Réhabilitation de 87 logements et requalification des espaces extérieurs. Construction d'un collectif neuf de 5 logements 4 au 22 rue des Bouleaux à Saint-Nazaire
OPH Silene
Réhabilitation de 87 logements et requalification des espaces extérieurs. Construction d'un collectif neuf de 5 logements 4 au 22 rue des Bouleaux à Saint-Nazaire.
Date limiteLe délai de réception des offres était de 2011-03-22. L'appel d'offres a été publié le 2011-02-09.
Qui ? Qu'est-ce que c'est ?- • Portes › Portes de garage
- • Pose de portes et de fenêtres et d'éléments accessoires › Travaux d'installation de menuiseries non métalliques › Installation de cloisons
- • Quincaillerie › Serrurerie
- • Travaux d'aménagement paysager › Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts
- • Travaux d'application de revêtements de protection › Travaux de peinture
- • Travaux d'équipement du bâtiment › Travaux d'isolation
- • Travaux d'équipement électrique › Travaux de câblage et d'installations électriques
- • Travaux de construction spécialisés divers › Travaux de bardage
- • Travaux de fouille et de terrassement › Travaux de terrassement
- • Travaux de maçonnerie et de briquetage › Travaux de briquetage › Travaux de maçonnerie
- • Travaux de plomberie › Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation
- • Travaux de pose de revêtement de sols et de murs et pose de papiers peints › Travaux de pose de revêtements de sols
- • Travaux de revêtement › Travaux d'étanchéification
- • France
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2011-02-09 | Avis de marché |
| 2011-03-11 | Informations complémentaires |
Avis de marché (2011-02-09)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Adresse postale: 17 rue Mendès France BP 63
Code postal: 44602
Commune postale: Saint-Nazaire Cedex
Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-02-09 📅
Date limite de soumission: 2011-03-22 📅
Date de publication: 2011-02-11 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 29-047744
Numéro JO-S: 29
Informations complémentaires
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Brève description: Terrassements - VRD.
Numéro du lot: 2
Brève description: Gros oeuvre.
Numéro du lot: 3
Brève description: Isolation par l'extérieur.
Numéro du lot: 4
Brève description: Structure et ossatures bois - bardages.
Numéro du lot: 5
Brève description: Etanchéité.
Numéro du lot: 6
Brève description: Menuiseries PVC - volets roulants.
Numéro du lot: 7
Brève description: Menuiseries métalliques.
Numéro du lot: 8
Brève description: Menuiseries bois.
Numéro du lot: 9
Brève description: Serrurerie métallerie.
Numéro du lot: 10
Brève description: Portes de garages.
Numéro du lot: 11
Brève description: Cloisons sèches - isolation - plafonds.
Numéro du lot: 12
Brève description: Revêtements de sols - faïence.
Numéro du lot: 13
Brève description: Peintures - revêtements muraux.
Numéro du lot: 14
Brève description: Plomberie sanitaire.
Numéro du lot: 15
Brève description: Chauffage gaz - VMC.
Numéro du lot: 16
Brève description: Electricité.
Numéro du lot: 17
Brève description: Espaces verts.
Durée de l'accord: 18 mois
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Situation économique et financière:
Capacité technique et professionnelle:
Exécution du marché
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix (60)
2. Valeur technique (40)
Langues
Langue: français 🗣️
Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: OPH Silène
Contact
Point de contact: M. le directeur général, service juridique
Référence
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Nantes
Adresse postale: 6 allée de l'Ile-Gloriette
Commune postale: Nantes
Code postal: 44000
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-nantes@juradm.fr 📧
Source: OJS 2011/S 029-047744 (2011-02-09)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Adresse postale: 17 rue Mendès France BP 63
Code postal: 44602
Commune postale: Saint-Nazaire Cedex
Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-02-09 📅
Date limite de soumission: 2011-03-22 📅
Date de publication: 2011-02-11 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 29-047744
Numéro JO-S: 29
Informations complémentaires
Les offres doivent être transmises à: oph silene à l'attention du service juridique. Les offres peuvent être transmises par lettre recommandée avec accusé de réception, déposées contre récépissé ou par voie électronique par le biais du site:
http://www.eu-supply.com/silene.asp
Demande d'envoi gratuit du DCE par fax au +33 240190818 ou par courriel à marches@silene-habitat.com.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 9.2.2011.
Afficher plus
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Réhabilitation de 87 logements et requalification des espaces extérieurs. Construction d'un collectif neuf de 5 logements 4 au 22 rue des Bouleaux à Saint-Nazaire.
Numéro du lot: 1
Brève description: Terrassements - VRD.
Numéro du lot: 2
Brève description: Gros oeuvre.
Numéro du lot: 3
Brève description: Isolation par l'extérieur.
Numéro du lot: 4
Brève description: Structure et ossatures bois - bardages.
Numéro du lot: 5
Brève description: Etanchéité.
Numéro du lot: 6
Brève description: Menuiseries PVC - volets roulants.
Numéro du lot: 7
Brève description: Menuiseries métalliques.
Numéro du lot: 8
Brève description: Menuiseries bois.
Numéro du lot: 9
Brève description: Serrurerie métallerie.
Numéro du lot: 10
Brève description: Portes de garages.
Numéro du lot: 11
Brève description: Cloisons sèches - isolation - plafonds.
Numéro du lot: 12
Brève description: Revêtements de sols - faïence.
Numéro du lot: 13
Brève description: Peintures - revêtements muraux.
Numéro du lot: 14
Brève description: Plomberie sanitaire.
Numéro du lot: 15
Brève description: Chauffage gaz - VMC.
Numéro du lot: 16
Brève description: Electricité.
Numéro du lot: 17
Brève description: Espaces verts.
Durée de l'accord: 18 mois
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire; déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du CMP; renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 5212-1 à 4 du code du travail.
Afficher plus
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles; déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
Afficher plus
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années; liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.
Afficher plus
Pour répondre à ces demandes les candidats pourront se rendre sur le site: http://www.bercy.gouv.fr/formulaires/daj/daj_dc.htm.
Pour télécharger le DC1 et le DC2.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Le délai global de paiement est de 30 jours. Modalités de financements: subventions, emprunts, fonds propres.
Autres conditions particulières:
Conformément à l'article 14 du code des marchés publics, le marché comporte des dispositions visant à promouvoir l'emploi de personnes rencontrant des difficultés particulières d'insertion et à lutter contre le chômage. Il est rappelé que le respect de ces clauses est une condition de la conformité de l'offre. Il est attiré l'attention des entreprises sur le fait que la démarche d'insertion constitue une condition d'exécution du marché et non un critère de choix des offres. En cas de non exécution des clauses d'insertion les pénalités prévues au CCAP seront appliquées. Lots concernés: lots 1;2;3;4;13.
Afficher plus
Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix (60)
2. Valeur technique (40)
Langues
Langue: français 🗣️
Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: OPH Silène
Contact
Point de contact: M. le directeur général, service juridique
Référence
Informations complémentaires
Les offres doivent être transmises à: oph silene à l'attention du service juridique. Les offres peuvent être transmises par lettre recommandée avec accusé de réception, déposées contre récépissé ou par voie électronique par le biais du site:
Demande d'envoi gratuit du DCE par fax au +33 240190818 ou par courriel à marches@silene-habitat.com.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 9.2.2011.
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Nantes
Adresse postale: 6 allée de l'Ile-Gloriette
Commune postale: Nantes
Code postal: 44000
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-nantes@juradm.fr 📧
Source: OJS 2011/S 029-047744 (2011-02-09)
Informations complémentaires (2011-03-11)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires
Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-03-11 📅
Date limite de soumission: 2011-03-29 📅
Date de publication: 2011-03-15 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 51-082598
Se réfère à l'avis: 2011/S 29-047744
Numéro JO-S: 51
Source: OJS 2011/S 051-082598 (2011-03-11)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires
Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-03-11 📅
Date limite de soumission: 2011-03-29 📅
Date de publication: 2011-03-15 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 51-082598
Se réfère à l'avis: 2011/S 29-047744
Numéro JO-S: 51
Source: OJS 2011/S 051-082598 (2011-03-11)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
- Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)