Marché public de travaux de création d'un terrain de football en gazon synthétique avec éclairage au stade d'honneur Jean Bouin
Ville de Savigny-le-Temple
Marché public de travaux de création d'un terrain de football en gazon synthétique avec éclairage au stade d'honneur Jean Bouin.
Date limiteLe délai de réception des offres était de 2011-05-27. L'appel d'offres a été publié le 2011-04-13.
FournisseursLes fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Qui ? Qu'est-ce que c'est ?- • Travaux d'aménagement paysager › Travaux d'aménagement paysager de terrains de sport et d'aires de loisirs
- • Travaux d'installation de systèmes d'illumination et de signalisation › Installation d'appareils d'éclairage extérieur
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2011-04-13 | Avis de marché |
| 2011-08-31 | Avis d'attribution de marché |
Avis de marché (2011-04-13)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux d'aménagement paysager de terrains de sport et d'aires de loisirs
Quantité ou étendue:
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux d'aménagement paysager de terrains de sport et d'aires de loisirs 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Adresse postale: 1 pl François Mitterrand, BP 147
Code postal: 77547
Commune postale: Savigny-le-Temple Cedex
Contact
Adresse Internet: http://www.savigny-le-temple.fr 🌏
Courrier électronique: cellule.juridique@savigny-le-temple.fr 📧
Téléphone: +33 164101833 📞
Fax: +33 164101929 📠
Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-04-13 📅
Date limite de soumission: 2011-05-27 📅
Date de publication: 2011-04-16 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 75-122774
Numéro JO-S: 75
Informations complémentaires
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Intitulé du lot: Travaux de création des sols sportifs
Brève description: Travaux de création des sols sportifs.
Informations complémentaires sur les lots: 2 semaines de préparation et 12 semaines de travaux.
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: Travaux de mise en place de l'éclairage du terrain de football
Brève description: Travaux de mise en place de l'éclairage du terrain de football.
Les variantes sont acceptées ✅
Description des options:
Durée de l'accord: 3 mois
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Savigny-le-Temple, 77176 Savigny-le-Temple, FRANCE.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés: Voir CCAP article 7.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Critère prix (40)
2. Critère valeur technique (60)
Langues
Langue: français 🗣️
Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Savigny-le-Temple
Contact
Point de contact: hôtel de ville
M. le maire
Adresse du profil d'acheteur: http://www.achatpublic.com 🌏
Nom: Ville de Savigny-le-Temple
Adresse postale: direction des services techniques, centre technique municipal de l'Etain - service de la voirie et des espaces verts, 28 rue de l'Etain
Commune postale: Savigny-le-Temple
Code postal: 77176
Point de contact: Mme Laine Claire
Téléphone: +33 164101900 📞
Courrier électronique: ctm.etain@savigny-le-temple.fr 📧
Fax: +33 164101902 📠
Adresse postale: cellule juridique, 1 place François Mitterrand, BP 147
Référence
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Melun
Adresse postale: 43 rue du Général de Gaulle, case postale n° 8630
Commune postale: Melun Cedex
Code postal: 77008
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 160566630 📞
Adresse Internet: http://melun.tribunal-administratif.fr/ta-caa/ 🌏
Fax: +33 160566610 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2011/S 075-122774 (2011-04-13)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux d'aménagement paysager de terrains de sport et d'aires de loisirs
Quantité ou étendue:
Les quantités sont décrites au cahier des clauses techniques particulières. Le RC détaille exhaustivement les points sur lesquels les variantes à l'offre de base peuvent porter.
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux d'aménagement paysager de terrains de sport et d'aires de loisirs 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Adresse postale: 1 pl François Mitterrand, BP 147
Code postal: 77547
Commune postale: Savigny-le-Temple Cedex
Contact
Adresse Internet: http://www.savigny-le-temple.fr 🌏
Courrier électronique: cellule.juridique@savigny-le-temple.fr 📧
Téléphone: +33 164101833 📞
Fax: +33 164101929 📠
Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-04-13 📅
Date limite de soumission: 2011-05-27 📅
Date de publication: 2011-04-16 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 75-122774
Numéro JO-S: 75
Informations complémentaires
La sous pondération et les modalités de mise en oeuvre des critères sont indiquées au règlement de consultation. L'attention des candidats est attirée sur l'obligation d'effectuer une visite de site préalablement à la remise de l'offre. La période de préparation de 2 semaines n'est pas comprise dans le délai d'exécution des 2 lots (3 mois pour les 2). Ledit délai débute à compter de la notification de l'ordre de service ordonnant le début des travaux.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 13.4.2011.
Afficher plus
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Marché public de travaux de création d'un terrain de football en gazon synthétique avec éclairage au stade d'honneur Jean Bouin.
Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: Travaux de création des sols sportifs
Brève description: Travaux de création des sols sportifs.
Informations complémentaires sur les lots: 2 semaines de préparation et 12 semaines de travaux.
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: Travaux de mise en place de l'éclairage du terrain de football
Brève description: Travaux de mise en place de l'éclairage du terrain de football.
Les variantes sont acceptées ✅
Description des options:
Lot n° 1: 2 options (travaux de construction d'un tunnel d'accès aux joueurs d'une part et de mise en place de la cloture d'un terrain d'autre part);
Lot n° 2: 1 option (travaux de mise en place de l'éclairage du terrain de rugby).
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Savigny-le-Temple, 77176 Savigny-le-Temple, FRANCE.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés: Voir CCAP article 7.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Fonds propres. Budget principal, budget de la direction des services techniques. Délai global de paiement de 30 jours (décret n° 2002-232 du 21.2.2002 modifié publié au JORF du 22.2.2002).
Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Critère prix (40)
2. Critère valeur technique (60)
Langues
Langue: français 🗣️
Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Savigny-le-Temple
Contact
Point de contact: hôtel de ville
M. le maire
Adresse du profil d'acheteur: http://www.achatpublic.com 🌏
Nom: Ville de Savigny-le-Temple
Adresse postale: direction des services techniques, centre technique municipal de l'Etain - service de la voirie et des espaces verts, 28 rue de l'Etain
Commune postale: Savigny-le-Temple
Code postal: 77176
Point de contact: Mme Laine Claire
Téléphone: +33 164101900 📞
Courrier électronique: ctm.etain@savigny-le-temple.fr 📧
Fax: +33 164101902 📠
Adresse postale: cellule juridique, 1 place François Mitterrand, BP 147
Référence
Informations complémentaires
La sous pondération et les modalités de mise en oeuvre des critères sont indiquées au règlement de consultation. L'attention des candidats est attirée sur l'obligation d'effectuer une visite de site préalablement à la remise de l'offre. La période de préparation de 2 semaines n'est pas comprise dans le délai d'exécution des 2 lots (3 mois pour les 2). Ledit délai débute à compter de la notification de l'ordre de service ordonnant le début des travaux.
Afficher plus
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 13.4.2011.
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Melun
Adresse postale: 43 rue du Général de Gaulle, case postale n° 8630
Commune postale: Melun Cedex
Code postal: 77008
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 160566630 📞
Adresse Internet: http://melun.tribunal-administratif.fr/ta-caa/ 🌏
Fax: +33 160566610 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2011/S 075-122774 (2011-04-13)
Avis d'attribution de marché (2011-08-31)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 815 357,28 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-08-31 📅
Date de publication: 2011-09-03 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 169-277839
Se réfère à l'avis: 2011/S 75-122774
Numéro JO-S: 169
Informations complémentaires
Objet
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Stade d'honneur, 77176 Savigny-le-Temple, FRANCE.
Attribution du marché
1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2011-05-10 📅
Adresse postale: route Renault
Commune postale: Flins-sur-Seine
Code postal: 78410
Pays: France 🇫🇷
2️⃣
Adresse postale: 45 rue du Faubourg du Pont, chemin de la Fontaine des Pierres
Commune postale: Saint Florentin
Code postal: 89600
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 6
3
Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Mme le maire
Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: 43 rue du Général De Gaulle Case Postale no8630
Informations sur les délais d'introduction des recours:
Source: OJS 2011/S 169-277839 (2011-08-31)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 815 357,28 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-08-31 📅
Date de publication: 2011-09-03 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 169-277839
Se réfère à l'avis: 2011/S 75-122774
Numéro JO-S: 169
Informations complémentaires
La durée des travaux était fixée à 3 mois hors période de préparation du chantier. La ville de Savigny-le-Temple avait défini 2 options en sus de la solution de base concernant le lot no 1: option no 1 "travaux de construction d'un tunnel d'accès aux joueurs", option no 2 "travaux de pose d'une cloture du terrain". La ville de Savigny-le-Temple avait défini une option en sus de la solution de base concernant le lot no 2 "travaux d'éclairage du terrain de rugby". La commission d'appel d'offres s'est prononcée en faveur d'une levée de l'option "travaux d'éclairage du terrain de rugby" chiffrée par le titulaire à 54225 euros HT, elle s'est pronconcée en faveur de la levée de l'option no1 "Travaux de construction du tunnel d'accès aux joueurs" définie en sus du lot no1. Le chiffrage du titulaire s'élevait à 22 076,72 EUR (HT).
Annonce no 187, BOAMP 77 A du 19.4.2011.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 31.8.2011.
Afficher plus
Objet
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Stade d'honneur, 77176 Savigny-le-Temple, FRANCE.
Attribution du marché
1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2011-05-10 📅
Adresse postale: route Renault
Commune postale: Flins-sur-Seine
Code postal: 78410
Pays: France 🇫🇷
2️⃣
Adresse postale: 45 rue du Faubourg du Pont, chemin de la Fontaine des Pierres
Commune postale: Saint Florentin
Code postal: 89600
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 6
3
Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Mme le maire
Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: 43 rue du Général De Gaulle Case Postale no8630
Informations sur les délais d'introduction des recours:
Le présent avis vaut publicité de la conclusion du ou des contrat(s). Conformément aux dispositions de la loi no 78.753 du 17.7.1978 modifiée, le ou lescontrat(s) pourront être communiqués sur simple demande adressée à la cellule juridique ou consultés sur place sur rendezvous, du lundi au vendredi de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00, l'hôtel de ville étant fermé aupublic le jeudi matin. Les candidats évincés pourront saisir dans un délai de 2 mois à compter de la publicationdu présent avis, le Tribunal administratif de Melun, d'un recours de pleine juridiction contre le contrat cité enobjet ou ses clauses qui en sont divisibles. Ils peuvent saisir le même tribunal d'un référé contractuel dans un délai de 31 jours suivant la publication de l'avis et ce, en application de l'article R. 551-7 du code de justice administrative, code disponible sur le site Internet http://www.legifrance.gouv.fr.
Afficher plus
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
- Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)