Travaux de creation de 2 escaliers, d'un ascenseur et des monte handicapes dans les ailes Marengo Est et Ouest de l'aile Nord de la cour carrée du musée du Louvre

Etablissement public Musée du Louvre

Le présent marché a pour objet les travaux de:
— création de deux escaliers de secours dans l'aile Nord de la cour carrée du palais du Louvre, de part et d'autre du pavillon Marengo,
— l'implantation d'un ascenseur destiné à desservir tous les niveaux de l'aile Nord au droit de l'escalier Est, créé.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2011-05-27. L'appel d'offres a été publié le 2011-04-13.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2011-04-13 Avis de marché
2011-05-17 Informations complémentaires
2011-12-15 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2011-04-13)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Quantité ou étendue:
Le présent marché est composé de treize (13) lots techniques:Lot 1: maçonnerie/ pierre de taille/ toutes démolitions/ isolements de chantier/ escaliers béton.Lot 2: second oeuvre.Lot 3: couverture/charpente.Lot 4: portes coupe-feu.Lot 5: restauration menuiserie ancienne.Lot 6: métallerie.Lot 7: garde corps vitré.Lot 8: peintures.Lot 9: chauffage/conditionnement d'air.Lot 10: plomberie.Lot 11: electricité: courants forts / courants faibles.Lot 12: ascenseur/plateforme personne à mobilité réduite.Lot 13: désamiantage.Le présent marché est passé selon la procédure à procédure adaptée en application des articles 26-ii-5 et 28 du code des marchés publics du décret no 2006-975 du 1.8.2006.Chaque lot fait l'objet d'un marché séparé traité à prix global et forfaitaire.Les variantes sont interdites.La nature et le volume des travaux à réaliser sont précisés dans le CCTP propre à chacun des lots.Les lots 1, 5,6 et 12 comprennent au sens du droit français, des options obligatoires et de substitutions qui seront levées, le cas échéant lors de l'attribution du marché. Le détail des options sont définies dans le règlement de consultation.Le présent marché prend effet à compter de sa notification. Il est conclu pour la durée nécessaire à l'exécution et à la réception des ouvrages jusqu'à la levée des réserves éventuelles, ainsi qu'à la fourniture et la mise au point des Doe.Le délai global d'exécution de l'ensemble du marché est fixé à 18 mois à compter de l'ordre de service de démarrage de la période de préparation.La période de préparation est de deux (2) mois notifiée par ordre de service. Le délai d'exécution des travaux est de 16 mois et prend effet à compter de l'issue de la période de préparation.Un planning prévisionnel est en annexe de l'acte d'engagement.
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Adresse postale: pavillon Mollien
Code postal: 75058
Commune postale: Paris Cedex 01
Contact
Fax: +33 140205728 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-04-13 📅
Date limite de soumission: 2011-05-27 📅
Date de publication: 2011-04-15 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 74-121157
Numéro JO-S: 74
Informations complémentaires
I - une visite obligatoire du site devra être effectuée par les candidats. Cette visite a pour objet de permettre aux différents candidats d'évaluer le contexte technique et géographique dans lequel les travaux s'effectuent. La visite dure une demi-journée au total et peut être effectuée aux dates suivantes: — 28.4.2011, — 12.5.2011. Les conditions d'organisation de la visite sont précisées dans le règlement de la consultation. II- les candidats peuvent remettre une offre sous forme papier ou par voie électronique. Les modalités de présentation des offres sont précisées dans le règlement de la consultation. III- remarque importante: dans le cadre de la présente consultation, la notification du rejet aux candidats de leur candidature ou de leur offre, prévue à l'article 80 du code des marchés publics, se fera par transmission électronique par l'intermédiaire de la plateforme dématérialisée achatpublic.com. L'attention des candidats est attirée sur lefait qu'ils devront fournir une adresse email valide lors du téléchargement du dossier. IV) Négociations: En application de l'article 28 du code des marchés publics, l'epml se réserve la possibilité de mettre en oeuvre une phase de négociation, dans les conditions présentées ci-après. Sont admises à la phase de négociation les sociétés dont les offres ont obtenu une note au moins égale à la moyenne au titre du critère "valeur technique" à l'issue de l'analyse des offres. La négociation peut porter sur l'ensemble des éléments techniques et financiers de l'offre des candidats admis à négocier. La négociation s'organise de la manière suivante: échanges de télécopies ainsi que, le cas échéant, réunions de négociation dans les locaux de l'epml, chaque réunion faisant l'objet d'un compte rendu. Toute évolution technique ou financière d'une offre intervenant en cours de négociation a une valeur contractuelle. A l'issue de lanégociation, toute modification financière d'une offre sera formalisée dans un nouvel acte d'engagement. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 13.4.2011.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Le présent marché a pour objet les travaux de:
— création de deux escaliers de secours dans l'aile Nord de la cour carrée du palais du Louvre, de part et d'autre du pavillon Marengo,
— l'implantation d'un ascenseur destiné à desservir tous les niveaux de l'aile Nord au droit de l'escalier Est, créé.
Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: maçonnerie/ pierre de taille/ toutes démolitions/ isolements de chantier/ escaliers béton
Brève description:
Maçonnerie - pierre de Taille - toutes démolitions - isolements de…
… chantier.Escaliers béton et toutes suggestions de pose.
… chantier.
Escaliers béton et toutes suggestions de pose.
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: second oeuvre
Brève description: Second oeuvre.
Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: couverture - charpente
Brève description: Couverture - charpente.
Numéro du lot: 4
Intitulé du lot: portes coupe-feu
Brève description: Portes coupe-feu.
Numéro du lot: 5
Intitulé du lot: restauration menuiserie ancienne
Brève description: Restauration menuiserie ancienne.
Numéro du lot: 6
Intitulé du lot: métallerie
Brève description: Métallerie.
Numéro du lot: 7
Intitulé du lot: garde corps vitré
Brève description: Garde corps vitré.
Numéro du lot: 8
Intitulé du lot: peintures
Brève description: Peintures.
Numéro du lot: 9
Intitulé du lot: chauffage/conditionnement d'air
Brève description: Chauffage/conditionnement d'air.
Numéro du lot: 10
Intitulé du lot: plomberie
Brève description: Plomberie.
Numéro du lot: 11
Intitulé du lot: electricité: courants forts / courants faibles
Brève description: Electricité: courants forts / courants faibles.
Numéro du lot: 12
Intitulé du lot: ascenseur/plateforme personne à mobilité réduite
Brève description: Ascenseur/plateforme personne à mobilité réduite.
Numéro du lot: 13
Intitulé du lot: désamiantage
Brève description: Désamiantage.
Quantité ou étendue:
Le présent marché est composé de treize (13) lots techniques:
Lot 1: maçonnerie/ pierre de taille/ toutes démolitions/ isolements de chantier/ escaliers béton.
Lot 2: second oeuvre.
Lot 3: couverture/charpente.
Lot 4: portes coupe-feu.
Lot 5: restauration menuiserie ancienne.
Lot 6: métallerie.
Lot 7: garde corps vitré.
Lot 8: peintures.
Lot 9: chauffage/conditionnement d'air.
Lot 10: plomberie.
Lot 11: electricité: courants forts / courants faibles.
Lot 12: ascenseur/plateforme personne à mobilité réduite.
Lot 13: désamiantage.
Le présent marché est passé selon la procédure à procédure adaptée en application des articles 26-ii-5 et 28 du code des marchés publics du décret no 2006-975 du 1.8.2006.
Chaque lot fait l'objet d'un marché séparé traité à prix global et forfaitaire.
Les variantes sont interdites.
La nature et le volume des travaux à réaliser sont précisés dans le CCTP propre à chacun des lots.
Les lots 1, 5,6 et 12 comprennent au sens du droit français, des options obligatoires et de substitutions qui seront levées, le cas échéant lors de l'attribution du marché. Le détail des options sont définies dans le règlement de consultation.
Le présent marché prend effet à compter de sa notification. Il est conclu pour la durée nécessaire à l'exécution et à la réception des ouvrages jusqu'à la levée des réserves éventuelles, ainsi qu'à la fourniture et la mise au point des Doe.
Le délai global d'exécution de l'ensemble du marché est fixé à 18 mois à compter de l'ordre de service de démarrage de la période de préparation.
La période de préparation est de deux (2) mois notifiée par ordre de service. Le délai d'exécution des travaux est de 16 mois et prend effet à compter de l'issue de la période de préparation.
Un planning prévisionnel est en annexe de l'acte d'engagement.
Description des options:
En application de l'article 35-ii 5° du code des marchés publics, l'établissement public du musée du Louvre pourra recourir à la procédure négociée en vue de la passation de marchés complémentaires.
Numéro de référence: 2011-006M à 2011-018M
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Musée du Louvre, 75058 Paris, FRANCE.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Dc1: lettre de candidature et d'habilitation du mandataire par ses co-traitants, disponible à l'adresse suivante:
DC2: déclaration du candidat, disponible à l'adresse suivante:
En complément du DC2, une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des 3 dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé.
En complément du DC2, une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat pour chacune des 3 dernières années.
Situation économique et financière:
Les capacités économiques et financières des candidats seront appréciées au vu du DC2 dûment rempli.
Capacité technique et professionnelle:
En complément du DC2 les candidats remettront:
— une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des 3 dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé,
— une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années.
Les qualibats propres à chacun des lots détaillés dans le règlement de consultation.
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Il sera fait application d'une retenue de garantie de 5 % du montant du marché éventuellement augmentée des travaux supplémentaires. Conformément à l'article 102 du code des marchés publics, l'entrepreneur pourra, s'il le désire, remplacer cette retenue de garantie par une garantie à première demande, ou si les deux parties sont d'accord, par une caution personnelle et solidaire.
Afficher plus
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Le financement est assuré par le budget de l'établissement. Le délai global de paiement est de 30 jours à compter de la réception de la demande d'acompte. Une avance sera versée au titulaire dans la limite de 5 % du montant du marché conformément à l'article 87 du code des marchés publics et selon les conditions prévues au CCAP.
Afficher plus
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Le marché pourra être attribué à une entreprise ou à un groupement d'entreprises,étant entendu que le groupement doit être constitué dès le stade de la candidature.
Les entreprises ne pourront se présenter à la fois en tant que candidats individuels et membres d'un groupement; une entreprise ne pourra se présenter en tant que mandataire de plus d'un groupement.
En cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement solidaire.
Si le groupement attributaire du marché est d'une forme différente, il pourra se voir contraint d'assurer sa transformation pour se conformer au souhait du pouvoir adjudicateur.

Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Etablissement public musée du Louvre
Contact
Point de contact: service de la commande publique
Mme Sylvie Koch
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2011_-yCOQ8ZrRM 🌏
Nom: Musée du Louvre
Point de contact: direction financière juridique service de la commande publique
URL pour informations complémentaires: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2011_-yCOQ8ZrRM 🌏
Point de contact: direction financière juridique, service de la commande publique
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2011_-yCOQ8ZrRM 🌏
URL pour la participation: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2011_-yCOQ8ZrRM 🌏

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 2011-006M à 2011-018M
Informations complémentaires
I - une visite obligatoire du site devra être effectuée par les candidats. Cette visite a pour objet de permettre aux différents candidats d'évaluer le contexte technique et géographique dans lequel les travaux s'effectuent.
La visite dure une demi-journée au total et peut être effectuée aux dates suivantes:
— 28.4.2011,
— 12.5.2011.
Les conditions d'organisation de la visite sont précisées dans le règlement de la consultation.
II- les candidats peuvent remettre une offre sous forme papier ou par voie électronique. Les modalités de présentation des offres sont précisées dans le règlement de la consultation.
III- remarque importante: dans le cadre de la présente consultation, la notification du rejet aux candidats de leur candidature ou de leur offre, prévue à l'article 80 du code des marchés publics, se fera par transmission électronique par l'intermédiaire de la plateforme dématérialisée achatpublic.com. L'attention des candidats est attirée sur lefait qu'ils devront fournir une adresse email valide lors du téléchargement du dossier.
Afficher plus
IV) Négociations:
En application de l'article 28 du code des marchés publics, l'epml se réserve la possibilité de mettre en oeuvre une phase de négociation, dans les conditions présentées ci-après.
Sont admises à la phase de négociation les sociétés dont les offres ont obtenu une note au moins égale à la moyenne au titre du critère "valeur technique" à l'issue de l'analyse des offres.
La négociation peut porter sur l'ensemble des éléments techniques et financiers de l'offre des candidats admis à négocier.
La négociation s'organise de la manière suivante: échanges de télécopies ainsi que, le cas échéant, réunions de négociation dans les locaux de l'epml, chaque réunion faisant l'objet d'un compte rendu.
Toute évolution technique ou financière d'une offre intervenant en cours de négociation a une valeur contractuelle. A l'issue de lanégociation, toute modification financière d'une offre sera formalisée dans un nouvel acte d'engagement.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 13.4.2011.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Paris
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Commune postale: Paris
Code postal: 75004
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 144594400 📞
Fax: +33 144594646 📠
Nom: Greffe du tribunal administratif de Paris
Source: OJS 2011/S 074-121157 (2011-04-13)
Informations complémentaires (2011-05-17)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-05-17 📅
Date limite de soumission: 2011-06-09 📅
Date de publication: 2011-05-19 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 96-156505
Se réfère à l'avis: 2011/S 74-121157
Numéro JO-S: 96
Source: OJS 2011/S 096-156505 (2011-05-17)
Avis d'attribution de marché (2011-12-15)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 1 673 575 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Réglementation: Union européenne

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-12-15 📅
Date de publication: 2011-12-17 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 243-393263
Numéro JO-S: 243
Informations complémentaires
Critères d'attribution pour les lots 2 à 13 valeur technique 45 prix 55. Conditions de consultation du marché visé au présent avis: le marché peut être consulté gratuitement au musée du Louvre, par rendez-vous pris auprès de Mme. Sylvie Koch téléphone: +33 140205440; télécopie: +33 140205728; courriel: sylvie.koch-isambert@louvre.fr. Annonce no183, BOAMP 77 A du 19.4.2011. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 15.12.2011.
Afficher plus

Objet
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: musée du Louvre, 75058 Paris Cedex 01, FRANCE.

Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique lot 1 (55)
2. Prix lot 1 (45)

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2011-12-01 📅
Nom: Laine Delau
Adresse postale: 61 avenue Jules Quentin
Commune postale: Nanterre
Code postal: 92000
Pays: France 🇫🇷

2️⃣
Nom: Infructueux

3️⃣
Date de conclusion du contrat: 2011-11-29 📅
Nom: Migi
Adresse postale: 208 avenue Gaston Roussel
Commune postale: Romainville
Code postal: 93230

4️⃣

5️⃣
Date de conclusion du contrat: 2011-11-30 📅
Nom: Aubert Labansat
Adresse postale: Le Vaudôme, route de Lessay
Commune postale: Coutances
Code postal: 50200

6️⃣

7️⃣
Nom: Sans suite

8️⃣
Nom: Socape
Adresse postale: 19 rue Albert Einstein
Commune postale: Le Blanc-Mesnil Cedex
Code postal: 93591

9️⃣
Nom: S2R
Adresse postale: 15 bis avenue du Garigliano
Commune postale: Savigny-sur-Orge
Code postal: 91600

1️⃣0️⃣
Nom: Pattou
Adresse postale: 1/3 rue de l'Embarcadère
Commune postale: Le Perreux-sur-Marne
Code postal: 94170

1️⃣1️⃣
Nom: Btb elec
Adresse postale: 8 avenue Gay Lussac
Commune postale: Morangis
Code postal: 91420

1️⃣2️⃣
Nom: Thyssenkrupp Ascenseurs
Adresse postale: 8 rue Parmentier
Commune postale: Puteaux Cedex
Code postal: 92816

1️⃣3️⃣
Nom: Defaillance du titulaire
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 1
2
4

Pouvoir adjudicateur
Contact
Courrier électronique: greffe.ta@juradm.fr 📧

Informations complémentaires
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du Tribunal administratif de Paris
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Commune postale: Paris
Code postal: 75004
Téléphone: +33 144594400 📞
Fax: +33 144594646 📠
Source: OJS 2011/S 243-393263 (2011-12-15)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France Ile-de-France Ile-de-France Paris
Fournisseurs:
Aubert Labansat BTB ELEC Defaillance du titulaire Infructueux Laine Delau MIGI Pattou S2R sans suite Socape
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de préparation de chantier Travaux de démolition de bâtiments et... Travaux de démolition, travaux de... Travaux de construction complète ou... Travaux de couverture et travaux... Travaux de charpente et de couverture et... Travaux de charpente Travaux de corps de métier spécialisés... Travaux de construction spécialisés divers