Mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination (OPC) pour les aménagements de la forêt linéaire - ZAC Claude Bernard à Paris 19ème, FRANCE

Ville de Paris - direction des achats

Mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination (OPC) pour les aménagements de la forêt linéaire, faisant partis du territoire de grand projet de renouvellement urbain (GPRU) "Paris Nord Est" dans la ZAC Claude Bernard. L'aménagement envisagé est constitué: d'une forêt pour partie accessible, incluant un ouvrage de récupération des eaux pluviales, d'un mur de soutènement surmonté d'un mur anti-bruit, d'une voirie ou voie pompier selon les tronçons, d'une liaison cyclable bidirectionnelle, d'une promenade piétonne.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2011-07-26. L'appel d'offres a été publié le 2011-06-10.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2011-06-10 Avis de marché
2011-12-13 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2011-06-10)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Services de conduite de chantier
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Services
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Services de conduite de chantier 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Adresse postale: 103 avenue de France
Code postal: 75639
Commune postale: Paris Cedex 13
Contact
Adresse Internet: http://www.paris.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-06-10 📅
Date limite de soumission: 2011-07-26 📅
Date de publication: 2011-06-15 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 113-187230
Numéro JO-S: 113
Informations complémentaires
La durée du marché court à compter de la date de notification jusqu'à la réception des travaux d'aménagements de la forêt linéaire - ZAC Claude Bernard à Paris 19ème, FRANCE. Le délai d'exécution est estimé à 28 mois (à titre indicatif: 6 mois pour la phase planification générale; 20 mois pour la phase réalisation; 2 mois pour la levée de réserves). Le dossier de consultation des entreprises peut être consulté et téléchargé à partir de l'adresse https://m13.paris.fr/. Les candidats sont invités à répondre par voie électronique à cette même adresse dans les conditions fixées dans le dossier de consultation des entreprises. Ils devront disposer pour cela d'un certificat de signature électronique référencé dans la liste publiée à l'adresse: www.entreprises.minefi.gouv.fr/certificats/. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 10.6.2011.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination (OPC) pour les aménagements de la forêt linéaire, faisant partis du territoire de grand projet de renouvellement urbain (GPRU) "Paris Nord Est" dans la ZAC Claude Bernard. L'aménagement envisagé est constitué: d'une forêt pour partie accessible, incluant un ouvrage de récupération des eaux pluviales, d'un mur de soutènement surmonté d'un mur anti-bruit, d'une voirie ou voie pompier selon les tronçons, d'une liaison cyclable bidirectionnelle, d'une promenade piétonne.
Afficher plus
Durée de l'accord: 28 mois
Numéro de référence: 2011V12009290
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Paris.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
A l'appui de leur candidature, les candidats doivent obligatoirement produire les éléments suivants: imprimé DC1 (lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses cotraitants) dans sa dernière version mise à jour, disponible à l'adresse suivante: http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm;
Afficher plus
Documents attestant des pouvoirs des personnes habilitées à engager le candidat; imprimé DC2 (déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement) dans sa dernière version mise à jour, disponible à la même adresse que le DC1 et comportant les informations suivantes ou accompagné des documents suivants:
Afficher plus
Situation économique et financière:
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les services objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles.
Capacité technique et professionnelle:
Présentation d'une liste de 3 prestations similaires au présent marché effectué(e)s au cours des 3 dernières années, à savoir pilotage et coordination de travaux de voirie et d'espaces verts. Le montant, la date et le destinataire public ou privé seront précisés. Pour les candidats dans l'impossibilité, à raison de leur création récente, de produire la liste susmentionnée, il est demandé de fournir l'indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise.
Afficher plus
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Versement d'une avance dans les conditions de l'article 87 du code des marchés publics, sous réserve de la production par le titulaire d'une garantie à première demande ou si les 2 parties en sont d'accord d'une caution personnelle et solidaire garantissant la moitié du remboursement de cette avance.
Afficher plus
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Financement au moyen d'emprunts sur le budget d'investissement de la ville de Paris. Prix global et forfaitaire, révisable. Le règlement du marché sera effectué par virement au compte du titulaire. Conformément à l'article 98 du code des marchés publics, le délai global de paiement est de 30 jours maximum. Acomptes sur la base des prestations réellement effectuées conformément aux dispositions de l'article 91 du code des marchés publics. Possibilité de cession et de nantissement de la créance par le titulaire du marché.
Afficher plus
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Le marché sera conclu avec des candidats individuels ou des groupements solidaires. Si le candidat retenu s'est présenté sous la forme d'un groupement conjoint, il devra obligatoirement modifier la forme de son groupement dans le cadre d'une mise au point avant la notification du marché.
Afficher plus
Noms et qualifications professionnelles du personnel ✅

Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Paris - direction des achats
Contact
Point de contact: service du paysage et de l'aménagement
division des études techniques no 3
Adresse du profil d'acheteur: https://m13.paris.fr 🌏
Nom: Ville de Paris - direction des achats - bureau des marchés
Adresse postale: 95 avenue de France
Courrier électronique: dabm3@paris.fr 📧
Point de contact: bureau no 2001 (2è étage) - retrait d'un badge d'accès à l'accueil, prendre les ascenseurs est - du lundi au vendredi, de 9:30 à 12:00 et de 14:00 à 16:00)
Téléphone: +33 171286063 📞
Courrier électronique: bmtransv@paris.fr 📧
URL des documents: https://m13.paris.fr/ 🌏

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 2011V12009290
Informations complémentaires
La durée du marché court à compter de la date de notification jusqu'à la réception des travaux d'aménagements de la forêt linéaire - ZAC Claude Bernard à Paris 19ème, FRANCE. Le délai d'exécution est estimé à 28 mois (à titre indicatif: 6 mois pour la phase planification générale; 20 mois pour la phase réalisation; 2 mois pour la levée de réserves). Le dossier de consultation des entreprises peut être consulté et téléchargé à partir de l'adresse https://m13.paris.fr/. Les candidats sont invités à répondre par voie électronique à cette même adresse dans les conditions fixées dans le dossier de consultation des entreprises. Ils devront disposer pour cela d'un certificat de signature électronique référencé dans la liste publiée à l'adresse: www.entreprises.minefi.gouv.fr/certificats/.
Afficher plus
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 10.6.2011.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Paris
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Commune postale: Paris Cedex 04
Code postal: 75181
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 144594400 📞
Fax: +33 144594646 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2011/S 113-187230 (2011-06-10)
Avis d'attribution de marché (2011-12-13)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 116 161,50 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Paris
Adresse postale: direction des espaces verts et de l'environnement - 103 avenue de France

Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-12-13 📅
Date de publication: 2011-12-15 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 241-390710
Se réfère à l'avis: 2011/S 113-187230
Numéro JO-S: 241
Informations complémentaires
Le contrat résultant de la consultation est consultable en en faisant la demande par courrier à l'adresse suivante: Mairie de Paris -direction des achats - sous direction méthodes et ressources - bureau des marchés - bureau 2232 - A l'attention de François Montauban - 95 avenue de France, 75639 Paris Cedex 13, FRANCE (référence à rappeler: 20111230005901). Il peut être contesté par les concurrents évincés dans un délai de 2 mois à compter de la publication du présent avis. Annonce no 371, BOAMP 118 B du 18.6.2011. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 13.12.2011.
Afficher plus

Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. Adéquation entre la disponibilité des moyens humains et l'exécution des prestations (40)
2. Prix (40)
3. Compétence de l'équipe dédiée à l'opération (20)

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2011-11-23 📅
Nom: Sas otci lg
Adresse postale: 8 rue des Pyrénées, BP 20509 - Wissous
Commune postale: Rungis Cedex
Code postal: 94623
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: parent@otci.fr 📧
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 7

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: division des études techniques n° 3
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr 📧
Source: OJS 2011/S 241-390710 (2011-12-13)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France Ile-de-France Ile-de-France Paris
Produits/services:
Services d'architecture, services de... Services relatifs à la construction Services de conduite des travaux Services de conduite de chantier