Mission de maîtrise d'oeuvre pour l'aménagement d'une cafétéria universitaire Le Veracruz à Pessac
CROUS de Bordeaux
Mission de maîtrise d'oeuvre pour l'aménagement d'une cafétéria universitaire Le Veracruz à Pessac.
Date limiteLe délai de réception des offres était de 2011-12-12. L'appel d'offres a été publié le 2011-11-21.
FournisseursLes fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Qui ? Qu'est-ce que c'est ?- • Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection › Services d'architecture
- • France
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2011-11-21 | Avis de marché |
| 2012-12-13 | Avis d'attribution de marché |
Avis de marché (2011-11-21)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Services d'architecture
Quantité ou étendue:
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Services
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Services d'architecture 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure restreinte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Non spécifié
Nom du pouvoir adjudicateur: CROUS de Bordeaux
Adresse postale: 18 rue du Hamel service patrimoine et développement
Code postal: 33033
Commune postale: Bordeaux Cedex
Contact
Courrier électronique: melanie.belleaubre@crous-bordeaux.fr 📧
Téléphone: +33 556339235 📞
Fax: +33 556917171 📠
Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-11-21 📅
Date limite de soumission: 2011-12-12 📅
Date de publication: 2011-11-23 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 225-365660
Numéro JO-S: 225
Informations complémentaires
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Durée de l'accord: 22 mois
Numéro de référence: 211111
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 5 allée Maine de Biran, 33608 Pessac
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Procédure
Nombre de candidats envisagé: 3
Critères objectifs de sélection: Mapa Négociée.
Date d'envoi des invitations: 2012-01-17 📅
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Capacités professionnelles: composition de l'équipe, identité et qualité des personnes affectées à l'opération en distinguant études et conduite de chantier (1)
2. Capacités techniques: note écrite composée de 3 feuilles format A4 maximum, reprenant 3 réalisations (références) du mandataire architecte en rapport avec l'objet du présent projet, indiquant le maître de l'ouvrage, les dates de réalisation, inférieures à 5 ans, la surface du projet, le coût des travaux, le rôle exercé. En sus photographies et/ou dessins des réalisations (3)
3. Compétences: l'équipe de maîtrise d'oeuvre devra avoir les compétences suivantes: - d'architectures par architecte mandataire inscrit à l'ordre, de BET pluridisciplinaire en structures, fluides, électricité, acoustique, thermique, ventilation; de cuisiniste pour restauration et contrôle alimentaire; des compétences HQE des membres du groupement (avec certificat à l'appui) (3)
4. Délais études: engagement, par production d'un planning, des différentes phases de MOE; capacité économique et financière - références requises: renseigner la déclaration du candidat; référence professionnelle et capacité technique -références requises: renseigner la déclaration du candidat et cf critères sélection des candidatures (3)
Langues
Langue: français 🗣️
Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: service patrimoine et développement
M. Bretout Patrice
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
Nom: Crous de Bordeaux
Adresse postale: 18 rue du Hamel, CS 11616
Code postal: 33080
Point de contact: M. Frédéric Vidal
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2011_fhy5OwIpS_ 🌏
Adresse postale: 18 rue du Hamel, service patrimoine et développement
Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 211111
Informations complémentaires
Source: OJS 2011/S 225-365660 (2011-11-21)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Services d'architecture
Quantité ou étendue:
Le Crous de Bordeaux Aquitaine souhaite réhabiliter et agrandir la cafétéria Le Veracruz située au village universitaire 3 à Pessac. Pour ce faire, le CROUS a décidé d'engager une procédure de recrutement d'une équipe de Maîtrise d'oeuvre pour étudier la réhabilitation de ces locaux.Le montant des travaux est évalué à 490 000 EUR HT avec le projet suivant: 1ère phase; à l'arrière du bâtiment, l'extension de la salle de restaurant d'environ 60 places.2ème phase; réorganisation complète de l'espace de distribution, surface concernée environ 380 m2.3ème phase: traitement des façades. Délai d'exécution: les travaux de la phase 1, extension, devront débuter mi-juillet 2012. Les phases d'études seront donc établies en conséquence
Afficher plus
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Services
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Services d'architecture 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure restreinte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Non spécifié
Nom du pouvoir adjudicateur: CROUS de Bordeaux
Adresse postale: 18 rue du Hamel service patrimoine et développement
Code postal: 33033
Commune postale: Bordeaux Cedex
Contact
Courrier électronique: melanie.belleaubre@crous-bordeaux.fr 📧
Téléphone: +33 556339235 📞
Fax: +33 556917171 📠
Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-11-21 📅
Date limite de soumission: 2011-12-12 📅
Date de publication: 2011-11-23 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 225-365660
Numéro JO-S: 225
Informations complémentaires
Le règlement de la consultation sera adressé aux trois candidats retenus ainsi que les documents nécessaires à la remise des offres.
Conditions de remise des candidatures; les plis porteront l'indication "ne pas ouvrir - candidature maîtrise d'oeuvre pour réhabilitation cafétéria Veracruz" à adresser au service patrimoine du Crous porte 212bis - 2ème étage.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 21.11.2011.
Afficher plus
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Mission de maîtrise d'oeuvre pour l'aménagement d'une cafétéria universitaire Le Veracruz à Pessac.
Quantité ou étendue:
Le Crous de Bordeaux Aquitaine souhaite réhabiliter et agrandir la cafétéria Le Veracruz située au village universitaire 3 à Pessac. Pour ce faire, le CROUS a décidé d'engager une procédure de recrutement d'une équipe de Maîtrise d'oeuvre pour étudier la réhabilitation de ces locaux.
Afficher plus
Le montant des travaux est évalué à 490 000 EUR HT avec le projet suivant: 1ère phase; à l'arrière du bâtiment, l'extension de la salle de restaurant d'environ 60 places.
2ème phase; réorganisation complète de l'espace de distribution, surface concernée environ 380 m
3ème phase: traitement des façades. Délai d'exécution: les travaux de la phase 1, extension, devront débuter mi-juillet 2012. Les phases d'études seront donc établies en conséquence
Numéro de référence: 211111
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 5 allée Maine de Biran, 33608 Pessac
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
Déclaration su l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner.
Certificat de qualité ou de capacité délivré par des organismes indépendants ou de conformité à des spécifications techniques.
DC1 (lettre de condidature et d'habilitation du mandataire par ses co-traitants, disponible à l'adresse suivante: http://www.minefe.gouv.fr, thème marchés publics).
DC2 (Déclaration du candidat, disponible à l'adresse suivante: http://www.minefe.gouv.fr, thème marchés publics).
Attestation d'assurance responsabilité civile des membres du groupement en cours de validité.
Procédure
Nombre de candidats envisagé: 3
Critères objectifs de sélection: Mapa Négociée.
Date d'envoi des invitations: 2012-01-17 📅
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Capacités professionnelles: composition de l'équipe, identité et qualité des personnes affectées à l'opération en distinguant études et conduite de chantier (1)
2. Capacités techniques: note écrite composée de 3 feuilles format A4 maximum, reprenant 3 réalisations (références) du mandataire architecte en rapport avec l'objet du présent projet, indiquant le maître de l'ouvrage, les dates de réalisation, inférieures à 5 ans, la surface du projet, le coût des travaux, le rôle exercé. En sus photographies et/ou dessins des réalisations (3)
3. Compétences: l'équipe de maîtrise d'oeuvre devra avoir les compétences suivantes: - d'architectures par architecte mandataire inscrit à l'ordre, de BET pluridisciplinaire en structures, fluides, électricité, acoustique, thermique, ventilation; de cuisiniste pour restauration et contrôle alimentaire; des compétences HQE des membres du groupement (avec certificat à l'appui) (3)
4. Délais études: engagement, par production d'un planning, des différentes phases de MOE; capacité économique et financière - références requises: renseigner la déclaration du candidat; référence professionnelle et capacité technique -références requises: renseigner la déclaration du candidat et cf critères sélection des candidatures (3)
Langues
Langue: français 🗣️
Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: service patrimoine et développement
M. Bretout Patrice
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
Nom: Crous de Bordeaux
Adresse postale: 18 rue du Hamel, CS 11616
Code postal: 33080
Point de contact: M. Frédéric Vidal
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2011_fhy5OwIpS_ 🌏
Adresse postale: 18 rue du Hamel, service patrimoine et développement
Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 211111
Informations complémentaires
Le règlement de la consultation sera adressé aux trois candidats retenus ainsi que les documents nécessaires à la remise des offres.
Conditions de remise des candidatures; les plis porteront l'indication "ne pas ouvrir - candidature maîtrise d'oeuvre pour réhabilitation cafétéria Veracruz" à adresser au service patrimoine du Crous porte 212bis - 2ème étage.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 21.11.2011.
Avis d'attribution de marché (2012-12-13)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 87 750 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Réglementation: Non spécifié
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Crous de Bordeaux
Adresse postale: 18 rue du Hamel, Service patrimoine et développement
Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-12-13 📅
Date de publication: 2012-12-15 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 242-397547
Se réfère à l'avis: 2011/S 225-365660
Numéro JO-S: 242
Informations complémentaires
Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. Capacités professionnelles : composition de l'équipe, identité et qualité des personnes affectées à l'opération en distinguant études et conduite de chantier (1)
2. Capacités techniques : note écrite composée de 3 feuilles format A4 maximum, reprenant 3 réalisations (références) du mandataire architecte en rapport avec l'objet du présent projet, indiquant le Maître de l'ouvrage, les dates de réalisation, inférieures à 5 ans, la surface du projet, le coût des travaux, le rôle exercé. En sus photographies et/ou dessins des réalisations (3)
3. Compétences : l'équipe de Maîtrise d'oeuvre devra avoir les compétences suivantes : - d'architectures par architecte mandataire inscrit à l'ordre, de BET pluridisciplinaire en structures, fluides, électricité, acoustique, thermique, ventilation ; de cuisiniste pour restauration et contrôle alimentaire ; des compétences HQE des membres du groupement (avec certificat à l'appui) (3)
4. Délais études : engagement, par production d'un planning, des différentes phases de MOE ; capacité économique et financière - références requises : renseigner la déclaration du candidat ; référence professionnelle et capacité technique -références requises : renseigner la déclaration du candidat et cf critères sélection des candidatures (3)
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2012-12-05 📅
Nom: Debarre Duplantiers associés
Adresse postale: 1 rue Louis Lagrogette
Commune postale: Cenon
Code postal: 33150
Pays: France 🇫🇷
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 17
Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 18330008600091
Source: OJS 2012/S 242-397547 (2012-12-13)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 87 750 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Réglementation: Non spécifié
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Crous de Bordeaux
Adresse postale: 18 rue du Hamel, Service patrimoine et développement
Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-12-13 📅
Date de publication: 2012-12-15 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 242-397547
Se réfère à l'avis: 2011/S 225-365660
Numéro JO-S: 242
Informations complémentaires
Annonce no150, BOAMP 227 B du 24.11.2011.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 1.12.2012.
Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. Capacités professionnelles : composition de l'équipe, identité et qualité des personnes affectées à l'opération en distinguant études et conduite de chantier (1)
2. Capacités techniques : note écrite composée de 3 feuilles format A4 maximum, reprenant 3 réalisations (références) du mandataire architecte en rapport avec l'objet du présent projet, indiquant le Maître de l'ouvrage, les dates de réalisation, inférieures à 5 ans, la surface du projet, le coût des travaux, le rôle exercé. En sus photographies et/ou dessins des réalisations (3)
3. Compétences : l'équipe de Maîtrise d'oeuvre devra avoir les compétences suivantes : - d'architectures par architecte mandataire inscrit à l'ordre, de BET pluridisciplinaire en structures, fluides, électricité, acoustique, thermique, ventilation ; de cuisiniste pour restauration et contrôle alimentaire ; des compétences HQE des membres du groupement (avec certificat à l'appui) (3)
4. Délais études : engagement, par production d'un planning, des différentes phases de MOE ; capacité économique et financière - références requises : renseigner la déclaration du candidat ; référence professionnelle et capacité technique -références requises : renseigner la déclaration du candidat et cf critères sélection des candidatures (3)
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2012-12-05 📅
Nom: Debarre Duplantiers associés
Adresse postale: 1 rue Louis Lagrogette
Commune postale: Cenon
Code postal: 33150
Pays: France 🇫🇷
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 17
Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 18330008600091
Source: OJS 2012/S 242-397547 (2012-12-13)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕