Amenagement a 2x2 voies de la Rd924 entre flers et l'a 88 - section ecouche - Fontenai-sur-Orne - marche terrassements - assainissement | Conseil général de l'Orne

Date	Document
2012-12-21	Avis de marché
2013-04-11	Avis d'attribution de marché

Le délai global d'exécution des travaux est de 31 mois.Le délai d'exécution de chacune des tranches est le suivant :- tranche Ferme : 15 mois, à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux- tranche conditionnelle : 7 mois à compter de l'ordre de service de démarrage de la tranche conditionnelle.dans le cas d'un affermissement de la tranche conditionnelle dans un délai maximum de 8 mois à compter de l'ordre de service de notification de la tranche ferme, le délai global d'exécution (tranche ferme + conditionnelle) est fixé à 15 mois. Si les 2 tranches sont affermies en même temps, le délai d'exécution de la tranche conditionnelle court jusqu'à la fin du délai d'exécution de la tranche ferme.en application de l'article 14 du code des marchés publics, l'entreprise choisie, quelle qu'elle soit, est invitée, pour l'exécution du marché, à proposer une action d'insertion qui permette l'accès ou le retour à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières. Une offre qui ne satisferait pas à cette condition sera irrecevable pour non-conformité au cahier des charges. Par ailleurs Mme UYAR Ayse, assistant les services du maitre d'ouvrage dans cette démarche se tient à la disposition des entreprises pour les informer des modalités de mise en oeuvre de la clause d'insertion.Crescendocontact : Mme UYAR Ayse Adresse : 12 bis rue Charles Mousset-61100 Flers Tél +33 674998860 mail : clausesociale.crescendo@gmail.com. Mme Uyar Ayse a pour mission :- d'informer les entreprises soumissionnaires, des dispositifs d'insertion- de proposer des personnes susceptibles de bénéficier des mesures d'insertion avec le concours des organismes spécialisés- de suivre l'application de la clause et d'évaluer ces effets sur l'accès à l'emploi en liaison avec les entreprises.critères de sélection des candidatures : 1. Garanties et capacités techniques, 2. Garanties et capacités financières, 3. Références et qualifications permettant d'exécuter le marché. Critères de jugement des offres :1. Valeur financière de la tranche ferme + tranche conditionnelle : 70 % 2. Valeur technique de l'offre : 30 %Pour la valeur financière, la note de l'offre (sur 10) considérée sera calculée suivant la méthode dite des pourcentages : note maximale à l'offre moins disante (10), note minimale (1) à l'offre la plus élevée. La note ainsi obtenue se verra appliquer le coefficient de pondération (70 %). Pour la valeur technique, les sous critères sont les suivants : Sous critères, Coefficient de pondération organisation du chantier - phasage de réalisation, 2 compétences et qualifications - moyens en personnel et matériel, 1 gestion des déchets, 1 développement durable et mesures environnementales, 2 mesures d'hygiène et de sécurité - qualité et contrôle - fournitures, fabrication et modalités de réalisation, 2 planning et engagement sur les délais de réalisation des travaux , 2 justificatifs candidature :- lettre de candidature (Dc1)- la déclaration du candidat (Dc2) et l'état annuel des certificats reçus (NOTI 2). Ces imprimés contiennent toutes les mentions nécessaires. Il suffit de compléter et de cocher les rubriques correspondantes. Et- l'attestation de vigilance en accord avec les articles D8222-5-1 du code du travail et D. 243-15 du code de sécurité sociale,- les références, moyens et qualifications,- une attestation d'assurance en cours de validité,- copie du jugement pour les entreprises en redressement judiciaire, Qualifications : Les candidats doivent présenter des qualifications professionnelles et des capacités financières en rapport avec les prestations faisant l'objet du marché, ainsi que celles des partenaires pour les prestations particulières dont ils ne disposent pas des compétences requises.Références : Les candidats présentent des références de moins de 5 ans pour les prestations de nature et d'importance équivalente à l'objet du présent appel d'offres, accompagnées de certificats de capacité. A défaut de références correspondantes, les candidats devront démontrer qu'ils ont les capacités, les compétences et l'expérience en rapport avec la nature et l'importance de ce chantier pour mener à bien les travaux. Moyens : Les candidats indiqueront les moyens en personnel et matériel qui peuvent être mis à disposition de cette opération, l'organisation qualitative de la société.contenu de l'offre :- acte d'engagement,- bordereau des prix,- cahier des clauses administratives particulières,- cahier des clauses techniques particulières,- détails estimatifs,- plan général de coordination de sécurité pour la santé,- sopaq détaillé propre au chantier établi suivant le cadre joint au dossier de consultation, et explicitant tous les aspects de l'offre, tant techniques, qu'administratifs ou environnementaux- calendrier et plan de phasage prévisionnel de réalisation détaillé et commenté, tant pour la tranche ferme que pour la tranche conditionnelle. (y compris, en cas d'exécution simultanée des deux tranches) - note sommaire sur les modalités envisagées par l'entreprise sur l'application des clauses sociales et environnementales,- les sous-détails de prix suivants : Prix 1010-1 : " Installation générale de chantier - tranche ferme "Prix 1060-1 : " Signalisation temporaire de chantier-tranche ferme " Prix 1060-2 : " Signalisation temporaire de chantier-tranche conditionnelle "Prix 2030 : " Décapage de la terre végétale " Prix 2040 : " Déblais ordinaires " Prix 2050 : " Plus value au prix 2040 pour déblais rocheux B.R.H." Prix 2070 : " Remblais routiers en matériaux du site "Prix 2080 : " Remblais en matériaux drainant d'apport " Prix 2090 : " Plus-Value au prix 2070et 2080 pour remblais routiers en préchargement " Prix 2095 : " Etude géotechnique de niveau G3" Prix 2100 : " Renforcement des sols " Prix 2105 : " Drains verticaux " Prix 2115 : " Mise en dépôt définitif en décharge de l'entrepreneur "Prix 2120 : " Fourniture et transport de chaux vive " Prix 2130 : " Fourniture des remblais et transport de liant hydraulique " Prix 2140 : " Traitement à la chaux ou au liant hydraulique " Prix 2150 : " Traitement des arases PST sur 50 cm " Prix 2200 : " Couche de forme traitée en matériaux du site" Prix 2210 : "Couche de forme traitée en matériaux du d'apport (Y c chaux et liant)prix 2230 : " Enduit de protection sur couche de forme" Prix 2240 : " Mise en oeuvre de terre végétale sur talus de remblai" Prix 3002.01 : " Installation de chantier et laboratoire PS 286 "Prix 3108 : " Remblais contigus type C1 " Prix 3109 : " Remblais contigus type C2 " Prix 3200-01 : " Installation de l'atelier de forage pour pieux"prix 3204.01: " Forage pieux verticaux-d900 "Prix 3702 : " Chape d'étanchéité" Prix 3743 : " Garde-Corps simple "Prix 4020 : " Fossé non revêtu H : 0,50 - l : 0,50" Prix 4022 : " Revêtement en enrochements de fossé" Prix 4050-2 : " Canalisation 400 mm " Prix 4050-5 : " Canalisation 800 mm " Prix 4060-3: " Dalot 0.1.70 x 0.80 m " Prix 4060-4 : " Dalot 2.50 x 2.50 m " Prix 4070-3 : " Tête d'aqueduc ordinaire 600 mm " Prix 4080-2 : " Tête d'aqueduc de sécurité sur 400 mm " Prix 4130-2: " Regard visitable à tampon Prix 5000-1 : " gnt en couche de base et fondation" Prix 5000-2 : " gnt sous accotement et trottoirs " Prix 5010 : " Béton bitumineux semi grenu 0/10 - 6 cm" Prix 5020 : "Gb3 0/14 en couche de base et fondation d'épaisseur 8 à 12 cm" Prix 5030 : " Gb4 0/20 en couche de base d'épaisseur 14 cm"prix 6100 : " Glissière de sécurité N2 -W5" Prix 6170 : " Atténuateur de choc sur Gba". Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 21.12. décembre 2012.

L'amenagement A 2x2 voies de la Rd924 entre flers et L'A88 - section ecouche - Fontenai-sur-Orne - marche terrassements - assainissement.

Le marché comprend une tranche ferme et une tranche conditionnelle. Le pouvoir adjudicateur conclura le marché dans l'unité monétaire suivante: euro(s). La remise des offres est subordonnée à la visite des lieux d'exécution du marché.

Financement sur le budget départemental (ressources propres) paiement à 30 jours.

Aucune forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur. Le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité de membres de plusieurs groupements, conformément à l'article 51-VI-2 du code des marchés publics. En cas d'attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles.

Le délai global d'exécution des travaux est de 31 mois.Le délai d'exécution de chacune des tranches est le suivant :- tranche Ferme : 15 mois, à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux- tranche conditionnelle : 7 mois à compter de l'ordre de service de démarrage de la tranche conditionnelle.dans le cas d'un affermissement de la tranche conditionnelle dans un délai maximum de 8 mois à compter de l'ordre de service de notification de la tranche ferme, le délai global d'exécution (tranche ferme + conditionnelle) est fixé à 15 mois. Si les 2 tranches sont affermies en même temps, le délai d'exécution de la tranche conditionnelle court jusqu'à la fin du délai d'exécution de la tranche ferme.en application de l'article 14 du code des marchés publics, l'entreprise choisie, quelle qu'elle soit, est invitée, pour l'exécution du marché, à proposer une action d'insertion qui permette l'accès ou le retour à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières. Une offre qui ne satisferait pas à cette condition sera irrecevable pour non-conformité au cahier des charges. Par ailleurs Mme UYAR Ayse, assistant les services du maitre d'ouvrage dans cette démarche se tient à la disposition des entreprises pour les informer des modalités de mise en oeuvre de la clause d'insertion.Crescendocontact : Mme UYAR Ayse Adresse : 12 bis rue Charles Mousset-61100 Flers Tél +33 674998860 mail : clausesociale.crescendo@gmail.com. Mme Uyar Ayse a pour mission :- d'informer les entreprises soumissionnaires, des dispositifs d'insertion- de proposer des personnes susceptibles de bénéficier des mesures d'insertion avec le concours des organismes spécialisés- de suivre l'application de la clause et d'évaluer ces effets sur l'accès à l'emploi en liaison avec les entreprises.critères de sélection des candidatures : 1. Garanties et capacités techniques, 2. Garanties et capacités financières, 3. Références et qualifications permettant d'exécuter le marché. Critères de jugement des offres :1. Valeur financière de la tranche ferme + tranche conditionnelle : 70 % 2. Valeur technique de l'offre : 30 %Pour la valeur financière, la note de l'offre (sur 10) considérée sera calculée suivant la méthode dite des pourcentages : note maximale à l'offre moins disante (10), note minimale (1) à l'offre la plus élevée. La note ainsi obtenue se verra appliquer le coefficient de pondération (70 %). Pour la valeur technique, les sous critères sont les suivants : Sous critères, Coefficient de pondération organisation du chantier - phasage de réalisation, 2 compétences et qualifications - moyens en personnel et matériel, 1 gestion des déchets, 1 développement durable et mesures environnementales, 2 mesures d'hygiène et de sécurité - qualité et contrôle - fournitures, fabrication et modalités de réalisation, 2 planning et engagement sur les délais de réalisation des travaux , 2 justificatifs candidature :- lettre de candidature (Dc1)- la déclaration du candidat (Dc2) et l'état annuel des certificats reçus (NOTI 2). Ces imprimés contiennent toutes les mentions nécessaires. Il suffit de compléter et de cocher les rubriques correspondantes. Et- l'attestation de vigilance en accord avec les articles D8222-5-1 du code du travail et D. 243-15 du code de sécurité sociale,- les références, moyens et qualifications,- une attestation d'assurance en cours de validité,- copie du jugement pour les entreprises en redressement judiciaire, Qualifications : Les candidats doivent présenter des qualifications professionnelles et des capacités financières en rapport avec les prestations faisant l'objet du marché, ainsi que celles des partenaires pour les prestations particulières dont ils ne disposent pas des compétences requises.Références : Les candidats présentent des références de moins de 5 ans pour les prestations de nature et d'importance équivalente à l'objet du présent appel d'offres, accompagnées de certificats de capacité. A défaut de références correspondantes, les candidats devront démontrer qu'ils ont les capacités, les compétences et l'expérience en rapport avec la nature et l'importance de ce chantier pour mener à bien les travaux. Moyens : Les candidats indiqueront les moyens en personnel et matériel qui peuvent être mis à disposition de cette opération, l'organisation qualitative de la société.contenu de l'offre :- acte d'engagement,- bordereau des prix,- cahier des clauses administratives particulières,- cahier des clauses techniques particulières,- détails estimatifs,- plan général de coordination de sécurité pour la santé,- sopaq détaillé propre au chantier établi suivant le cadre joint au dossier de consultation, et explicitant tous les aspects de l'offre, tant techniques, qu'administratifs ou environnementaux- calendrier et plan de phasage prévisionnel de réalisation détaillé et commenté, tant pour la tranche ferme que pour la tranche conditionnelle. (y compris, en cas d'exécution simultanée des deux tranches) - note sommaire sur les modalités envisagées par l'entreprise sur l'application des clauses sociales et environnementales,- les sous-détails de prix suivants : Prix 1010-1 : " Installation générale de chantier - tranche ferme "Prix 1060-1 : " Signalisation temporaire de chantier-tranche ferme " Prix 1060-2 : " Signalisation temporaire de chantier-tranche conditionnelle "Prix 2030 : " Décapage de la terre végétale " Prix 2040 : " Déblais ordinaires " Prix 2050 : " Plus value au prix 2040 pour déblais rocheux B.R.H." Prix 2070 : " Remblais routiers en matériaux du site "Prix 2080 : " Remblais en matériaux drainant d'apport " Prix 2090 : " Plus-Value au prix 2070et 2080 pour remblais routiers en préchargement " Prix 2095 : " Etude géotechnique de niveau G3" Prix 2100 : " Renforcement des sols " Prix 2105 : " Drains verticaux " Prix 2115 : " Mise en dépôt définitif en décharge de l'entrepreneur "Prix 2120 : " Fourniture et transport de chaux vive " Prix 2130 : " Fourniture des remblais et transport de liant hydraulique " Prix 2140 : " Traitement à la chaux ou au liant hydraulique " Prix 2150 : " Traitement des arases PST sur 50 cm " Prix 2200 : " Couche de forme traitée en matériaux du site" Prix 2210 : "Couche de forme traitée en matériaux du d'apport (Y c chaux et liant)prix 2230 : " Enduit de protection sur couche de forme" Prix 2240 : " Mise en oeuvre de terre végétale sur talus de remblai" Prix 3002.01 : " Installation de chantier et laboratoire PS 286 "Prix 3108 : " Remblais contigus type C1 " Prix 3109 : " Remblais contigus type C2 " Prix 3200-01 : " Installation de l'atelier de forage pour pieux"prix 3204.01: " Forage pieux verticaux-d900 "Prix 3702 : " Chape d'étanchéité" Prix 3743 : " Garde-Corps simple "Prix 4020 : " Fossé non revêtu H : 0,50 - l : 0,50" Prix 4022 : " Revêtement en enrochements de fossé" Prix 4050-2 : " Canalisation 400 mm " Prix 4050-5 : " Canalisation 800 mm " Prix 4060-3: " Dalot 0.1.70 x 0.80 m " Prix 4060-4 : " Dalot 2.50 x 2.50 m " Prix 4070-3 : " Tête d'aqueduc ordinaire 600 mm " Prix 4080-2 : " Tête d'aqueduc de sécurité sur 400 mm " Prix 4130-2: " Regard visitable à tampon Prix 5000-1 : " gnt en couche de base et fondation" Prix 5000-2 : " gnt sous accotement et trottoirs " Prix 5010 : " Béton bitumineux semi grenu 0/10 - 6 cm" Prix 5020 : "Gb3 0/14 en couche de base et fondation d'épaisseur 8 à 12 cm" Prix 5030 : " Gb4 0/20 en couche de base d'épaisseur 14 cm"prix 6100 : " Glissière de sécurité N2 -W5" Prix 6170 : " Atténuateur de choc sur Gba".

Informations complémentaires

Le délai global d'exécution des travaux est de 31 mois.Le délai d'exécution de chacune des tranches est le suivant :- tranche Ferme : 15 mois, à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux- tranche conditionnelle : 7 mois à compter de l'ordre de service de démarrage de la tranche conditionnelle.dans le cas d'un affermissement de la tranche conditionnelle dans un délai maximum de 8 mois à compter de l'ordre de service de notification de la tranche ferme, le délai global d'exécution (tranche ferme + conditionnelle) est fixé à 15 mois. Si les 2 tranches sont affermies en même temps, le délai d'exécution de la tranche conditionnelle court jusqu'à la fin du délai d'exécution de la tranche ferme.en application de l'article 14 du code des marchés publics, l'entreprise choisie, quelle qu'elle soit, est invitée, pour l'exécution du marché, à proposer une action d'insertion qui permette l'accès ou le retour à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières. Une offre qui ne satisferait pas à cette condition sera irrecevable pour non-conformité au cahier des charges. Par ailleurs Mme UYAR Ayse, assistant les services du maitre d'ouvrage dans cette démarche se tient à la disposition des entreprises pour les informer des modalités de mise en oeuvre de la clause d'insertion.Crescendocontact : Mme UYAR Ayse Adresse : 12 bis rue Charles Mousset-61100 Flers Tél +33 674998860 mail : clausesociale.crescendo@gmail.com. Mme Uyar Ayse a pour mission :- d'informer les entreprises soumissionnaires, des dispositifs d'insertion- de proposer des personnes susceptibles de bénéficier des mesures d'insertion avec le concours des organismes spécialisés- de suivre l'application de la clause et d'évaluer ces effets sur l'accès à l'emploi en liaison avec les entreprises.critères de sélection des candidatures : 1. Garanties et capacités techniques, 2. Garanties et capacités financières, 3. Références et qualifications permettant d'exécuter le marché. Critères de jugement des offres :1. Valeur financière de la tranche ferme + tranche conditionnelle : 70 % 2. Valeur technique de l'offre : 30 %Pour la valeur financière, la note de l'offre (sur 10) considérée sera calculée suivant la méthode dite des pourcentages : note maximale à l'offre moins disante (10), note minimale (1) à l'offre la plus élevée. La note ainsi obtenue se verra appliquer le coefficient de pondération (70 %). Pour la valeur technique, les sous critères sont les suivants : Sous critères, Coefficient de pondération organisation du chantier - phasage de réalisation, 2 compétences et qualifications - moyens en personnel et matériel, 1 gestion des déchets, 1 développement durable et mesures environnementales, 2 mesures d'hygiène et de sécurité - qualité et contrôle - fournitures, fabrication et modalités de réalisation, 2 planning et engagement sur les délais de réalisation des travaux , 2 justificatifs candidature :- lettre de candidature (Dc1)- la déclaration du candidat (Dc2) et l'état annuel des certificats reçus (NOTI 2). Ces imprimés contiennent toutes les mentions nécessaires. Il suffit de compléter et de cocher les rubriques correspondantes. Et- l'attestation de vigilance en accord avec les articles D8222-5-1 du code du travail et D. 243-15 du code de sécurité sociale,- les références, moyens et qualifications,- une attestation d'assurance en cours de validité,- copie du jugement pour les entreprises en redressement judiciaire, Qualifications : Les candidats doivent présenter des qualifications professionnelles et des capacités financières en rapport avec les prestations faisant l'objet du marché, ainsi que celles des partenaires pour les prestations particulières dont ils ne disposent pas des compétences requises.Références : Les candidats présentent des références de moins de 5 ans pour les prestations de nature et d'importance équivalente à l'objet du présent appel d'offres, accompagnées de certificats de capacité. A défaut de références correspondantes, les candidats devront démontrer qu'ils ont les capacités, les compétences et l'expérience en rapport avec la nature et l'importance de ce chantier pour mener à bien les travaux. Moyens : Les candidats indiqueront les moyens en personnel et matériel qui peuvent être mis à disposition de cette opération, l'organisation qualitative de la société.contenu de l'offre :- acte d'engagement,- bordereau des prix,- cahier des clauses administratives particulières,- cahier des clauses techniques particulières,- détails estimatifs,- plan général de coordination de sécurité pour la santé,- sopaq détaillé propre au chantier établi suivant le cadre joint au dossier de consultation, et explicitant tous les aspects de l'offre, tant techniques, qu'administratifs ou environnementaux- calendrier et plan de phasage prévisionnel de réalisation détaillé et commenté, tant pour la tranche ferme que pour la tranche conditionnelle. (y compris, en cas d'exécution simultanée des deux tranches) - note sommaire sur les modalités envisagées par l'entreprise sur l'application des clauses sociales et environnementales,- les sous-détails de prix suivants : Prix 1010-1 : " Installation générale de chantier - tranche ferme "Prix 1060-1 : " Signalisation temporaire de chantier-tranche ferme " Prix 1060-2 : " Signalisation temporaire de chantier-tranche conditionnelle "Prix 2030 : " Décapage de la terre végétale " Prix 2040 : " Déblais ordinaires " Prix 2050 : " Plus value au prix 2040 pour déblais rocheux B.R.H." Prix 2070 : " Remblais routiers en matériaux du site "Prix 2080 : " Remblais en matériaux drainant d'apport " Prix 2090 : " Plus-Value au prix 2070et 2080 pour remblais routiers en préchargement " Prix 2095 : " Etude géotechnique de niveau G3" Prix 2100 : " Renforcement des sols " Prix 2105 : " Drains verticaux " Prix 2115 : " Mise en dépôt définitif en décharge de l'entrepreneur "Prix 2120 : " Fourniture et transport de chaux vive " Prix 2130 : " Fourniture des remblais et transport de liant hydraulique " Prix 2140 : " Traitement à la chaux ou au liant hydraulique " Prix 2150 : " Traitement des arases PST sur 50 cm " Prix 2200 : " Couche de forme traitée en matériaux du site" Prix 2210 : "Couche de forme traitée en matériaux du d'apport (Y c chaux et liant)prix 2230 : " Enduit de protection sur couche de forme" Prix 2240 : " Mise en oeuvre de terre végétale sur talus de remblai" Prix 3002.01 : " Installation de chantier et laboratoire PS 286 "Prix 3108 : " Remblais contigus type C1 " Prix 3109 : " Remblais contigus type C2 " Prix 3200-01 : " Installation de l'atelier de forage pour pieux"prix 3204.01: " Forage pieux verticaux-d900 "Prix 3702 : " Chape d'étanchéité" Prix 3743 : " Garde-Corps simple "Prix 4020 : " Fossé non revêtu H : 0,50 - l : 0,50" Prix 4022 : " Revêtement en enrochements de fossé" Prix 4050-2 : " Canalisation 400 mm " Prix 4050-5 : " Canalisation 800 mm " Prix 4060-3: " Dalot 0.1.70 x 0.80 m " Prix 4060-4 : " Dalot 2.50 x 2.50 m " Prix 4070-3 : " Tête d'aqueduc ordinaire 600 mm " Prix 4080-2 : " Tête d'aqueduc de sécurité sur 400 mm " Prix 4130-2: " Regard visitable à tampon Prix 5000-1 : " gnt en couche de base et fondation" Prix 5000-2 : " gnt sous accotement et trottoirs " Prix 5010 : " Béton bitumineux semi grenu 0/10 - 6 cm" Prix 5020 : "Gb3 0/14 en couche de base et fondation d'épaisseur 8 à 12 cm" Prix 5030 : " Gb4 0/20 en couche de base d'épaisseur 14 cm"prix 6100 : " Glissière de sécurité N2 -W5" Prix 6170 : " Atténuateur de choc sur Gba".

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 21.12. décembre 2012.