Restructuration du collège Albert Camus à Gargenville
Département des Yvelines
Gargenville - restructuration- lot 21 "Etanchéité, achèvement des travaux" relance.
Date limiteLe délai de réception des offres était de 2011-12-16. L'appel d'offres a été publié le 2011-11-18.
Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2011-11-18 | Avis de marché |
Avis de marché (2011-11-18)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux d'étanchéification
Quantité ou étendue:
“Cette opération comprend les travaux suivants:Achèvement des travaux d'étanchéité des terrasses du collège A Camus à Gargenville suite à la liquidation...”
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux d'étanchéification 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Département des Yvelines
Adresse postale: hôtel du département, 2 place André Mignot
Code postal: 78012
Commune postale: Versailles
Contact
Téléphone: +33 139077900 📞
Fax: +33 139078764 📠
Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-11-18 📅
Date limite de soumission: 2011-12-16 📅
Date de publication: 2011-11-22 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 224-363426
Numéro JO-S: 224
Informations complémentaires
“Sélection des candidatures. Les candidats seront jugés sur leurs capacités: — professionnelles = références et/ou qualification ou tout document...”
Afficher plus
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
“Gargenville - restructuration- lot 21 "Etanchéité, achèvement des travaux" relance.”
Quantité ou étendue:
“Cette opération comprend les travaux suivants:”
“Achèvement des travaux d'étanchéité des terrasses du collège A Camus à Gargenville suite à la liquidation judiciaire de l'entreprise précédemment en charge...”
Afficher plus
“— reprise du complexe existant selon le PV de constat contradictoire établi lors de la réception et selon le constat diagnostic de l'entreprise: dépose de...”
Afficher plus
“— mise en place d'une protection par gravillons (3 600 mètres carrés) et de cheminements techniques (220 mètres carrés),”
“— achèvement des "En-Tête" de relevés, des couvertines, garde-grèves et crosses de sorties.”
“Délai d'exécution 62 jours, à compter de la date figurant sur l'ordre de service de démarrage émis par le maître de l'ouvrage.”
Description des options:
“Description de ces options: au sens du droit communautaire des marchés publics: le présent marché pourra, en cas de modifications des prestations prévues au...”
Afficher plus
Numéro de référence: Marché no 2011-1023
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:
“Avenue Albert Camus, 78440 Gargenville, FRANCE.”
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
“Le département des Yvelines informe les candidats qu'une garantie à première demande sera exigée dans le cas où le titulaire du marché bénéficiera d'une avance.”
Afficher plus
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
“Modalités de financement: fonds publics du département des Yvelines. Modalités de paiement: délai de paiement conforme aux dispositions du code des marchés...”
Afficher plus
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
“Les candidats sont informés que s'ils se présentent en groupement, la forme retenue par le pouvoir adjudicateur de ce groupement au moment de l'attribution...”
Afficher plus
Procédure
Période de validité de l'offre: 160 jours
Critères d'attribution
Critère: Critère 1 valeur financière de l'offre: 60 points
Critère 2 valeur technique de l'offre: 40 points
Sous-Critère 2.a listing des études préparatoires (diagnostics et travaux), descriptif des matériaux prévus et présentation de la méthodologie de mise en oeuvre des matériaux: 30 points
Sous-Critère 2.b fournitures des fiches techniques des matériaux avec classements performentiels: 5 points
Sous-Critère 2.c conditions d'intervention garanties: méthodologie d'intervention au regard des moyens humains en terme de personnel d'exécution et d'encadrement et des moyens matériels affectés au chantier: 5 points
Languages
Language: français 🗣️
Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Mme Agnes Félicienne
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
Nom: Pour obtenir des renseignements d'ordre technique Conseil général des Yvelines, direction des bâtiments, des moyens généraux et du patrimoine pôle bâtiments secteur 2
Adresse postale: 2 place André Mignot
Commune postale: Versailles Cedex
Code postal: 78012
Pays: France 🇫🇷
Point de contact: M. Montillet Christophe
Téléphone: +33 139077160 📞
Courrier électronique: cmontillet@yvelines.fr 📧
Fax: +33 139078927 📠
Nom: Département des Yvelines, direction des bâtiments, des moyens généraux et du patrimoine, sous-direction des moyens généraux, service achats, assurances, logistique, horaires du lundi au jeudi 9:00-12:00 et 14:00-17:00, le vendredi 9:00-12:00 et 14:00-16:00, 3 rue Saint-Charles, domaine La Bruyère, bâtiment Galluis, 78000 Versailles, FRANCE
Adresse postale: hôtel du département, 2 place André Mignot
Commune postale: Versailles
Point de contact: M. Pauvert Philippe
Courrier électronique: reprographie-sdmgp@yvelines.fr 📧
Fax: +33 139077106 📠
Nom: Si remise par voie postale en AR: Conseil général des Yvelines, direction des moyens généraux et du patrimoine, SDAJF, service des marchés Mermoz, 2 place André Mignot, 78012 Versailles, FRANCE
Adresse postale: si, remise en recommandé avec AR, 2 place André Mignot
Point de contact: si remise des offres contre récépissé ou chronopost: 5 rue de la Patte d'Oie, 78000 Versailles, FRANCE - 2e étage, porte 211 A du lundi au vendredi 9:00-17:30, sauf le vendredi à 16:30
URL pour la participation: http://www.achatpublic.com 🌏
Courrier électronique: acchermette@yvelines.fr 📧
Référence
Identifiants
Reference number attributed by the contracting authority: Marché no 2011-1023
Informations complémentaires
“Sélection des candidatures.”
“Les candidats seront jugés sur leurs capacités:”
“— professionnelles = références et/ou qualification ou tout document permettant au prestataire de prouver sa capacité à réaliser les prestations.”
“Qualification: Qualibat 3212.”
“La qualification peut être remplacée par une équivalente délivrée par un organisme agréé, ou par des références de travaux attestant de la compétence de...”
Afficher plus
“— financières (chiffres d'affaires),”
“— techniques (moyens humains et techniques).”
“Il est précisé que l'entrepreneur pourra s'adjoindre en co-traitance ou en sous-traitance les capacités dont il ne dispose pas en propre mais qui sont...”
Afficher plus
“Dans le cas où la demande de sous-traitance interviendrait au moment du dépôt de l'offre ou de la proposition, le candidat fournira les déclarations prévues...”
Afficher plus
“Les soumissions comprendront les pièces suivantes:”
“1 - la déclaration sur l'honneur datée et signée, jointe au dossier de consultation;”
“2 - les attestations d'assurance du candidat;”
“3 - les documents justifiant des capacités professionnelles, techniques et financières du candidat;”
“4 - l'acte d'engagement (cadre joint dans le dossier de consultation) dûment complété, signé, daté et tamponné;”
“5 - la décomposition du prix global et forfaitaire correspondante (DPGF), dûment complétée poste par poste, signée, datée et tamponnée;”
“6 - un relevé bancaire (IBAN - rib) Original;”
“7 - un mémoire technique et les fiches techniques permettant d'apprécier l'offre du candidat;”
“8 - le certificat de visite des lieux.”
“Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 18.11.2011.”
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Versailles
Adresse postale: 56 avenue de Saint-Cloud
Commune postale: Versailles
Code postal: 78000
Pays: France 🇫🇷
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Conseil général des Yvleines DBMGP SEJC - AC Chermette
Adresse postale: 2 place André Mignot
Commune postale: Versailles Cedex
Code postal: 78012
Fax: +33 139078764 📠
Source: OJS 2011/S 224-363426 (2011-11-18)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux d'étanchéification
Quantité ou étendue:
“Cette opération comprend les travaux suivants:Achèvement des travaux d'étanchéité des terrasses du collège A Camus à Gargenville suite à la liquidation...”
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux d'étanchéification 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Département des Yvelines
Adresse postale: hôtel du département, 2 place André Mignot
Code postal: 78012
Commune postale: Versailles
Contact
Téléphone: +33 139077900 📞
Fax: +33 139078764 📠
Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-11-18 📅
Date limite de soumission: 2011-12-16 📅
Date de publication: 2011-11-22 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 224-363426
Numéro JO-S: 224
Informations complémentaires
“Sélection des candidatures. Les candidats seront jugés sur leurs capacités: — professionnelles = références et/ou qualification ou tout document...”
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
“Gargenville - restructuration- lot 21 "Etanchéité, achèvement des travaux" relance.”
Quantité ou étendue:
“Cette opération comprend les travaux suivants:”
“Achèvement des travaux d'étanchéité des terrasses du collège A Camus à Gargenville suite à la liquidation judiciaire de l'entreprise précédemment en charge...”
Afficher plus (4)
“— reprise du complexe existant selon le PV de constat contradictoire établi lors de la réception et selon le constat diagnostic de l'entreprise: dépose de...”
“— mise en place d'une protection par gravillons (3 600 mètres carrés) et de cheminements techniques (220 mètres carrés),”
“— achèvement des "En-Tête" de relevés, des couvertines, garde-grèves et crosses de sorties.”
“Délai d'exécution 62 jours, à compter de la date figurant sur l'ordre de service de démarrage émis par le maître de l'ouvrage.”
“Description de ces options: au sens du droit communautaire des marchés publics: le présent marché pourra, en cas de modifications des prestations prévues au...”
Numéro de référence: Marché no 2011-1023
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:
“Avenue Albert Camus, 78440 Gargenville, FRANCE.”
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
“Le département des Yvelines informe les candidats qu'une garantie à première demande sera exigée dans le cas où le titulaire du marché bénéficiera d'une avance.”
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
“Modalités de financement: fonds publics du département des Yvelines. Modalités de paiement: délai de paiement conforme aux dispositions du code des marchés...”
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
“Les candidats sont informés que s'ils se présentent en groupement, la forme retenue par le pouvoir adjudicateur de ce groupement au moment de l'attribution...”
Procédure
Période de validité de l'offre: 160 jours
Critères d'attribution
Critère: Critère 1 valeur financière de l'offre: 60 points
Critère 2 valeur technique de l'offre: 40 points
Sous-Critère 2.a listing des études préparatoires (diagnostics et travaux), descriptif des matériaux prévus et présentation de la méthodologie de mise en oeuvre des matériaux: 30 points
Sous-Critère 2.b fournitures des fiches techniques des matériaux avec classements performentiels: 5 points
Sous-Critère 2.c conditions d'intervention garanties: méthodologie d'intervention au regard des moyens humains en terme de personnel d'exécution et d'encadrement et des moyens matériels affectés au chantier: 5 points
Languages
Language: français 🗣️
Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Mme Agnes Félicienne
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
Nom: Pour obtenir des renseignements d'ordre technique Conseil général des Yvelines, direction des bâtiments, des moyens généraux et du patrimoine pôle bâtiments secteur 2
Adresse postale: 2 place André Mignot
Commune postale: Versailles Cedex
Code postal: 78012
Pays: France 🇫🇷
Point de contact: M. Montillet Christophe
Téléphone: +33 139077160 📞
Courrier électronique: cmontillet@yvelines.fr 📧
Fax: +33 139078927 📠
Nom: Département des Yvelines, direction des bâtiments, des moyens généraux et du patrimoine, sous-direction des moyens généraux, service achats, assurances, logistique, horaires du lundi au jeudi 9:00-12:00 et 14:00-17:00, le vendredi 9:00-12:00 et 14:00-16:00, 3 rue Saint-Charles, domaine La Bruyère, bâtiment Galluis, 78000 Versailles, FRANCE
Adresse postale: hôtel du département, 2 place André Mignot
Commune postale: Versailles
Point de contact: M. Pauvert Philippe
Courrier électronique: reprographie-sdmgp@yvelines.fr 📧
Fax: +33 139077106 📠
Nom: Si remise par voie postale en AR: Conseil général des Yvelines, direction des moyens généraux et du patrimoine, SDAJF, service des marchés Mermoz, 2 place André Mignot, 78012 Versailles, FRANCE
Adresse postale: si, remise en recommandé avec AR, 2 place André Mignot
Point de contact: si remise des offres contre récépissé ou chronopost: 5 rue de la Patte d'Oie, 78000 Versailles, FRANCE - 2e étage, porte 211 A du lundi au vendredi 9:00-17:30, sauf le vendredi à 16:30
URL pour la participation: http://www.achatpublic.com 🌏
Courrier électronique: acchermette@yvelines.fr 📧
Référence
Identifiants
Reference number attributed by the contracting authority: Marché no 2011-1023
Informations complémentaires
“Sélection des candidatures.”
“Les candidats seront jugés sur leurs capacités:”
Afficher plus (17)
“— professionnelles = références et/ou qualification ou tout document permettant au prestataire de prouver sa capacité à réaliser les prestations.”
“Qualification: Qualibat 3212.”
“La qualification peut être remplacée par une équivalente délivrée par un organisme agréé, ou par des références de travaux attestant de la compétence de...”
“— financières (chiffres d'affaires),”
“— techniques (moyens humains et techniques).”
“Il est précisé que l'entrepreneur pourra s'adjoindre en co-traitance ou en sous-traitance les capacités dont il ne dispose pas en propre mais qui sont...”
“Dans le cas où la demande de sous-traitance interviendrait au moment du dépôt de l'offre ou de la proposition, le candidat fournira les déclarations prévues...”
“Les soumissions comprendront les pièces suivantes:”
“1 - la déclaration sur l'honneur datée et signée, jointe au dossier de consultation;”
“2 - les attestations d'assurance du candidat;”
“3 - les documents justifiant des capacités professionnelles, techniques et financières du candidat;”
“4 - l'acte d'engagement (cadre joint dans le dossier de consultation) dûment complété, signé, daté et tamponné;”
“5 - la décomposition du prix global et forfaitaire correspondante (DPGF), dûment complétée poste par poste, signée, datée et tamponnée;”
“6 - un relevé bancaire (IBAN - rib) Original;”
“7 - un mémoire technique et les fiches techniques permettant d'apprécier l'offre du candidat;”
“8 - le certificat de visite des lieux.”
“Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 18.11.2011.”
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Versailles
Adresse postale: 56 avenue de Saint-Cloud
Commune postale: Versailles
Code postal: 78000
Pays: France 🇫🇷
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Conseil général des Yvleines DBMGP SEJC - AC Chermette
Adresse postale: 2 place André Mignot
Commune postale: Versailles Cedex
Code postal: 78012
Fax: +33 139078764 📠
Source: OJS 2011/S 224-363426 (2011-11-18)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
- Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)