Restructuration partielle du collège Saint Exupéry à Chalonnes-sur-Loire

Sodemel

Marché de travaux pour la restructuration partielle du collège Saint-Exupéry à Chalonnes-sur-Loire.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2011-04-14. L'appel d'offres a été publié le 2011-02-25.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ?
Historique des marchés publics
Date Document
2011-02-25 Avis de marché
2011-06-28 Avis d'attribution de marché
2011-08-02 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2011-02-25)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de bâtiments scolaires
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de bâtiments scolaires 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Adresse postale: 79 rue Desjardins BP 80110
Code postal: 49101
Commune postale: Angers
Contact
Courrier électronique: e.maisseu@sodemel.fr 📧
Téléphone: +33 241182147 📞
Fax: +33 241884015 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-02-25 📅
Date limite de soumission: 2011-04-14 📅
Date de publication: 2011-03-02 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 42-068247
Numéro JO-S: 42
Informations complémentaires
La Sodemel est maître d'ouvrage mandataire agissant au nom et pour le compte du Conseil général de Maine-et-Loire. Les candidats pourront retirer le dossier de consultation sur le site http://sodemel.achatpublic.com suivant les instructions données sur la plate-forme. Le téléchargement du dossier de consultation peut être effectué après indication du nom de la personne téléchargeant le dossier et des données permettant de la contacter électroniquement de manière certaine. Le dossier de consultation sera remis aux candidats gratuitement et uniquement sur CD-ROM. Les offres seront envoyées par pli recommandé ou remises contre récépissé dans les conditions décrites au règlement de la consultation. Les offres pourront également être déposées sur le site http://sodemel.achatpublic.com selon les modalités et indications données sur le site et par le règlement de la consultation. En cas de candidature sous forme de groupement, les pièces mentionnées à la rubrique "conditions de participation" du présent avis devront être produites par chacun des membres du groupement, à l'exception de la lettre de candidature, qui n'est à produire qu'en un seul exemplaire par le groupement. Le délai d'exécution du marché mentionné à la rubrique "durée ou délai d'exécution du marché" du présent avis court à compter de la date de délivrance de l'ordre de service de démarrage des travaux. La date et l'heure d'ouverture des offres mentionnées à la rubrique "renseignements d'ordre administratif" du présent avis sont susceptibles d'être modifiées sans que ces modifications ne fassent l'objet d'un nouvel avis. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 25.2.2011.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Marché de travaux pour la restructuration partielle du collège Saint-Exupéry à Chalonnes-sur-Loire.
Numéro du lot: 1
Brève description: Démolition, désamiantage.
Numéro du lot: 2
Brève description: Gros oeuvre.
Numéro du lot: 3
Brève description: Charpente métallique.
Numéro du lot: 4
Brève description: Etanchéité bacs acier.
Numéro du lot: 5
Brève description: Bardages isolation extérieure ossatures.
Numéro du lot: 6
Brève description: Menuiseries extérieures serrurerie portails.
Numéro du lot: 7
Brève description: Menuiseries intérieures.
Numéro du lot: 8
Brève description: Platrerie cloisons sèches.
Numéro du lot: 9
Brève description: Plafonds suspendus.
Numéro du lot: 10
Brève description: Plomberie sanitaire chauffage ventilation.
Numéro du lot: 11
Brève description: Electricité courants forts et courants faibles.
Numéro du lot: 12
Brève description: Ascenseur.
Numéro du lot: 13
Brève description: Revêtements de sols scellés faïence.
Numéro du lot: 14
Brève description: Revêtements de sols collés.
Numéro du lot: 15
Brève description: Peinture et revêtements muraux.
Numéro du lot: 16
Brève description: Vrd espaces verts clôtures.
Description des options: Voir CCTP.
Durée de l'accord: 13 mois
Numéro de référence: 840
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: avenue du 8 Mai 1945, 49290 Chalonnes-sur-Loire, FRANCE.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Lettre de candidature de type formulaire DC1 ou équivalent. Elle sera datée et signée par le mandataire et par tous les cotraitants du groupement.
Déclaration sur l'honneur conforme au modèle joint au règlement de la consultation ou bien:
Une déclaration sur l'honneur que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics.
S'il est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet.
Situation économique et financière:
Une déclaration concernant le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise au cours des 3 derniers exercices.
Capacité technique et professionnelle:
Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années.
Une liste de travaux exécutés au cours des 3 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux le plus importants.
Les certificats de qualification professionnelle en cours de validité.
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Retenue de garantie de 5 %. Elle pourra être remplacée par une garantie à première demande ou par une caution personnel et solidaire. Le versement de l'avance prévue à l'article 87 du code des marchés publics est conditionné par la constitution d'une garantie à première demande ou d'une caution personnelle et solidaire spécifique.
Afficher plus
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Paiement: sur acompte mensuel par virement bancaire effectué par la Sodemel dans un délai de 30 jours.
Financement: ressources propres de la collectivité.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Si le candidat se présente sous la forme de groupement, les membres du groupement devront être solidaires entre eux.
Autres conditions particulières:
Pour les lots n° 2, 5, 6, 7, 10, 11 et 15: le marché comporte une clause sociale. Un nombre minimal d'heures doit être réservé à l'insertion.

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Sodemel
Autre type de pouvoir adjudicateur: Other
Le marché est passé pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs ✅
Contact
Point de contact: M. Maïsseu Eric
Adresse du profil d'acheteur: https://sodemel.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
Nom: Image Concept
Adresse postale: 10 rue du Chêne Vert
Commune postale: Saint-Barthélémy-d'Anjou
Code postal: 49124
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 241437900 📞
Fax: +33 241438916 📠
URL des documents: https://sodemel.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2011_G4Ot2D8d_z 🌏
Nom: Sodemel
Adresse postale: 79 rue Desjardins BP 80110
Commune postale: Angers
Code postal: 49101
Téléphone: +33 241182121 📞

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 840
Informations complémentaires
La Sodemel est maître d'ouvrage mandataire agissant au nom et pour le compte du Conseil général de Maine-et-Loire.
Les candidats pourront retirer le dossier de consultation sur le site http://sodemel.achatpublic.com suivant les instructions données sur la plate-forme. Le téléchargement du dossier de consultation peut être effectué après indication du nom de la personne téléchargeant le dossier et des données permettant de la contacter électroniquement de manière certaine.
Afficher plus
Le dossier de consultation sera remis aux candidats gratuitement et uniquement sur CD-ROM.
Les offres seront envoyées par pli recommandé ou remises contre récépissé dans les conditions décrites au règlement de la consultation.
Les offres pourront également être déposées sur le site http://sodemel.achatpublic.com selon les modalités et indications données sur le site et par le règlement de la consultation.
En cas de candidature sous forme de groupement, les pièces mentionnées à la rubrique "conditions de participation" du présent avis devront être produites par chacun des membres du groupement, à l'exception de la lettre de candidature, qui n'est à produire qu'en un seul exemplaire par le groupement.
Afficher plus
Le délai d'exécution du marché mentionné à la rubrique "durée ou délai d'exécution du marché" du présent avis court à compter de la date de délivrance de l'ordre de service de démarrage des travaux.
La date et l'heure d'ouverture des offres mentionnées à la rubrique "renseignements d'ordre administratif" du présent avis sont susceptibles d'être modifiées sans que ces modifications ne fassent l'objet d'un nouvel avis.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 25.2.2011.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Nantes
Adresse postale: 6 allée de l'Ile Gloriette BP 24111
Commune postale: Nantes
Code postal: 44041
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 240994600 📞
Fax: +33 240994658 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Sodemel service superstructures
Adresse postale: 79 rue des Jardins
Commune postale: Angers
Code postal: 49100
Téléphone: +33 241182147 📞
Fax: +33 241884015 📠
Source: OJS 2011/S 042-068247 (2011-02-25)
Avis d'attribution de marché (2011-06-28)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 113 299,36 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet
Critères d'attribution
Non spécifié

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: 79 rue Desjardins, BP 80110

Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-06-28 📅
Date de publication: 2011-07-01 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 124-205004
Se réfère à l'avis: 2011/S 42-068247
Numéro JO-S: 124
Informations complémentaires
Annonce n° 158, BOAMP 43 A du 2.3.2011. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 28.6.2011.

Objet
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Avenue du 8 mai 1945, 49290 Chalonnes-sur-Loire, FRANCE.

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2011-05-27 📅
Commune postale: Saint-Pierre-Montlimart
Code postal: 49110
Pays: France 🇫🇷

2️⃣
Commune postale: Villedieu-la-Blouère
Code postal: 49450

3️⃣
Commune postale: Saint-Lyphard
Code postal: 44410

4️⃣
Commune postale: Bouguenais
Code postal: 44340

5️⃣
Commune postale: Beaucouzé
Code postal: 49070

6️⃣
Commune postale: Segré
Code postal: 49500

7️⃣

8️⃣
Commune postale: Villeveque
Code postal: 49140

9️⃣
Code postal: 44344

1️⃣0️⃣
Commune postale: Ancenis
Code postal: 44150

1️⃣1️⃣
Commune postale: Pacé
Code postal: 35742

1️⃣2️⃣

1️⃣3️⃣
Commune postale: Yzernay
Code postal: 49360

1️⃣4️⃣

1️⃣5️⃣
Commune postale: Chalonnes-sur-Loire
Code postal: 49290
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2
4
1
6
3
Source: OJS 2011/S 124-205004 (2011-06-28)
Avis d'attribution de marché (2011-08-02)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 272 016,44 💰

Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-08-02 📅
Date de publication: 2011-08-04 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 148-245343
Numéro JO-S: 148
Informations complémentaires
Annonce n° 158, BOAMP 43 A du 2.3.2011. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 2.8.2011.

Objet
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: avenue du 8 mai 1945, 49290 Chalonnes-sur-Loire, FRANCE.

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2011-07-04 📅
Commune postale: Sainte-Gemmes-sur-Loire
Code postal: 49130
Source: OJS 2011/S 148-245343 (2011-08-02)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Fournisseurs:
ABH Axima Seitha Carella Comiso Courant EBM Euro étanche F2E Monnier OMEGA construction
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de préparation de chantier Travaux de démolition de bâtiments et... Travaux de démolition, travaux de... Travaux de démolition Travaux de fouille et de terrassement Travaux d'aménagement paysager Travaux d'aménagement paysager... Travaux de construction complète ou... Travaux de construction de bâtiments