Travaux de voiries et réseaux divers, d'aménagement paysager et d'arrosage automatique, de maçonnerie/ plomberie/ électricité CFO-CFA/ menuiserie/ serrurerie -ZAC Gustave Eiffel à Levallois

Semarelp

Les travaux objet du marché concernent:
— Des travaux de voiries et réseaux divers pour la réfection des chaussées et trottoirs, la réalisation de l'éclairage public, l'aménagement urbain (mobiliers, clôtures...) et les aménagements paysagers,
— La réalisation des espaces verts et des plantations,
— La réalisation d'un réseau d'arrosage automatique,
— La réalisation d'ouvrages maçonnés, d'enduits de façades et la réalisation de toutes les attentes de plomberie,
— Les prestations courants forts/ courants faibles concernant les travaux de distribution électriques et d'éclairage situés sur le parc urbain,
— La réalisation des bardages bois composites des édicules, la réalisation des dômes en osier, la fourniture et la mise en oeuvre des tables de pique-nique, meubles bois potagers et des bacs potagers,
— La réalisation de tous les gardes corps des rues et parcs, la mise en oeuvre des portails et portillons du parc, la réalisation de toutes les lisses de jardinières des rues et du parc, la création d'une ligne de vie et de ses fixations, l'usinage et la réalisation de toutes les pergolas du parc.
Le délai d'exécution court à compter de la notification du marché valant ordre de service de démarrage des travaux (à titre indicatif: octobre 2011), et ce, jusqu'au 15.9.2012.
La période de préparation des travaux est de 15 jours. Cette dernière est incluse au sein du délai d'exécution du marché.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2011-09-14. L'appel d'offres a été publié le 2011-07-29.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2011-07-29 Avis de marché
2011-11-09 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2011-07-29)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux d'aménagement paysager de parcs
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux d'aménagement paysager de parcs 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Adresse postale: 41 rue Camille Pelletan
Code postal: 92300
Commune postale: Levallois-Perret
Contact
Adresse Internet: http://www.semarelp.fr 🌏
Téléphone: +33 141271475 📞
Fax: +33 141271418 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-07-29 📅
Date limite de soumission: 2011-09-14 📅
Date de publication: 2011-08-03 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 147-244249
Numéro JO-S: 147
Informations complémentaires
Le présent marché privé est passé selon la procédure d'appel d'offres ouvert conformément à l'article 29 du décret 2005-1742 du 30.12.2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs non soumis au code des marchés publics (article 3 de l'ordonnance 2005-649 du 6.6.2005). Modalités de retrait du dossier de consultation des entreprises: retrait informatique à l'adresse http://www.semarelp.fr/ (hot line en cas de difficultés au +33 0892222401); retrait du dossier administratif sous format papier et du dossier technique sous support physique informatique (CD-Rom) sur place ou envoyé par voie postale suite à une demande par courrier ou télécopie. Par ailleurs, les candidats ont également la possibilité de répondre auprésent marché par voie électronique. Toutefois, les candidats doivent choisir entre d'une part, la transmission électronique de leur candidature et de leur offre ou d'autre part leur envoi sur support papier. Il n'est pas permis de combiner les procédés de réponse sous peine d'exclusion de la présente consultation. Les candidats ne pourront pas présenter plusieurs offres, en agissant d'une part en qualité de candidat individuel et d'autre part en qualité de membres d'un ou plusieurs groupements. Pour justifier de leurs capacités professionnelles, techniques et financières, les candidat pourront demander que soient également prises en compte celles d'autres opérateurs économiques (sous-traitants et/oucotraitants). Avant remise de leur pli, les candidats devront effectuer une visite obligatoire des lieux. 2 dates sont proposées: le vendredi 19 août et le vendredi 2.9.2011 (à 8:00 pour le lot 1, 10:00 pour le lot 2 et 14:00 pour le lot 3). Les modalités de visite sont précisées au sein du règlement de consultation. Ne seront pas sélectionnés les candidats dont les capacités techniques, économiques et financières sontjugées insuffisantes au regard de l'importance des travaux objet du marché. La notation des sous-critères de la valeur technique et du management environnemental sera établie au regard de catégories d'appréciations mentionnées au règlement de consultation. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 29.7.2011.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Les travaux objet du marché concernent:
— Des travaux de voiries et réseaux divers pour la réfection des chaussées et trottoirs, la réalisation de l'éclairage public, l'aménagement urbain (mobiliers, clôtures...) et les aménagements paysagers,
— La réalisation des espaces verts et des plantations,
— La réalisation d'un réseau d'arrosage automatique,
— La réalisation d'ouvrages maçonnés, d'enduits de façades et la réalisation de toutes les attentes de plomberie,
— Les prestations courants forts/ courants faibles concernant les travaux de distribution électriques et d'éclairage situés sur le parc urbain,
— La réalisation des bardages bois composites des édicules, la réalisation des dômes en osier, la fourniture et la mise en oeuvre des tables de pique-nique, meubles bois potagers et des bacs potagers,
— La réalisation de tous les gardes corps des rues et parcs, la mise en oeuvre des portails et portillons du parc, la réalisation de toutes les lisses de jardinières des rues et du parc, la création d'une ligne de vie et de ses fixations, l'usinage et la réalisation de toutes les pergolas du parc.
Afficher plus
Le délai d'exécution court à compter de la notification du marché valant ordre de service de démarrage des travaux (à titre indicatif: octobre 2011), et ce, jusqu'au 15.9.2012.
La période de préparation des travaux est de 15 jours. Cette dernière est incluse au sein du délai d'exécution du marché.
Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: travaux de voiries et réseaux divers
Brève description:
Travaux de voiries et réseaux divers pour la réfection des chaussées et trottoirs, la réalisation de l'éclairage public, l'aménagement urbain (mobiliers, clôtures...) et les aménagements paysagers.
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: travaux d'aménagements paysagers et d'arrosage automatique
Brève description:
Réalisation des espaces verts et des plantations;Réalisation d'un réseau d'arrosage automatique.
Réalisation des espaces verts et des plantations;
Réalisation d'un réseau d'arrosage automatique.
Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: travaux de maçonnerie / plomberie/ électricité cfo-cfa / menuiserie / serrurerie
Brève description:
Réalisation d'ouvrages maçonnés, d'enduits de façades et la réalisation de toutes les attentes de plomberie; prestations courants forts/ courants faibles concernant les travaux de distribution électriques et d'éclairage situés sur le parc…
… urbain;Réalisation des bardages bois composites des édicules, la réalisation des dômes en osier, la fourniture et la mise en oeuvre des tables de pique-nique, meubles bois potagers et des bacs potagers; réalisation de tous les gardes corps des rues et parcs, la mise en oeuvre des portails et portillons du parc, la réalisation de toutes les lisses de jardinières des rues et du parc, la création d'une ligne de vie et de ses fixations, l'usinage et la réalisation de toutes les pergolas du parc.
… urbain;
Réalisation des bardages bois composites des édicules, la réalisation des dômes en osier, la fourniture et la mise en oeuvre des tables de pique-nique, meubles bois potagers et des bacs potagers; réalisation de tous les gardes corps des rues et parcs, la mise en oeuvre des portails et portillons du parc, la réalisation de toutes les lisses de jardinières des rues et du parc, la création d'une ligne de vie et de ses fixations, l'usinage et la réalisation de toutes les pergolas du parc.
Afficher plus

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
— une lettre de candidature et le cas échéant d'habilitation du mandataire par les cotraitants (DC1),
— le(s) pouvoir(s) habilitant le signataire à engager le candidat individuel ou chaque membre du groupement,
— une déclaration sur l'honneur (DC1) pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner mentionnés aux articles 8 et 38 de l'ordonnance no 2005-649 du 6.6.2005,
— la copie du/des jugements(s) prononcé(s) si le candidat est en redressement judiciaire.
Situation économique et financière:
— une déclaration concernant le chiffre d'affaire global HT et la part du chiffre d'affaire relative aux services objet du marchéréalisés au cours des 3 derniers exercices clos disponibles (DC2).
Capacité technique et professionnelle:
— une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature (DC2),
— une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années (DC2),
— une déclaration présentant une liste des principales prestations exécutées au cours des 5 dernières années indiquant impérativement le montant, la date, les coordonnées du destinataire public ou privé, ainsi que le domaine d'activité concerné (DC2),
Afficher plus
— une déclaration sur l'honneur présentant certificats de capacité ou certificats de qualifications professionnelles (si oui, les décrire, indiquer où et comment ils peuvent être consultés), certificats de qualité (si oui, indiquer les références et les coordonnées de l'organisme certificateur).
Afficher plus
Niveau(x) minimal/minimaux de normes:
Concernant les certificats de qualifications professionnelles:
— Lot n° 1: "travaux de voiries et réseaux divers":
—— Qualibats 1112. 1111. 1311. 1322. 2111. 3214. 3223. 3234. 3272. 3412. 3422. 3432. 3813,
— Qualification FNTP 111. 211. 221. 2321. 234. 252. 2542. 331. 3321. 333. 334. 341. 3421. 3422. 3432. 344. 3451. 3452. 346. 347. 361. 3622. 364. 3713. 372.
— Lot n° 2: " Travaux d'aménagements paysagers et d'arrosage automatique":
—— Qualipaysage P110-P120. E130-E131-E132. E140-E141. E160-E161. Vt800. A500-A510-A520gc.
— Lot n° 3: "travaux de maçonnerie / plomberie/ électricité CFO-CFA / menuiserie / serrurerie":
—— Qualibats 2111. 4411. 4441. 1331. 1311. 5111. 3511,
—— Qualifelec E1c1.
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Application au titulaire d'une retenue de garantie à hauteur de 5 % du montant du marché (modalités d'application fixées au Ccap).
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Modalités de financement: fonds de la SEMARELP dans le cadre du traité de concession d'aménagement de la ZAC Gustave Eiffel qui la lie à la Ville de Levallois.
Modalités de paiement: application d'un prix global et forfaitaire ferme actualisable (modalités d'application fixées au CCAP);
Périodicité mensuelle de versement des acomptes;
Paiements par virement bancaire (délai maximum de 45 jours);
Octroi d'une avance sur acceptation du titulaire du marché, à hauteur de 5 % du montant du marché (modalités d'application sont fixées au CCAP).
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
La forme solidaire ou conjointe du groupement sera autorisée. Toutefois, en cas de groupement conjoint, il sera demandé au mandataire de se porter solidaire des autres membres du groupement.

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix apprécié au regard du prix global et forfaitaire et de sa décomposition et noté sur 10 selon la formule paramétrique suivante: 10 x (prix du candidat le plus faible/prix du candidat analysé) (50)
2. Valeur technique apprécié au regard du mémoire technique remis par les candidats et noté sur 10 selon le barème suivant: Pertinence de la méthodologie proposée: 4 points; Pertinence de l'équipe dédiée à l'exécution des travaux: 3 points; Pertinence des moyens matériels affectés à l'exécution des travaux: 3 points (40)
3. Management environnemental apprécié au regard du mémoire technique remis par les candidats et noté sur 10 selon le barème suivant: Les mesures prévues afin de minimiser les nuisances notamment l'apparence visuelle des chantiers, la limitation des nuisances sonores, olfactives et des émissions de poussières, ainsi que les techniques de réalisation du chantier (matériaux et matériel utilisés): 4 points; Les procédures mises en oeuvre pour la gestion et la valorisation des déchets: 2 points; Les procédures mises en oeuvre dans le cadre du choix et des procédés d'approvisionnement des produits (provenance, mesures d'acheminement etc.): 2 points; Les mesures de sensibilisation, d'information et de formation sur le volet environnemental des travaux objet du marché dispensées au personnel et différents acteurs des chantiers: 1 point; La politique globale de développement durable de l'entreprise (environnement, social, économie): 1 point. (10)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Semarelp
Autre type de pouvoir adjudicateur: Other
Contact
Point de contact: service marchés - Mme Halipre
M. Jean-Pierre Aubry, directeur général
Adresse du profil d'acheteur: http://www.semarelp.fr 🌏

Référence
Informations complémentaires
Le présent marché privé est passé selon la procédure d'appel d'offres ouvert conformément à l'article 29 du décret 2005-1742 du 30.12.2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs non soumis au code des marchés publics (article 3 de l'ordonnance 2005-649 du 6.6.2005).
Afficher plus
Modalités de retrait du dossier de consultation des entreprises: retrait informatique à l'adresse http://www.semarelp.fr/ (hot line en cas de difficultés au +33 0892222401); retrait du dossier administratif sous format papier et du dossier technique sous support physique informatique (CD-Rom) sur place ou envoyé par voie postale suite à une demande par courrier ou télécopie. Par ailleurs, les candidats ont également la possibilité de répondre auprésent marché par voie électronique. Toutefois, les candidats doivent choisir entre d'une part, la transmission électronique de leur candidature et de leur offre ou d'autre part leur envoi sur support papier. Il n'est pas permis de combiner les procédés de réponse sous peine d'exclusion de la présente consultation.
Afficher plus
Les candidats ne pourront pas présenter plusieurs offres, en agissant d'une part en qualité de candidat individuel et d'autre part en qualité de membres d'un ou plusieurs groupements.
Pour justifier de leurs capacités professionnelles, techniques et financières, les candidat pourront demander que soient également prises en compte celles d'autres opérateurs économiques (sous-traitants et/oucotraitants).
Avant remise de leur pli, les candidats devront effectuer une visite obligatoire des lieux. 2 dates sont proposées: le vendredi 19 août et le vendredi 2.9.2011 (à 8:00 pour le lot 1, 10:00 pour le lot 2 et 14:00 pour le lot 3). Les modalités de visite sont précisées au sein du règlement de consultation.
Afficher plus
Ne seront pas sélectionnés les candidats dont les capacités techniques, économiques et financières sontjugées insuffisantes au regard de l'importance des travaux objet du marché.
La notation des sous-critères de la valeur technique et du management environnemental sera établie au regard de catégories d'appréciations mentionnées au règlement de consultation.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 29.7.2011.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal de grande instance de Nanterre
Adresse postale: 179-191 avenue Joliot-Curie
Commune postale: Nanterre Cedex
Code postal: 92020
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 140971010 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du Tribunal de grande instance de Nanterre
Source: OJS 2011/S 147-244249 (2011-07-29)
Avis d'attribution de marché (2011-11-09)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 8 671 233,18 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-11-09 📅
Date de publication: 2011-11-11 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 217-353154
Se réfère à l'avis: 2011/S 147-244249
Numéro JO-S: 217
Informations complémentaires
Espaces verts.

Objet
Champ d'application du marché
Numéro de référence: 2011-07-12
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: ZAC Gustave Eiffel, 92300 Levallois-Perret, FRANCE.

Procédure
Critères d'attribution
Critère: 2. Valeur technique apprécié au regard du mémoire technique remis par les candidats et noté sur 10 selon le barème suivant: pertinence de la méthodologie proposée: 4 points; pertinence de l'équipe dédiée à l'exécution des travaux: 3 points; pertinence des moyens matériels affectés à l'exécution des travaux: 3 points (40)
3. Management environnemental apprécié au regard du mémoire technique remis par les candidats et noté sur 10 selon le barème suivant: Les mesures prévues afin de minimiser les nuisances notamment l'apparence visuelle des chantiers, la limitation des nuisances sonores, olfactives et des émissions de poussières, ainsi que les techniques de réalisation du chantier (matériaux et matériel utilisés): 4 points; Les procédures mises en oeuvre pour la gestion et la valorisation des déchets: 2 points; Les procédures mises en oeuvre dans le cadre du choix et des procédés d'approvisionnement des produits (provenance, mesures d'acheminement etc): 2 points; Les mesures de sensibilisation, d'information et de formation sur le volet environnemental des travaux objet du marché dispensées au personnel et différents acteurs des chantiers: 1 point; la politique globale de développement durable de l'entreprise (environnement, social, économie): 1 point (10)

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2011-09-28 📅
Nom: Asten (mandataire du groupement conjoint constitué avec Satelec)
Adresse postale: CE 241/246 route principale du Port
Commune postale: Gennevilliers
Code postal: 92637
Pays: France 🇫🇷

2️⃣
Nom: Val d'Oise paysage (mandataire du groupement conjoint constitué avec Snt, Euro vert, Aqua distribution pompes et Egm)
Adresse postale: route d'Eragny
Commune postale: Pierrelaye
Code postal: 95480

3️⃣
Nom: Batisseurs franciliens
Adresse postale: 28 avenue Lucien Rémy
Commune postale: Pontault-Combault
Code postal: 77340
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
1

Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: 179 F et I avenue Joliot-Curie
Commune postale: Nanterre
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal de grande instance de Nanterre
Source: OJS 2011/S 217-353154 (2011-11-09)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France Ile-de-France Ile-de-France Hauts-de-Seine
Fournisseurs:
Asten (mandataire du groupement conjoint... Batisseurs franciliens Val d'Oise paysage (mandataire du...
Produits/services:
Matériaux et structures de construction;... Câble, fil métallique et produits connexes Articles en fils métalliques Quincaillerie Serrurerie Travaux de construction Travaux de préparation de chantier Travaux de démolition de bâtiments et... Travaux de fouille et de terrassement Travaux d'aménagement paysager