitrages, occultations, serrureries, métalleries.
Informations complémentaires sur les lots: Le délai d'exécution pour le lot no 1 est de 14 semaines, hors intempéries.
Numéro du lot: 2
Brève description:
Agencement Cloisons doublage, menuiseries intérieures bois, plafonds, intégration des dispositifs multimédias, signalétiques.
Informations complémentaires sur les lots: Le délai d'exécution pour le lot no 2 est de 23 semaines, hors intempéries.
Numéro du lot: 3
Brève description: Plancher technique et revetement de sols plancher technique, sol souple.
Informations complémentaires sur les lots: Le délai d'exécution pour le lot no 3 est de 3 semaines, hors intempéries.
Numéro du lot: 4
Brève description: Peinture.
Informations complémentaires sur les lots: Le délai d'exécution pour le lot no4 est de 8 semaines, hors intempéries.
Numéro du lot: 5
Brève description: Maconnerie et carrelages.
Informations complémentaires sur les lots: Le délai d'exécution pour le lot no 5 est de 6 semaines, hors intempéries.
Numéro du lot: 6
Brève description: Fluides CVC, sanitaires, chauffage, désenfumage.
Informations complémentaires sur les lots: Le délai d'exécution pour le lot no6 est de 26 semaines, hors intempéries.
Numéro du lot: 7
Brève description: Electricite Courants forts, courants faibles, sécurité incendie.
Informations complémentaires sur les lots: Le délai d'exécution pour le lot no 7 est de 26 semaines, hors intempéries.
Numéro du lot: 8
Brève description: Ascenseurs.
Informations complémentaires sur les lots: Le délai d'exécution pour le lot no 8 est de 3 semaines, hors intempéries.
Les variantes sont acceptées ✅
Numéro de référence: 12at-0327-C

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Les renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise tels que prévus à l'article 44 du Code des marchés publics: - lettre de candidature ou imprimé Dc 1 et d'habilitation du mandataire par les co-traitants, le cas échéant - copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire (ou imprimé DC 1) - déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du CMP (ou imprimés DC 1 et DC2) - renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles l.5212-1 à L.5212-4 du code du travail (ou imprimé Dc 1) - tout document relatif aux pouvoirs des personnes habilitées à engager la société.
Afficher plus
Situation économique et financière:
Les renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise tels que prévus à l'article 45 du Code des marchés publics: - déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les services objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles (ou imprimé DC 2).
Afficher plus
Capacité technique et professionnelle:
Les renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise tels que prévus à l'article 45 du Code des marchés publics: - déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières année - liste des principales prestations effectuées au cours des cinq dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les prestations sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique. - Les qualifications suivantes ou équivalentes ou tout autre document permettant de justifier une équivalence (en cas de justificatifs par références, ces dernières devront préciser avec détail, l'opération et les travaux sur lesquels porte la qualification demandée): v Pour le lot no1, Enveloppe et Cloisons Vitrées: - 3712 - fourniture et pose de façades rideaux métalliques (Technicité Confirmée) - 4712 - produits verriers (Technicité confirmée) - 4411 - serrurerie métallerie (Technicité courante) v Pour le lot no2, Agencement: - 4131 - plaques de plâtre (Technicité courante) - 4322 - fabrication et pose de menuiserie en bois (Technicité confirmée) v Pour le lot no3, Plancher Technique et Revetement de Sols: - 6212 - revêtements textiles collés v Pour le lot no4, Peinture: - 6111 - peinture et Ravalement (Technicité courante) v Pour le lot no5, Maçonnerie et Carrelages - 6311 - carrelages, revêtements (Technicité courante) v Pour le lot no6, Fluides: - 5113 - plomberie sanitaire (Technicité supérieur) - 5232 - tubage (Technicité confirmée) - 5242 - chemisage - 5312 - installation thermiques (Technicité confirmée) - 5342 - régulation - 5432 - conduits aéraulique (Technicité confirmée) v Pour le lot no7, Electricite: - e2 Cf3 mention Fo.
Afficher plus
Exécution du marché
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent: Virement par mandat administratif, financé sur le budget communal.

Procédure
Période de validité de l'offre: 150 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique de l'offre appréciée à partir du mémoire technique -la gestion quotidienne du projet et des hommes dans un souci de qualité et d'efficacité, 5 points % (45)
2. Prix des prestations apprécié à partir du prix global et forfaitaire et de sa décomposition % (35)
3. Critère environnemental apprécié à partir du mémoire technique: - les mesures environnementales adoptées dans les domaines suivants et pour chaque corps d'état: — Approche globale et gestion environnementale de projet, (2 points) — organisation chantier" vert ", (2 points) — limitation des nuisances sonores et visuelles, (2 points) — limitation des consommations des ressources, (2 points) — réduction des quantités de déchets, tri, collecte sélective et valorisation des déchets, (2 points) % (10)
4. Le délai d'exécution du lot postulé apprécié à partir des éléments suivants: pour chaque lot postulé: — l'acceptation du délai d'exécution proposé par le Maître d'oeuvre dans son calendrier prévisionnel des travaux ou une proposition inférieure de délai d'exécution, (5 points); — une décomposition du calendrier par composante technique et par tâche principale. Cette décomposition devra s'insérer dans le délai global d'exécution (celui du maître d'oeuvre ou celui proposé par le candidat) et tenir compte des contraintes techniques, (5 points); % (10)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: le maire
Adresse du profil d'acheteur: http://marchespublics.colombes.fr 🌏
Nom: Mairie de Colombes: Agnès Rampant
Adresse postale: service Marchés Publics, Place de la République
Téléphone: +33 147604306 📞
Nom: Mairie de Colombes: le Maire
Adresse postale: plis en recommandé avec avis de réception ou remises contre récépissé au Service courrier, de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00, Place de la République

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 12at-0327-C
Informations complémentaires
Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://marchespublics.colombes.fr Délai d'exécution: Le délai global d'exécution maximum de l'ensemble des travaux est de 31 semaines, hors intempéries. Ce délai inclus la période de préparation des travaux. Criteres d'attributions: "La valeur technique de l'offre" sera appréciée à partir du mémoire technique: q description technique et fiche technique des produits et matériaux mis en oeuvre (correspondance des produits et matériaux avec les Cctp et aux objectifs Hqe et Bbc), 15 points q l'organisation adoptée par l'entreprise ou le groupement pour le chantier dont la méthodologie de sa réalisation, ainsi que les mesures adoptées pour assurer l'hygiène et la sécurité, le contrôle du chantier et le service après-vente y-compris pour le lot 2 détail de l'organisation adoptée, pour l'optimisation des installations de chantier, 15 points; q les moyens humains et les matériels mis en oeuvre pour respecter le calendrier prévisionnel des travaux, dont le personnel d'encadrement, le personnel de chantier, la méthodologie de choix des sous-traitants, les bureaux d'études d'exécution et leurs compétences, l'organisation, de la cellule de synthèse, le matériel de chantier prévu (transport, manutention, gros matériel, ...), 10 points; q la gestion quotidienne du projet et des hommes dans un souci de qualité et d'efficacité, 5 points. Durée du marché: 28 mois à compter de la notification du marché. Unité monétaire utilisée, l'euro.démarrage prévisionnel: novembre 2012. La date de démarrage de ce délai global d'exécution est la date de commencement des travaux figurant sur l'ordre de service adressé au titulaire du lot no2. La visite des locaux ou du site est facultative. Le candidat a toutefois la possibilité d'effectuer une visite. Il devra préalablement à sa visite, en informer la Direction del'equipement, 48h Avant, par télécopie au numéro suivant: +33 170721859, afin que les dispositions soient prises pour qu'il puisse accéder au site.
Afficher plus
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 20.7.2012.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Adresse postale: 2-4 bd de l'hautil BP 30322
Commune postale: Cergy Pontoise
Code postal: 95027
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 130173400 📞
Fax: +33 130173459 📠
Informations sur les délais d'introduction des recours:
Recours en référé pré-contractuel peut être exercé contre les manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence devant le juge des référés du Ta depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du marché. Recours en référé contractuel peut être exercé contre les manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence devant le juge des référés du Ta, à compter de la date de signature du marché et ce jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois si un avis d'attribution est publié au Joue, à défaut d'une telle publication jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la signature du marché. Ce recours est impossible si le référé pré contractuel a été exercé (ou si un délai de 11 jours a été respecté entre la date de publication au Joue d'un avis d'intention de conclure le marché et sa signature pour les marchés à procédure adaptée) recours de pleine juridiction formé contre la validité du marché, dans le délai de 2 mois à compter de la publication d'un avis d'attribution, devant le juge du Ta.
Afficher plus
Source: OJS 2012/S 141-235337 (2012-07-20)
Avis d'attribution de marché (2013-01-04)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 852 458 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-01-04 📅
Date de publication: 2013-01-08 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 005-004684
Se réfère à l'avis: 2012/S 141-235337
Numéro JO-S: 5
Informations complémentaires
Retrouvez cet avis intégral sur http://marchespublics.colombes.fr Tribunal administratif de Cergy-Pontoise 2-4 boulevard de l'Hautil 95027 Cergy-Pontoise Cedex, FRANCE.Tél. +33 130173400 - fax +33 130173459 mailt: greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr Recours en référé contractuel peut être exercé contre les manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence devant le juge des référés du TA, à compter de la date de signature du marché et ce jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois si un avis d'attribution a été publié au JOUE, à défaut d'une telle publication jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la signature du marché. Ce recours est impossible si le référé pré contractuel a été exercé ou si un délai de 11 jours a été respecté entre la date de publication au JOUE d'un avis d'intention de conclure le marché et sa signature. Recours de pleine juridiction formé contre la validité du marché, dans ledélai de 2 mois à compter de la publication d'un avis d'attribution, devant le juge du TA Annonce n Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 4.1.2013.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Numéro de référence: 2012

Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique de l'offre appréciée à partir du mémoire technique - la gestion quotidienne du projet et des hommes dans un souci de qualité et d'efficacité, 5 points (45)
2. Prix des prestations apprécié à partir du prix global et forfaitaire et de sa décomposition (35)
3. Critère environnemental apprécié à partir du mémoire technique : - les mesures environnementales adoptées dans les domaines suivants et pour chaque corps d'état : - approche globale et gestion environnementale de projet, (2 points) - organisation chantier "vert", (2 points) - limitation des nuisances sonores et visuelles, (2 points) - limitation des consommations des ressources, (2 points) - réduction des quantités de déchets, tri, collecte sélective et valorisation des déchets, (2 points) (10)
4. Le délai d'exécution du lot postulé apprécié à partir des éléments suivants :pour chaque lot postulé : - l'acceptation du délai d'exécution proposé par le maître d'oeuvre dans son calendrier prévisionnel des travaux ou une proposition inférieure de délai d'exécution, (5 points) ; - une décomposition du calendrier par composante technique et par tâche principale. Cette décomposition devra s'insérer dans le délai global d'exécution (celui du maître d'oeuvre ou celui proposé par le candidat) et tenir compte des contraintes techniques, (5 points) (10)

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2012-10-25 📅
Nom: Mge
Adresse postale: 5 avenue Danville
Commune postale: Choisy Le Roi
Code postal: 94600

2️⃣
Nom: Bati Renov
Adresse postale: 20 rue Christophe Colomb
Commune postale: Orly
Code postal: 94310

3️⃣
Nom: Art Maniac SAS
Adresse postale: 10 ruelle Dordet
Commune postale: Villiers Le Bel
Code postal: 95400

4️⃣
Nom: Socape
Adresse postale: 19 rue Albert Einstein
Commune postale: Le Blanc Mesnil Cedex
Code postal: 93591

5️⃣
Nom: Technopose &Amp; Bedel
Adresse postale: ZAC de Montévrain 4 rue de Berlin
Commune postale: Montevrain
Code postal: 77144

6️⃣
Nom: Agb
Adresse postale: 57 rue Salvador Allende
Commune postale: Bezons
Code postal: 95870

7️⃣
Nom: Satelec
Adresse postale: 24 avenue du Général de Gaulle
Commune postale: Viry-Chatillon
Code postal: 91170

8️⃣
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
2
4
5
1

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Le maire
Source: OJS 2013/S 005-004684 (2013-01-04)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Fournisseurs:
AGB ART Maniac SAS BATI RENOV MGE Satelec Socape Technopose & Bedel
Produits/services:
Produits pétroliers, combustibles,... Électricité, chauffage, énergie solaire... Électricité Machines industrielles Matériel de levage et de manutention et... Matériel de levage et de manutention Ascenseurs, skips, monte-charges,... Ascenseurs Matériaux et structures de construction;... Matériaux de construction et articles connexes