Réalisation de structures couvertes sur la place Libération

Ville d'Annemasse

Dans le cadre de l'opération d'aménagement de la place Libération, la ville d'Annemasse souhaite réaliser des structures couvertes sur cette place où se situe en souterrain un parking de 634 places.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2011-10-24. L'appel d'offres a été publié le 2011-09-13.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• Ville d'Annemasse

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Drôme

Historique des marchés publics

Date	Document
2011-09-13	Avis de marché
2011-10-07	Informations complémentaires
2011-12-08	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2011-09-13)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de charpente et de couverture et travaux connexes
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de charpente et de couverture et travaux connexes 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Adresse postale: hôtel de ville, BP 530
Code postal: 74107
Commune postale: Annemasse
Contact
Adresse Internet: http://www.ville-annemasse.fr 🌏
Courrier électronique: groupe_sg1@mairie-annemasse.fr 📧
Téléphone: +33 450950700 📞
Fax: +33 450950701 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-09-13 📅
Date limite de soumission: 2011-10-24 📅
Date de publication: 2011-09-15 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 177-290166
Numéro JO-S: 177
Informations complémentaires

Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.ville-annemasse.fr/Economie/Marches-Publics. Délai d'exécution: démarrage des travaux à compter du 9.1.2012 jusqu'au 31.5.2012 (hors période de préparation de chantier de 6 semaines non comprise dans lce délai). Criteres d'attributions: Le détail des sous-critères et leur barème de notation sont précisés dans le règlement de consultation. Unité monétaire utilisée, l'euro.visite du site: les lundis 26/09 et 03/10 à 10:00 sur la place Libération à Annemasse (aux abords du Monument aux morts). Renseignements administratifs: service marchés publics - tél. +33 450950700 (poste 1060/1061) - fax +33 450950701 - courriel: groupe_sg1@mairie-annemasse.fr. Renseignements techniques: — maître d'oeuvre (groupement Unanime): tél. +33 479343625 - fax +33 479881687 - courriel: alpes@unanime.fr, — direction des services techniques Ville d'Annemasse: tél. +33 450950700 (poste 1019). Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 13.9.2011.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Numéro du lot: 2
Brève description: Charpente, couverture, bardage, étanchéité.
Numéro du lot: 3
Brève description: Menuiseries, aménagements, revêtements, électricité.
Les variantes sont acceptées ✅

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Les candidats sont invités à remplir l'imprimé DC2:

— si le candidat est en redressement judiciaire, copie du ou des jugements prononcés,

— déclarations sur l'honneur contenues dans le DC2 et détaillées dans le règlement de consultation (article 5.1),

— documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat.

Situation économique et financière:

— Déclaration concernant le chiffre d'affaires global réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles,

— Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.

Capacité technique et professionnelle:

— Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années,

— Liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants,

— indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du contrat,

— Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de même nature.

Niveau(x) minimal/minimaux de normes:

Les certificats de qualifications et/ou de qualité (ou leur équivalence) demandés aux candidats sont précisés dans l'article 5.1 du règlement de consultation.

Exécution du marché
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

Financement: ressources propres (budget propre) + subventions État (FISAC).

Modalités de paiement: paiement par mandat administratif sous un délai global de 30 jours, versement d'acomptes périodiques, possibilité de bénéficier d'une avance de 5 % en contrepartie d'une garantie à première demande.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

En cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement conjoint avec mandataire solidaire.

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique % (55)
2. Prix % (45)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville d'Annemasse
Contact
Point de contact: Dupessey Christian, maire
Adresse du profil d'acheteur: http://www.ville-annemasse.fr/Economie/Marches-Publics 🌏
Nom: Mairie d'Annemasse - service marchés publics
Adresse postale: hôtel de ville (1er étage), BP 530

Référence
Informations complémentaires

Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.ville-annemasse.fr/Economie/Marches-Publics.

Délai d'exécution: démarrage des travaux à compter du 9.1.2012 jusqu'au 31.5.2012 (hors période de préparation de chantier de 6 semaines non comprise dans lce délai).

Criteres d'attributions: Le détail des sous-critères et leur barème de notation sont précisés dans le règlement de consultation.

Unité monétaire utilisée, l'euro.visite du site: les lundis 26/09 et 03/10 à 10:00 sur la place Libération à Annemasse (aux abords du Monument aux morts).

Renseignements administratifs: service marchés publics - tél. +33 450950700 (poste 1060/1061) - fax +33 450950701 - courriel: groupe_sg1@mairie-annemasse.fr.

Renseignements techniques:

— maître d'oeuvre (groupement Unanime): tél. +33 479343625 - fax +33 479881687 - courriel: alpes@unanime.fr,

— direction des services techniques Ville d'Annemasse: tél. +33 450950700 (poste 1019).

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 13.9.2011.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Grenoble
Adresse postale: 2 place de Verdun, BP 1135
Commune postale: Grenoble
Code postal: 38022
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-grenoble@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 476429000 📞
Fax: +33 476422269 📠
Source: OJS 2011/S 177-290166 (2011-09-13)

Informations complémentaires (2011-10-07)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-10-07 📅
Date limite de soumission: 2011-11-14 📅
Date de publication: 2011-10-12 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 196-318587
Se réfère à l'avis: 2011/S 177-290166
Numéro JO-S: 196
Source: OJS 2011/S 196-318587 (2011-10-07)

Avis d'attribution de marché (2011-12-08)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 1 496 874 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Réglementation: Union européenne

Procédure
Type de soumission: Sans objet
Critères d'attribution
Non spécifié

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: hôtel de Ville, BP 530

Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-12-08 📅
Date de publication: 2011-12-13 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 239-385907
Numéro JO-S: 239
Informations complémentaires

Retrouvez cet avis intégral sur http://www.ville-annemasse.fr/Economie/Marches-Publics. Annonce n° 124, BOAMP 179 A du 15.9.2011. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 8.12.2011.

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2011-11-30 📅
Nom: Lifteam SARL
Adresse postale: parc d'activités du Heron
Commune postale: Rotherens
Code postal: 73110
Pays: France 🇫🇷

2️⃣
Nom: Le lot 3: menuiseries, aménagements, revêtements, électricité a été déclaré infructueux
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2
Source: OJS 2011/S 239-385907 (2011-12-08)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de couverture et travaux d'autres corps de métier spécialisés (>20)

Travaux de charpente et de couverture et travaux connexes (>20)

Réparation et entretien de toiture (8)
Travaux de charpente (>20)
Travaux de couverture et de peinture de toiture (>20)
Travaux de garnissage et de pose de gouttières (3)
Travaux de revêtement (>20)