Travaux de restructuration et d'aménagement des rues et espaces publics - quartier Nobel à Petit-Quevilly

Ville de Petit-Quevilly

Travaux de restructuration et d'aménagement des rues et espaces publics - quartier Nobel.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2011-09-16. L'appel d'offres a été publié le 2011-07-05.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• Ville de Petit-Quevilly

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Seine-Maritime

Historique des marchés publics

Date	Document
2011-07-05	Avis de marché
2011-11-24	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2011-07-05)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Adresse postale: place Henri Barbusse
Code postal: 76140
Commune postale: Le Petit-Quevilly
Contact
Courrier électronique: mairie@petit-quevilly.fr 📧

Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-07-05 📅
Date limite de soumission: 2011-09-16 📅
Date de publication: 2011-07-07 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 128-212471
Numéro JO-S: 128
Informations complémentaires

Délai d'exécution global: 13 mois y compris période de préparation de chantier de 1 mois. Début des travaux: octobre/novembre 2011. Le dossier de consultation peut également être téléchargé gratuitement sur le site www.mpe276.fr (référence de la consultation: 11mpq033). Les offres peuvent être remises par lettre recommandée avec accusé de réception ou par dépôt contre récépissé du lundi au vendredi de 8:30-16:30 ou par voie électronique en toute confidentialité et de manière sécurisée sur le site: www.mpe276.fr (référence de la consultation: 11mpq033). Concernant les recours, les candidats peuvent s'adresser à la direction de l'administration générale et des affaires juridiques à M. Poupon au +33 235637519. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 5.7.2011.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Travaux de restructuration et d'aménagement des rues et espaces publics - quartier Nobel.

Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: vrd - assainissement - signalisation horizontale
Brève description: Vrd - assainissement - signalisation horizontale.
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: revêtements spéciaux - mobilier urbain - signalisation verticale
Brève description: Revêtements spéciaux - mobilier urbain - signalisation verticale.
Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: eclairage public - réseaux divers
Brève description: Eclairage public - réseaux divers.
Numéro du lot: 4
Intitulé du lot: aire de jeux - espaces verts
Brève description: Aire de jeux - espaces verts.
Numéro de référence: 11MPQ033

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Lettre de candidature (DC1).

Une déclaration sur l'honneur - article 44 du code des marchés publics que le candidat n'entre dans aucun des cas visés à l'article 43 du code des marchés publics.

Le candidat indiquera sa situation au regard du redressement judiciaire. En cas de redressement judiciaire, il joindra la copie du ou des jugement (s) prononcé(s) à cet effet.

Renseignement sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L.5212-1 à 4 du code du travail.

Situation économique et financière:

Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les services auxquels se référent le marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles.

Capacité technique et professionnelle:

Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années.

Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation des marchés de même nature.

Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestations de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du contrat.

Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

Ou documents équivalents pour les candidats non établis en France.

En cas de groupement, chaque membre devra présenter l'ensemble des justificatifs.

Possibilité d'utiliser le DC2.

Exécution du marché
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

Budget communal et subventions (État-Anru, département de Seine-Maritime, Conseil régional de Haute-Normandie et Communauté d'agglomération Rouen Elbeuf Austreberthe).

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: Aucune forme de groupement imposée.
Autres conditions particulières:

L'Exécution des travaux des lots 1 et 4 fait l'objet d'une clause d'insertion par l'économie (condition obligatoire d'exécution).

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Date d'ouverture des offres: 2011-09-20 📅
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix des prestations (60)
2. Valeur technique (40)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Petit-Quevilly
Contact
Point de contact: direction de l'administration générale
M. le maire
Adresse du profil d'acheteur: http://www.mpe276.fr 🌏
Nom: Mairie de Petit-Quevilly
Commune postale: Petit-Quevilly
Point de contact: direction technique
Fax: +33 235637575 📠
Adresse postale: place Henri Barbusse, BP 202
Commune postale: Petit-Quevilly Cedex
Code postal: 76141
URL pour la participation: http://www.mpe276.fr 🌏

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 11MPQ033
Informations complémentaires

Délai d'exécution global: 13 mois y compris période de préparation de chantier de 1 mois.

Début des travaux: octobre/novembre 2011.

Le dossier de consultation peut également être téléchargé gratuitement sur le site www.mpe276.fr (référence de la consultation: 11mpq033).

Les offres peuvent être remises par lettre recommandée avec accusé de réception ou par dépôt contre récépissé du lundi au vendredi de 8:30-16:30 ou par voie électronique en toute confidentialité et de manière sécurisée sur le site: www.mpe276.fr (référence de la consultation: 11mpq033).

Concernant les recours, les candidats peuvent s'adresser à la direction de l'administration générale et des affaires juridiques à M. Poupon au +33 235637519.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 5.7.2011.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Rouen
Adresse postale: 53 avenue Gustave Flaubert
Commune postale: Rouen
Code postal: 76000
Pays: France 🇫🇷
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du Tribunal administratif de Rouen
Courrier électronique: greffe.ta-rouen@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 232081270 📞
Source: OJS 2011/S 128-212471 (2011-07-05)

Avis d'attribution de marché (2011-11-24)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 1 353 294 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Le Petit-Quevilly

Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-11-24 📅
Date de publication: 2011-11-26 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 228-369320
Se réfère à l'avis: 2011/S 128-212471
Numéro JO-S: 228
Informations complémentaires

Le présent avis vaut publication de la conclusion des contrats indiqués. Les marchés peuvent être consultés sur place à l'adresse suivante: Mairie de Le Petit-Quevilly, secrétariat général, place Henri Barbusse, 76140 Le Petit-Quevilly du lundi au vendredi de 8:30 à 16:30. Annonce no 255, BOAMP 132 A du 8.7.2011. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 24.11.2011.

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2011-11-14 📅
Nom: Groupement Eiffage/Gagneraud
Adresse postale: 215 rue Pierre et Marie Curie
Commune postale: Petit Couronne
Code postal: 76650
Pays: France 🇫🇷

2️⃣
Nom: Groupement Minéral Service/Gagneraud
Adresse postale: 5 rue Paul Sabatier
Commune postale: Grand Quevilly
Code postal: 76124

3️⃣
Nom: Entreprise Desormeaux
Adresse postale: 38 rue Paul Lambard
Code postal: 76123

4️⃣
Nom: Groupement Environnement Service/Ambiance de Fer/Activert
Adresse postale: 2600 route de Neufchâtel
Commune postale: Bois Guillaume
Code postal: 76230
Source: OJS 2011/S 228-369320 (2011-11-24)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)