Marché de travaux pour la réfection des terrasses et verrières du Lycée Léopold Sédar Senghor à Magnanville (78)

Icade promotion

La présente consultation fait suite à une première consultation lancée le 8.6.2011, à l'issue de laquelle le lot 1 "étanchéité" a été attribué et le lot 2 "verrières" a été déclaré infructueux.
La présente consultation a donc uniquement pour objet l'attribution du lot 2 "verrières".
Le lycée est basé sur la commune de Magnanville dans le département des Yvelines et a été construit dans les années 90. C'est un ensemble de 2 bâtiments d'enseignement reliés par une galerie intérieure, le site comprend également un bâtiment de logements.
Bâtiment principal AB (construction 1993): situé place Bérégovoy, il est de forme incurvée, avec une ruelle intérieure et des circulations horizontales bordant le vide central.
Bâtiment secondaire C (construction 1995): situé à l'arrière du bâtiment principal, il est de forme triangulaire et organisé sur 3 niveaux, avec un atrium et des circulations périphériques en bordure du vide central.
Au vu de la vétusté et des nombreux désordres liés aux infiltrations, la région Ile-de-France envisage une réfection de l'ensemble des toitures terrasses des 2 bâtiments, de la galerie reliant les 2 bâtiments ainsi que des verrières surplombant la circulation centrale du bâtiment principal.
Ces verrières comportent des ouvrages de désenfumage qu'il conviendra également de rénover.
La durée prévisionnelle des travaux est de 7 mois.
La superficie des toitures est de 3 056 m² SHOB.
La surface de la verrière est de 1 036 m² développés.
L'opération sera menée en site occupé avec un phasage permettant le fonctionnement de l'établissement.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2011-09-26. L'appel d'offres a été publié le 2011-08-16.

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2011-08-16 Avis de marché
Avis de marché (2011-08-16)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de bâtiments scolaires
Quantité ou étendue:
A titre indicatif, il est précisé les surfaces suivantes:— surface étanchéité: 3 210 m²,— surface de la verrière: 1 036 m² développés,— nombre de lanternaux: 15,— longueur de la verrière de la cour intérieure: 960 m,— nombre d'ouvrants de désenfumage: 37.
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de bâtiments scolaires 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un lot uniquement
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Adresse postale: agissant au nom et pour le compte de la Région Ile-de-France, Millénaire 1 - 35 rue de la Gare
Code postal: 75168
Commune postale: Paris Cedex 19
Contact
Courrier électronique: antoine.eveque@icade.fr 📧
Téléphone: +33 141577824 📞
Fax: +33 141577824 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-08-16 📅
Date limite de soumission: 2011-09-26 📅
Date de publication: 2011-08-18 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 157-261090
Numéro JO-S: 157
Informations complémentaires
Le délai d'exécution part de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux. La présente procédure est régie par l'article 28 du code des marchés publics: procédure adaptée. Critères d'attribution: Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous: 1 - critère économique: 60 %, décomposé en; — prix global: 40 %, — cohérence de la DPGF: 20 %. 2 - critère technique: 40 %, décomposé en: — pertinence de la méthodologie au vu des contraintes de site (site occupé, organisation de chantier, préconisations pour la réduction des nuisances de chantier...): 15 %, — moyens matériels et humains mis en oeuvre pour garantir la qualité d'exécution: 10 %, — moyens matériels et humains mis en oeuvre pour garantir le respect des délais: 10 %, — moyens matériels et humains mis en oeuvre du point de vue de l'hygiène, la sécurité et la protection de la santé des travailleurs: 5 %. Il est prévu une variante facultative: Le candidat a la possibilité de proposer une autre méthodologie de platelage qu'il décrira précisément. L'ensemble du dossier de consultation peut être obtenu gratuitement par téléchargement sur la plate-forme http://www.iledefrance.fr/marches-publics/. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 16.8.2011.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
La présente consultation fait suite à une première consultation lancée le 8.6.2011, à l'issue de laquelle le lot 1 "étanchéité" a été attribué et le lot 2 "verrières" a été déclaré infructueux.
La présente consultation a donc uniquement pour objet l'attribution du lot 2 "verrières".
Le lycée est basé sur la commune de Magnanville dans le département des Yvelines et a été construit dans les années 90. C'est un ensemble de 2 bâtiments d'enseignement reliés par une galerie intérieure, le site comprend également un bâtiment de logements.
Afficher plus
Bâtiment principal AB (construction 1993): situé place Bérégovoy, il est de forme incurvée, avec une ruelle intérieure et des circulations horizontales bordant le vide central.
Bâtiment secondaire C (construction 1995): situé à l'arrière du bâtiment principal, il est de forme triangulaire et organisé sur 3 niveaux, avec un atrium et des circulations périphériques en bordure du vide central.
Au vu de la vétusté et des nombreux désordres liés aux infiltrations, la région Ile-de-France envisage une réfection de l'ensemble des toitures terrasses des 2 bâtiments, de la galerie reliant les 2 bâtiments ainsi que des verrières surplombant la circulation centrale du bâtiment principal.
Afficher plus
Ces verrières comportent des ouvrages de désenfumage qu'il conviendra également de rénover.
La durée prévisionnelle des travaux est de 7 mois.
La superficie des toitures est de 3 056 m² SHOB.
La surface de la verrière est de 1 036 m² développés.
L'opération sera menée en site occupé avec un phasage permettant le fonctionnement de l'établissement.
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: verrières
Brève description:
Remplacement de la verrière de la rue intérieure du bâtiment A/B, y compris les ouvrants de désenfumage intégrés dans cette verrière - suppression de la détection incendie de la rue intérieure du bâtiment A/B.
Durée de l'accord: 3 mois
Informations complémentaires sur les lots:
La présente consultation a uniquement pour objet l'attribution du lot 2 "verrières". Les travaux du lot 2 s'incrivent dans un délai de 3 mois, délai inclus dans une durée globale de chantier de 7 mois (période de préparation incluse).
Les variantes sont acceptées ✅
Quantité ou étendue:
A titre indicatif, il est précisé les surfaces suivantes:
— surface étanchéité: 3 210 m²,
— surface de la verrière: 1 036 m² développés,
— nombre de lanternaux: 15,
— longueur de la verrière de la cour intérieure: 960 m,
— nombre d'ouvrants de désenfumage: 37.
Description des options: Lot 2 verrières: fourniture et pose de baffles acoustiques.
Durée de l'accord: 7 mois
Numéro de référence: 1110285
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: place Pierre Bérégovoy, 78200 Magnanville, FRANCE.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
— La déclaration de candidature (ou DC1),
— Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager la société, si la personne signataire n'est pas le représentant légal de la société,
— La déclaration sur l'honneur signée (annexe Iv) en application des articles 43, 44 et 45 du code des marchés publics (cf. règlement de consultation).
A fournir si la situation du candidat le justifie:
— La copie du ou des jugements prononçant le redressement judiciaire et du ou des jugements prévoyant la mise en place d'un plan de redressement de l'entreprise,
— Pour les personnes physiques ou morales ayant commencé leur activité depuis moins d'un an, le récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises.
A fournir pour une candidature présentée en groupement d'entreprises:
— Une lettre de candidature (ou formulaire type DC1) faisant état de l'ensemble des membres du groupement et de l'habilitation du mandataire commun par ses co-traitants, si l'offre n'est pas signée par l'ensemble des entreprises groupées,
— Par chaque co-traitant, l'ensemble des justificatifs listés aux 2 paragraphes ci-dessus.
Situation économique et financière:
— une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant l'objet du marché, réalisés au cours des 3 dernières années, ou au cours de(s) l'année(s), précédant l'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence, si l'entreprise a été créée depuis moins de 3 années,
Afficher plus
— une déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels,
— les bilans ou extraits de bilans, concernant les 3 dernières années, des opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi, ou au cours de(s) l'année(s), précédant l'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence, si l'entreprise a été créée depuis moins de 3 années.
Afficher plus
Capacité technique et professionnelle:
— les bilans ou extraits de bilans, concernant les 3 dernières années, des opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi, ou au cours de(s) l'année(s), précédant l'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence, si l'entreprise a été créée depuis moins de 3 années,
Afficher plus
— une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat ou mis à la disposition du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années, ou au cours de(s) l'année(s), précédant l'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence, si l'entreprise a été créée depuis moins de 3 années,
Afficher plus
— une présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années ou au cours de(s) l'année(s), précédant l'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence, si l'entreprise a été créée depuis moins de 3 années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin,
Afficher plus
— une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature,
— les certificats de qualifications professionnelles suivants (ou équivalent): la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat.
Afficher plus
Niveau(x) minimal/minimaux de normes:
Certifications Qualibat (ou équivalent) requises lot 2: verrières.
— 4412 métallerie (technicité confirmée),
— 4713 produits verriers (technicité supérieure),
— 5444 désenfumage naturel (installation, maintenance).
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Une retenue de 5 % sera prélevée sur le montant de chaque acompte par le comptable assignataire des paiements. Cette retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande. Il ne sera par contre pas accepté de caution personnelle et solidaire en remplacement de la retenue de garantie.
Afficher plus
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Financement prévu par une autorisation de programme affectée par délibération de l'assemblée.
Régionale inscrit à l'imputation chapitre 901.2 "enseignement" ligne 34 article 254 du budget de la collectivité:
— n° CP 07-999 du 29.11.2007,
— n° CP 08-691 du 10.7.2008,
— n° CP 11-078 du 27.1.2011.
Le paiement s'effectue par mandat administratif. Le délai de paiement maximum est fixé à trente (30) jours à compter de la réception des justifications fournies par le titulaire conformément au CCAP. En cas de dépassement du délai de paiement, le taux des intérêts moratoires sera égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points.
Afficher plus
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: Groupement solidaire.

Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. 1. criètre économique (60)
2. 2. critère technique (40)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: ICADE Promotion
Contact
Point de contact: Antoine Eveque
Nom: ICADE Promotion, mandataire de la Région Ile-de-France
Adresse postale: Millénaire 1 - 35 rue de la Gare
Nom: Région Ile-de-France
Adresse postale: 35 boulevard des Invalides
Commune postale: Paris
Code postal: 75007

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 1110285
Informations complémentaires
Le délai d'exécution part de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux.
La présente procédure est régie par l'article 28 du code des marchés publics: procédure adaptée.
Critères d'attribution:
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous:
1 - critère économique: 60 %, décomposé en;
— prix global: 40 %,
— cohérence de la DPGF: 20 %.
2 - critère technique: 40 %, décomposé en:
— pertinence de la méthodologie au vu des contraintes de site (site occupé, organisation de chantier, préconisations pour la réduction des nuisances de chantier...): 15 %,
— moyens matériels et humains mis en oeuvre pour garantir…
… la qualité d'exécution: 10 %,
… le respect des délais: 10 %,
— moyens matériels et humains mis en oeuvre du point de vue de l'hygiène, la sécurité et la protection de la santé des travailleurs: 5 %.
Il est prévu une variante facultative:
Le candidat a la possibilité de proposer une autre méthodologie de platelage qu'il décrira précisément.
L'ensemble du dossier de consultation peut être obtenu gratuitement par téléchargement sur la plate-forme http://www.iledefrance.fr/marches-publics/.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 16.8.2011.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Paris
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Commune postale: Paris Cedex 4
Code postal: 75181
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 144594400 📞
Fax: +33 144594646 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2011/S 157-261090 (2011-08-16)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France Ile-de-France Ile-de-France Yvelines
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de construction complète ou... Travaux de construction de bâtiments Travaux de construction... Travaux de construction de bâtiments scolaires Travaux de parachèvement de bâtiment Autres travaux de parachèvement de bâtiment Travaux de restructuration Travaux de réfection