Mission de maîtrise d'oeuvre dans le cadre de la restructuration du pôle scientifique du lycée Arago de Reims

Région Champagne-Ardenne

Mission de maîtrise d'oeuvre dans le cadre de la restructuration du pôle scientifique du lycée Arago de Reims.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2011-04-05. L'appel d'offres a été publié le 2011-02-21.

Qui ?

• Région Champagne-Ardenne

Qu'est-ce que c'est ?

• Services de création architecturale › Services d'architecte pour les bâtiments

Où ?

• France

Historique des marchés publics

Date	Document
2011-02-21	Avis de marché

Avis de marché (2011-02-21)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Services d'architecte pour les bâtiments
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Services
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Services d'architecte pour les bâtiments 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure négociée
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Non spécifié

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Adresse postale: 5 rue de Jéricho
Code postal: 51037
Commune postale: Châlons-en-Champagne Cedex
Contact
Adresse Internet: http://www.cr-champagne-ardenne.fr 🌏
Courrier électronique: dgpi-marches@cr-champagne-ardenne.fr 📧
Téléphone: +33 26703192 📞
Fax: +33 26708897 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-02-21 📅
Date limite de soumission: 2011-04-05 📅
Date de publication: 2011-02-23 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 37-060819
Numéro JO-S: 37
Informations complémentaires

Durée du marché ou délai d'exécution: Etudes: 12 mois. Travaux: 24 mois. Critères de sélection des candidats: — Compétences ou qualifications du candidat dans les domaines mentionnés, — Références en réalisation d'opérations analogues en nature et en importance, — Moyens humains, techniques et financiers. Déroulement de la procédure. Un jury de concours examinera les candidatures et formulera un avis sur la sélection de 3 candidats admis à négocier. Après avis du jury, le président du Conseil régional arrêtera la liste des 3 candidats admis à négocier. Après négociation, la commission permanente du Conseil régionale désignera le titulaire du marché. Les plis porteront la mention "offre pour le marché de maîtrise d'oeuvre - restructuration du pôle scientifique du lycée Arago de Reims". Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 21.2.2011.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Mission de maîtrise d'oeuvre dans le cadre de la restructuration du pôle scientifique du lycée Arago de Reims.

Numéro de référence: Maîtrise d'oeuvre ARAGO
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Lycée Arago - 1 rue François Arago, 51095 Reims Cedex, FRANCE.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

— copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire,

— déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner,

— certificat(s) de qualité ou de capacité délivré(s) par des organismes indépendants ou moyens de preuve équivalents, notamment, certificats de qualifications professionnelles ou de conformité à des spécifications techniques:

À titre pratique, le candidat remettra le formulaire DC1 (lettre de candidature et d'habilitation du mandataire par ses co-traitants, disponible à l'adresse suivante: http://www.minefe.gouv.fr, thème: marchés publics) et le DC2 (déclaration du candidat, disponible à l'adresse suivante: http://www.minefe.gouv.fr, thème: marchés publics).

Situation économique et financière:

— Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles.

Capacité technique et professionnelle:

— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années,

— présentation d'une liste des prestations exécutées au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants,

— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature,

— présentation de l'équipe et compétences (qualification, agrément, inscription à l'Ordre des architectes, etc...),

— dossier de références pour chaque membre de l'équipe (dossiers d'oeuvres), avec mise en évidence des opérations analogues en nature ou en importance en précisant les opérations de ce type déjà étudiées sans réalisation (participation à concours seulement) et étudiées avec réalisation,

— moyens humains, techniques et matériels pour assurer la mission,

— attestation d'assurances,

— la fiche d'identification des candidats à remplir obligatoirement selon le modèle à télécharger sur la plate-forme de la Région à l'adresse suivante: https://marchespublics.cr-champagne-ardenne.fr ou à demander par mail à l'adresse suivante: dgpi-marches@cr-champagne-ardenne.fr.

Exécution du marché
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

— Financement par ressources propres inscrites au budget de la Région,

— paiement à 30 jours par virement administratif.

L’exécution du service est réservée à une profession particulière:

La consultation est ouverte aux équipes constituées d'architecte et de bureaux d'études associés dans le cadre d'une co-traitance permettant de justifier les compétences suivantes: architecture, ingénierie en structure et fluides (notament en thermique), économie de la construction, pilotage de chantier, HQE (haute qualité environnementale). En cas de besoin, l'adjonction en cours d'études d'un bureau d'étude spécialisé, se fera éventuellement par voie de sous-traitance dans le cadre du marché de maîtrise d'oeuvre initial.

Noms et qualifications professionnelles du personnel ✅

Procédure
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Région Champagne-Ardenne
Contact
Point de contact: direction de la gestion du patrimoine immobilier régional cellule marchés publics
Adresse du profil d'acheteur: https://marchespublics.cr-champagne-ardenne.fr 🌏
Nom: Région Champagne-Ardenne
Point de contact: direction de la gestion du pagrimoine immobilier régional
direction de la gestion du patrimoine immobilier régional
URL des documents: https://marchespublics.cr-champagne-ardenne.fr 🌏
URL pour la participation: https://marchespublics.cr-champagne-ardenne.fr 🌏

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: Maîtrise d'oeuvre ARAGO
Informations complémentaires

Durée du marché ou délai d'exécution:

Etudes: 12 mois.

Travaux: 24 mois.

Critères de sélection des candidats:

— Compétences ou qualifications du candidat dans les domaines mentionnés,

— Références en réalisation d'opérations analogues en nature et en importance,

— Moyens humains, techniques et financiers.

Déroulement de la procédure.

Un jury de concours examinera les candidatures et formulera un avis sur la sélection de 3 candidats admis à négocier. Après avis du jury, le président du Conseil régional arrêtera la liste des 3 candidats admis à négocier. Après négociation, la commission permanente du Conseil régionale désignera le titulaire du marché.

Les plis porteront la mention "offre pour le marché de maîtrise d'oeuvre - restructuration du pôle scientifique du lycée Arago de Reims".

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 21.2.2011.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
Adresse postale: 25 rue du Lycée
Commune postale: Châlons-en-Champagne
Code postal: 51000
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 26668987 📞
Adresse Internet: http://www.ta-chalons-en-champagne.juradm.fr/ta/chalons/index.shtml 🌏
Fax: +262 26210187 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2011/S 037-060819 (2011-02-21)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection (>20 nouveaux marchés)

Services d'architecture (>20)

Services de création architecturale (>20)