Travaux à réaliser dans le patrimoine bâti de la Ville de Limoges, de la Communauté d'agglomération Limoges métropole, du syndicat mixte du parc des expositions de Limoges et du centre communal d'action sociale

Ville de Limoges

Le présent appel d'offres ouvert est soumis aux dispositions des articles 33 3° al. Et 57 à 59 du code des marchés publics.
Les travaux feront l'objet de marchés à bons de commande sans montant minimum, ni maximum, passés en application de l'article 77 du code des marchés publics. Les bons de commande seront notifiés par le pouvoir adjudicateur au fur et à mesure des besoins.
Groupement Ville de Limoges / Communauté d'agglomération Limoges métropole / syndicat mixte du parc des expositions de Limoges et centre communal d'action sociale, dont la Ville de Limoges est le coordonnateur.
Le marché est conclu pour une période de 12 (douze) mois à compter de la notification du marché.
Durée du marché - délais d'exécution.
Le délai d'exécution des commandes ainsi que tout autre élément indispensable à leur exécution seront fixés dans les conditions du C.CAP.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2011-09-07. L'appel d'offres a été publié le 2011-06-09.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2011-06-09 Avis de marché
2011-11-03 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2011-06-09)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de déblaiement
Quantité ou étendue:
Ces travaux concernent les travaux de grosses réparations, d'entretien, d'aménagement et d'extension des équipements du patrimoine bâti de la Ville de Limoges, de la Communauté d'agglomération Limoges métropole, du syndicat mixte du parc des expositions de Limoges et du centre communal d'action sociale.Les travaux sont à réaliser toute l'année, y compris durant les périodes de congés scolaires (travaux dans les équipements scolaires, culturels, sportifs, etc).Les interventions d'urgence durant les jours fériés doivent également être assurées.
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de déblaiement 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Adresse postale: service de la commande publique, 6-8 rue Pierre Brossolette
Code postal: 87000
Commune postale: Limoges

Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-06-09 📅
Date limite de soumission: 2011-09-07 📅
Date de publication: 2011-06-11 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 112-184541
Numéro JO-S: 112
Informations complémentaires
Sélection des candidatures et jugement des offres. Ce jugement sera effectué dans les conditions prévues aux articles 52 à 55 du code des marchés publics et donnera lieu à un classement des offres. Les critères intervenant au moment de l'ouverture de la première enveloppe intérieure sont: 1-Capacités professionnelles; 2-Capacités techniques; 3-Capacités financières. Le critère retenu dans la deuxième enveloppe intérieure pour le jugement des offres est: Prix des prestations (rabais en nombre entier d'euro pour cent euro). Si l'entrepreneur sur le point d'être retenu a présenté un rabais avec des décimales, il sera invité à rectifier son rabais à l'euro supérieur; en cas de refus, son offre sera éliminée comme non cohérente. L'attention des concurrents est attirée sur le fait que toute offre incomplète sera immédiatement écartée. La Ville de Limoges privilégie le retrait des dossiers de consultation et le dépôt des offres par voie électronique. Modalités d'obtention du dossier de consultation: Conformément aux dispositions de l'arrêté du 14.12.2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics et des articles 5 à 7 de l'arrêté du 28.8.2006 pris en application du I de l'article 48 et de l'article 56 la présente consultation fait l'objet d'une procédure dématérialisée. Cette procédure permet aux candidats de télécharger les documents du dossier de consultation sur un réseau électronique et de déposer une offre par voie électronique via le site https://www.achats-limousin.com, qui met à disposition des candidats une aide technique pour le téléchargement du dossier de consultation et la constitution électronique de leur offre (tél. de l'aide en ligne: +33 0825001326). Le dossier de consultation des entreprises peut aussi être obtenu gratuitement contre demande écrite du candidat auprès de la Ville de Limoges, direction architecture et bâtiments, place Léon Betoulle BP 3120, 87031 Limoges Cedex 1, FRANCE, fax: +33 555456445 tous les jours ouvrables de 8:30 à 12:30 et de 13:30 à 17:00. Les offres, ainsi que tous les documents associés seront rédigées en langue française. Modalités de remise des plis: Les plis contenant les offres seront transmis par voie électronique ou, le cas échéant, sur support papier, conformément aux prescriptions fixées au Règlement de la Consultation joint au dossier de consultation des entreprises. Les candidats transmettent leur offre dématérialisée en s'assurant, au préalable, être connectés à Internet. Un message leur indiquant que l'opération de dépôt de l'offre a été réalisée avec succès leur est transmis, puis un accusé de réception leur est adressé par courrier électronique donnant à leur dépôt une date certaine. Une copie de sauvegarde, prévue à l'article 56 du code des marchés publics et à l'arrêté du 14.12.2009, pourra être transmise sur support physique électronique ou sur support papier (même adresse que pour l'obtention du dossier). Cette copie de sauvegarde devra parvenir à la Ville de Limoges, service de la commande publique, 6-8 rue Pierre Brossolette, 87000 Limoges, FRANCE sous pli scellé comportant la mention lisible "copie de sauvegarde", dans les délais impartis pour la remise des offres. Ville de Limoges, direction architecture et bâtiments, place Léon Betoulle, BP 3120, 87031 Limoges Cedex 1, FRANCE. Renseignement(S) administratif(s): Pascale Coutret Lanoue. +33 555456496. Fax: +33 555456445. Renseignement(s) technique(s): Guillaume Lallouet. +33 555456264. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 9.6.2011.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Le présent appel d'offres ouvert est soumis aux dispositions des articles 33 3° al. Et 57 à 59 du code des marchés publics.
Les travaux feront l'objet de marchés à bons de commande sans montant minimum, ni maximum, passés en application de l'article 77 du code des marchés publics. Les bons de commande seront notifiés par le pouvoir adjudicateur au fur et à mesure des besoins.
Afficher plus
Groupement Ville de Limoges / Communauté d'agglomération Limoges métropole / syndicat mixte du parc des expositions de Limoges et centre communal d'action sociale, dont la Ville de Limoges est le coordonnateur.
Le marché est conclu pour une période de 12 (douze) mois à compter de la notification du marché.
Durée du marché - délais d'exécution.
Le délai d'exécution des commandes ainsi que tout autre élément indispensable à leur exécution seront fixés dans les conditions du C.CAP.
Numéro du lot: 1
Brève description: Déblaiement de maçonnerie.
Numéro du lot: 2
Brève description: Gros oeuvre - terrassement.
Numéro du lot: 3
Brève description: Plâtrerie.
Numéro du lot: 4
Brève description: Menuiserie bois artisanale, industrielle - charpente bois.
Numéro du lot: 5
Brève description: Menuiserie aluminium et matériaux plastiques - miroiterie, glace.
Numéro du lot: 6
Brève description: Serrurerie.
Numéro du lot: 7
Brève description: Couverture - zinguerie.
Numéro du lot: 8
Brève description: Plomberie - sanitaire - chauffage corps de chauffe.
Numéro du lot: 9
Brève description: Peinture.
Numéro du lot: 10
Brève description: Electricité.
Numéro du lot: 11
Brève description: Faux plafonds.
Numéro du lot: 12
Brève description: Etanchéité.
Numéro du lot: 13
Brève description: Carrelage - faïence.
Numéro du lot: 14
Brève description: Revêtement sol souple.
Quantité ou étendue:
Ces travaux concernent les travaux de grosses réparations, d'entretien, d'aménagement et d'extension des équipements du patrimoine bâti de la Ville de Limoges, de la Communauté d'agglomération Limoges métropole, du syndicat mixte du parc des expositions de Limoges et du centre communal d'action sociale.
Afficher plus
Les travaux sont à réaliser toute l'année, y compris durant les périodes de congés scolaires (travaux dans les équipements scolaires, culturels, sportifs, etc).
Les interventions d'urgence durant les jours fériés doivent également être assurées.
Numéro de référence: VF 2011 223

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Les candidats peuvent utiliser les formulaires DC1 (lettre de consultation), DC2 (déclaration du candidat) et NOTI2 (document prouvant que le candidat a satisfait à ses obligations sociales et fiscales) pour présenter leur candidature. Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site www.minefi.gouv.fr. Ils contiendront les éléments indiqués ci-dessous:
Afficher plus
— La copie du ou des jugements prononcés, s'il est en redressement judiciaire,
— Une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics,
— Les déclarations, certificats et attestations suivants prévues à l'article 45 du code des marchés publics et à l'arrêté ministériel en date du 28.8.2006:
—— Lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses co-traitants (DC1 ou forme libre).
Situation économique et financière:
Les renseignements permettant d'évaluer (DC2 ou forme libre, avec justificatifs à l'appui):
— Les capacités financières: chiffre d'affaires (HT) de 3 dernières années,
— Les capacités professionnelles: certificats de qualification ou équivalents,
— Pour le lot 1, qualification Qualibat 1512 ou équivalent: traitement de l'amiante en place: risques particuliers et qualification Qualibat 1513 ou équivalent: traitement de l'amiante: produits friables.
Capacité technique et professionnelle:
Les capacités techniques: moyens matériels et humains, certificats de capacité en rapport avec l'objet du marché émanant de personnes publiques ou privées prouvant la bonne réalisation des prestations.
Chacun des certificats de qualification et/ou de qualité précités pourra faire l'objet d'équivalence. Les entreprises étrangères pourront quant à elles fournir ceux délivrés par les organismes de leur état d'origine.
Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques sur lesquels il s'appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur. En outre, pour justifier qu'il dispose des capacités de cet opérateur économique pour l'exécution des prestations, le candidat produit un engagement écrit de l'opérateur économique.
Afficher plus
Exécution du marché
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Les travaux seront financés sur les budgets des différents membres du groupement et seront rémunérés selon les prescriptions du CCAP et en application du décret nº 62-1587 du 29.12.1962 portant règlement de la comptabilité publique et des articles 86 à 111 du code des marchés publics.
Afficher plus
Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s), seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
En cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement solidaire. Si le groupement attributaire du marché est d'une forme différente, il pourra se voir contraint d'assurer sa transformation pour se conformer au souhait du pouvoir adjudicateur, tel qu'il est indiqué ci-dessus.
Afficher plus
Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois:
— en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements,
— en qualité de membres de plusieurs groupements.

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Date d'ouverture des offres: 2011-09-20 📅
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Limoges
Le marché est passé pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs ✅
Contact
Point de contact: Nathalie Périssat
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achats-limousin.com 🌏

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: VF 2011 223
Informations complémentaires
Sélection des candidatures et jugement des offres.
Ce jugement sera effectué dans les conditions prévues aux articles 52 à 55 du code des marchés publics et donnera lieu à un classement des offres.
Les critères intervenant au moment de l'ouverture de la première enveloppe intérieure sont:
1-Capacités professionnelles;
2-Capacités techniques;
3-Capacités financières.
Le critère retenu dans la deuxième enveloppe intérieure pour le jugement des offres est:
Prix des prestations (rabais en nombre entier d'euro pour cent euro).
Si l'entrepreneur sur le point d'être retenu a présenté un rabais avec des décimales, il sera invité à rectifier son rabais à l'euro supérieur; en cas de refus, son offre sera éliminée comme non cohérente.
L'attention des concurrents est attirée sur le fait que toute offre incomplète sera immédiatement écartée.
La Ville de Limoges privilégie le retrait des dossiers de consultation et le dépôt des offres par voie électronique.
Modalités d'obtention du dossier de consultation:
Conformément aux dispositions de l'arrêté du 14.12.2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics et des articles 5 à 7 de l'arrêté du 28.8.2006 pris en application du I de l'article 48 et de l'article 56 la présente consultation fait l'objet d'une procédure dématérialisée.
Afficher plus
Cette procédure permet aux candidats de télécharger les documents du dossier de consultation sur un réseau électronique et de déposer une offre par voie électronique via le site https://www.achats-limousin.com, qui met à disposition des candidats une aide technique pour le téléchargement du dossier de consultation et la constitution électronique de leur offre (tél. de l'aide en ligne: +33 0825001326).
Afficher plus
Le dossier de consultation des entreprises peut aussi être obtenu gratuitement contre demande écrite du candidat auprès de la Ville de Limoges, direction architecture et bâtiments, place Léon Betoulle BP 3120, 87031 Limoges Cedex 1, FRANCE, fax: +33 555456445 tous les jours ouvrables de 8:30 à 12:30 et de 13:30 à 17:00.
Afficher plus
Les offres, ainsi que tous les documents associés seront rédigées en langue française.
Modalités de remise des plis:
Les plis contenant les offres seront transmis par voie électronique ou, le cas échéant, sur support papier, conformément aux prescriptions fixées au Règlement de la Consultation joint au dossier de consultation des entreprises.
Les candidats transmettent leur offre dématérialisée en s'assurant, au préalable, être connectés à Internet. Un message leur indiquant que l'opération de dépôt de l'offre a été réalisée avec succès leur est transmis, puis un accusé de réception leur est adressé par courrier électronique donnant à leur dépôt une date certaine.
Afficher plus
Une copie de sauvegarde, prévue à l'article 56 du code des marchés publics et à l'arrêté du 14.12.2009, pourra être transmise sur support physique électronique ou sur support papier (même adresse que pour l'obtention du dossier). Cette copie de sauvegarde devra parvenir à la Ville de Limoges, service de la commande publique, 6-8 rue Pierre Brossolette, 87000 Limoges, FRANCE sous pli scellé comportant la mention lisible "copie de sauvegarde", dans les délais impartis pour la remise des offres.
Afficher plus
Ville de Limoges, direction architecture et bâtiments, place Léon Betoulle, BP 3120, 87031 Limoges Cedex 1, FRANCE.
Renseignement(S) administratif(s):
Pascale Coutret Lanoue.
+33 555456496.
Fax: +33 555456445.
Renseignement(s) technique(s):
Guillaume Lallouet.
+33 555456264.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 9.6.2011.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Limoges
Adresse postale: 1 cours Vergniaud
Commune postale: Limoges
Code postal: 87000
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 555339155 📞
Fax: +33 555339160 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Ville de Limoges - service de la commande publique
Adresse postale: 6-8 rue Pierre Brossolette
Courrier électronique: delphine_bouty-chollet@ville-limoges.fr 📧
Téléphone: +33 555459300 📞
Fax: +33 555038660 📠
Source: OJS 2011/S 112-184541 (2011-06-09)
Avis d'attribution de marché (2011-11-03)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet
Critères d'attribution
Non spécifié

Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-11-03 📅
Date de publication: 2011-11-05 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 213-346982
Se réfère à l'avis: 2011/S 112-184541
Numéro JO-S: 213
Informations complémentaires
Durée des marchés: 12 mois à compter de leur date de notification. Montant du marché: marché à bons de commande sans montant annuel minimum ni montant annuel maximum. Annonce n° 272, BOAMP 118 A du 18.6.2011. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 3.11.2011.
Afficher plus

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2011-10-06 📅
Nom: Stpc
Adresse postale: 28 rue Nicolas Appert
Commune postale: Limoges
Code postal: 87280
Pays: France 🇫🇷

2️⃣
Nom: Eiffage Construction Limoges
Adresse postale: 50-80 rue Pierre et Marie Curie
Code postal: 87000

3️⃣
Nom: Desplombins et Fils
Adresse postale: 230 avenue du Général Leclerc
Code postal: 87100

4️⃣
Nom: Groupement Blanchon (mandataire)/Fornieles et Fils
Adresse postale: 29 rue de Tourcoing

5️⃣
Nom: Sos gbm
Adresse postale: 56 rue Léonard Samie

6️⃣
Nom: lot infructueux pour absence d'offre

7️⃣
Nom: Sopcz Scop SA
Adresse postale: 12 rue Armand Barbès, BP 1124
Commune postale: Limoges Cedex 2
Code postal: 87052

8️⃣
Nom: Gendre Frères
Adresse postale: ZI Romanet, 14 rue de Tourcoing

9️⃣
Nom: Guillet et Fils
Adresse postale: 13-17 rue de Tourcoing PA Magré Romanet

1️⃣0️⃣
Nom: lot déclaré infructueux

1️⃣1️⃣
Nom: Lecomte
Adresse postale: 29 rue Nicolas Appert

1️⃣2️⃣
Nom: Smac
Adresse postale: 243 avenue des Casseaux
Commune postale: Limoges Cedex 1
Code postal: 87012

1️⃣3️⃣
Nom: MC Carrelages
Adresse postale: 18 rue Edison

1️⃣4️⃣
Nom: Aires Peinture
Adresse postale: 8 rue Santos Dumont
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
4
2
0
6
1

Pouvoir adjudicateur
Contact
Courrier électronique: delphine_bouty-chollet@ville-limoges.fr 📧
Source: OJS 2011/S 213-346982 (2011-11-03)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Fournisseurs:
Aires Peinture Desplombins et Fils Eiffage Construction Limoges Gendre Frères Groupement Blanchon (mandataire)/Fornieles et Fils Guillet et Fils Lecomte lot déclaré infructueux lot infructueux pour absence d'offre MC Carrelages
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de préparation de chantier Travaux de démolition de bâtiments et... Travaux de démolition, travaux de... Travaux de préparation et de dégagement... Travaux de démolition à l'explosif et... Travaux de déblaiement Travaux de fouille et de terrassement Travaux de terrassement Travaux de construction complète ou...