Travaux d'extension du réseau d'assainissement (opération Lan02) travaux de renouvellement et de renforcement du réseau d'eau potable (opération n° 796) - quartier les Quinsons - commune de Lantosque
Le présent marché a pour objet:
— partie n° 1: eaux usées.
Les travaux d'extension du réseau d'assainissement sur une longueur d'environ 1 040 mètres.
— Partie n° 2: eau potable.
Les travaux de renouvellement et de renforcement du réseau d'eau potable et de reprise des branchements sur un linéaire d'environ 130 mètres, du quartier des Quinsons sur la commune de Lantosque.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2011-12-29.
L'appel d'offres a été publié le 2011-11-16.
Avis de marché (2011-11-16) Objet Champ d'application du marché
Titre: Travaux d'assainissement
Quantity or scope:
“Le délai d'exécution des travaux est de quinze (15) semaines à compter de la réception par l'entrepreneur de l'ordre de service.Ce délai comprend une...”
Quantity or scope
Le délai d'exécution des travaux est de quinze (15) semaines à compter de la réception par l'entrepreneur de l'ordre de service.Ce délai comprend une période de préparation, d'une durée de quatre (4) semaines.La période de préparation de quatre (4) semaines est nécessaire à l'obtention des autorisations administratives, à l'installation du chantier, à la fourniture d'un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) et à la réalisation du programme d'exécution.Ce programme d'exécution, accompagné d'un plan d'exécution, devra être soumis au visa du maître d'oeuvre au plus tard 10 jours avant la fin de la période de préparation.Le lancement des travaux est prévu au début du deuxième trimestre 2012.361 000
Afficher plus
Total value of the procurement: 361 000 💰
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux d'assainissement📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: Communauté urbaine Nice Côte d'Azur
Adresse postale: 405 promenade des Anglais
Code postal: 06364
Commune postale: Nice Cedex 4
Contact
Courrier électronique: dao@nicecotedazur.org📧
Téléphone: +33 489981000📞
Fax: +33 489981033 📠
Référence Dates
Date d'envoi: 2011-11-16 📅
Date limite de soumission: 2011-12-29 📅
Date de publication: 2011-11-17 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 221-359360
Numéro JO-S: 221
Informations complémentaires
“1. Sélection des candidatures: elle portera sur les capacités professionnelles et financières du candidat qui seront appréciées au vu des renseignements fournis.”
1. Sélection des candidatures: elle portera sur les capacités professionnelles et financières du candidat qui seront appréciées au vu des renseignements fournis.
Afficher plus
Source: OJS 2011/S 221-359360 (2011-11-16)