Marché de travaux de construction de 101 logements locatifs sociaux situés 1-5 et 2-4 rue des Anguilles; 11-15 et 21-27 rue des Goujons; 138-140 rue Etienne Dolet à Alfortville

Logial-OPH

Construction de 101 logements collectifs locatifs sociaux (13 Plus - Plai et 88 Plus/CD) et 101 places de stationnement sur 2 niveaux de parking (dont un en sous-sol).

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2011-03-22. L'appel d'offres a été publié le 2011-02-17.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• Bouygues Bâtiment IDF

Qui ?

• Logial-OPH

Qu'est-ce que c'est ?

• Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil › Travaux de construction de bâtiments

Où ?

• France

Historique des marchés publics

Date	Document
2011-02-17	Avis de marché
2012-08-02	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2011-02-17)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de bâtiments
Quantité ou étendue:

Le marché est composé de 2 tranches:— tranche ferme: réalisation de 48 logements collectifs locatifs sociaux (13 Plus/Plai et 35 Plus-CD) et 48 places de parkings sur l'Îlot F1 sis 1-5 rue des Anguilles et 11-15 rue des Goujons à Alfortville,— tranche conditionnelle: réalisation de 53 logements collectifs locatifs sociaux (en Plus-CD) et 53 places de parking sur l'Îlot F2 sis 2-4 rue des Anguilles, 21-27 rue des Goujons et 138-140 rue Etienne Dolet à Alfortville.Le délai d'affermissement de la tranche conditionnelle est de 24 mois.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de bâtiments 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure restreinte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Adresse postale: 86 bis quai Blanqui
Code postal: 94146
Commune postale: Alfortville
Contact
Adresse Internet: http://www.marches-publics.info/acheteur/LOGIAL-OPH/ 🌏
Téléphone: +33 145182086 📞
Fax: +33 145182072 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-02-17 📅
Date limite de soumission: 2011-03-22 📅
Date de publication: 2011-02-19 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 35-057476
Numéro JO-S: 35
Informations complémentaires

Retrouvez cet avis intégral, l'accès au guichet de dépôt sur http://www.marches-publics.info/acheteur/Logial-Oph/. Marché à tranches conditionnelles. Délai d'exécution: La date prévisionnelle de commencement des travaux est fixée au mois de juillet 2011. Unité monétaire utilisée, l'euro. Les candidats remettent un pli contenant l'ensemble des documents exigés portant la mention "candidature - marché de travaux 101 logements locatifs sociaux situés Îlot F à Alfortville - ne pas ouvrir" soit par voie dématérialisée, soit par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à Logial-OPH service marchés 86 bis quai Blanqui 94146 Alfortville Cedex, FRANCE, soit contre récépissé à l'adresse précédemment indiquée pendant les horaires d'ouverture: du lundi au vendredi de 9:00 à 12:30. Critères de sélection des candidatures: Le jugement des candidatures sera effectué en fonction des critères suivants: — régularité juridique, — capacité économique et financière, — capacité professionnelle et technique. A l'issue du classement obtenu après analyse des candidatures au vu de ces critères, 5 candidats au maximum seront sélectionnés par la commission d'appel d'offres. Ces 5 candidats seront admis à présenter une offre sur la base d'un DCE qui leur sera transmis. Si le candidat s'appuie sur d'autres opérateurs économiques pour présenter sa candidature, chacun de ces opérateurs produira les mêmes documents que ceux qui sont exigés du candidat pour justifier de ses capacités ainsi qu'un engagement écrit de chacun de ces opérateurs justifiant que le candidat dispose de leurs capacités pour l'exécution du marché. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 17.2.2011.

Informations complémentaires

Retrouvez cet avis intégral, l'accès au guichet de dépôt sur http://www.marches-publics.info/acheteur/Logial-Oph/.

Marché à tranches conditionnelles.

Délai d'exécution: La date prévisionnelle de commencement des travaux est fixée au mois de juillet 2011.

Unité monétaire utilisée, l'euro. Les candidats remettent un pli contenant l'ensemble des documents exigés portant la mention "candidature - marché de travaux 101 logements locatifs sociaux situés Îlot F à Alfortville - ne pas ouvrir" soit par voie dématérialisée, soit par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à Logial-OPH service marchés 86 bis quai Blanqui 94146 Alfortville Cedex, FRANCE, soit contre récépissé à l'adresse précédemment indiquée pendant les horaires d'ouverture: du lundi au vendredi de 9:00 à 12:30.

Critères de sélection des candidatures:

Le jugement des candidatures sera effectué en fonction des critères suivants:

— régularité juridique,

— capacité économique et financière,

— capacité professionnelle et technique.

A l'issue du classement obtenu après analyse des candidatures au vu de ces critères, 5 candidats au maximum seront sélectionnés par la commission d'appel d'offres. Ces 5 candidats seront admis à présenter une offre sur la base d'un DCE qui leur sera transmis.

Si le candidat s'appuie sur d'autres opérateurs économiques pour présenter sa candidature, chacun de ces opérateurs produira les mêmes documents que ceux qui sont exigés du candidat pour justifier de ses capacités ainsi qu'un engagement écrit de chacun de ces opérateurs justifiant que le candidat dispose de leurs capacités pour l'exécution du marché.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 17.2.2011.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Construction de 101 logements collectifs locatifs sociaux (13 Plus - Plai et 88 Plus/CD) et 101 places de stationnement sur 2 niveaux de parking (dont un en sous-sol).

Les variantes sont acceptées ✅
Quantité ou étendue:

Le marché est composé de 2 tranches:

— tranche ferme: réalisation de 48 logements collectifs locatifs sociaux (13 Plus/Plai et 35 Plus-CD) et 48 places de parkings sur l'Îlot F1 sis 1-5 rue des Anguilles et 11-15 rue des Goujons à Alfortville,

— tranche conditionnelle: réalisation de 53 logements collectifs locatifs sociaux (en Plus-CD) et 53 places de parking sur l'Îlot F2 sis 2-4 rue des Anguilles, 21-27 rue des Goujons et 138-140 rue Etienne Dolet à Alfortville.

Le délai d'affermissement de la tranche conditionnelle est de 24 mois.

Description des options:

Les options suivantes seront à chiffrer:

— étanchéité végétalisée en remplacement gravillons,

— briques de parement au RDC,

— sols linoléum en remplacement PVC dans les logements.

Numéro de référence: T/2011/05/Dev

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

— une lettre de candidature précisant le marché pour lequel le candidat soumissionne, comprenant son identification, ses coordonnées postales et numériques, datée et signée par un représentant dûment habilité à engager le candidat (modèle DC1 mis à jour au 15.9.2010 ou autre),

— une déclaration sur l'honneur, dûment datée et signée par le candidat pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics (modèle DC2 dans sa version mise à jour le 15.9.2010 ou autre),

— la copie du ou des jugement(s) prononcé(s) si le candidat est en redressement judiciaire,

— une déclaration appropriée de banques ou la preuve d'une assurance pour les risques professionnels,

— le(s) document(s) attestant du pouvoir de la personne habilitée à engager la société et le groupement le cas échéant (extrait k-bis datant de moins de 3 mois).

Situation économique et financière:

— une déclaration indiquant le montant du chiffre d'affaires global et détaillé réalisé au cours des 3 derniers exercices disponibles.

Capacité technique et professionnelle:

— une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières,

— la présentation d'une liste des principaux travaux effectués au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la date, la nature et le lieu d'exécution des travaux et précisent d'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin,

— une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature,

— les certificats de qualifications professionnelles. Il est précisé que la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat.

Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:

Une retenue de garantie sera appliquée conformément aux articles 101 et suivants du code des marchés publics.

Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

Mode de financement: Plus-Plai / Plus CD / fonds propres / prêts CDC.

Paiement à 30 jours. Avance délivrée conformément aux articles 87 et suivants du code des marchés publics. Taux de TVA à 19.60 %.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: Groupement solidaire le cas échéant.

Procédure
Nombre de candidats envisagé: 5
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix % (60)
2. Valeur technique de l'offre % (30)
3. Délais d'intervention % (10)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Logial-OPH
Contact
Point de contact: le directeur général
Adresse du profil d'acheteur: http://www.marches-publics.info/acheteur/LOGIAL-OPH/ 🌏
Nom: Logial-OPH: service marchés
Commune postale: Alfortville Cedex

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: T/2011/05/Dev
Informations complémentaires

Retrouvez cet avis intégral, l'accès au guichet de dépôt sur http://www.marches-publics.info/acheteur/Logial-Oph/.

Marché à tranches conditionnelles.

Délai d'exécution: La date prévisionnelle de commencement des travaux est fixée au mois de juillet 2011.

Unité monétaire utilisée, l'euro. Les candidats remettent un pli contenant l'ensemble des documents exigés portant la mention "candidature - marché de travaux 101 logements locatifs sociaux situés Îlot F à Alfortville - ne pas ouvrir" soit par voie dématérialisée, soit par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à Logial-OPH service marchés 86 bis quai Blanqui 94146 Alfortville Cedex, FRANCE, soit contre récépissé à l'adresse précédemment indiquée pendant les horaires d'ouverture: du lundi au vendredi de 9:00 à 12:30.

Critères de sélection des candidatures:

Le jugement des candidatures sera effectué en fonction des critères suivants:

— régularité juridique,

— capacité économique et financière,

— capacité professionnelle et technique.

A l'issue du classement obtenu après analyse des candidatures au vu de ces critères, 5 candidats au maximum seront sélectionnés par la commission d'appel d'offres. Ces 5 candidats seront admis à présenter une offre sur la base d'un DCE qui leur sera transmis.

Si le candidat s'appuie sur d'autres opérateurs économiques pour présenter sa candidature, chacun de ces opérateurs produira les mêmes documents que ceux qui sont exigés du candidat pour justifier de ses capacités ainsi qu'un engagement écrit de chacun de ces opérateurs justifiant que le candidat dispose de leurs capacités pour l'exécution du marché.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 17.2.2011.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Melun
Adresse postale: 43 rue du Général de Gaulle BP 8630
Commune postale: Melun
Code postal: 77008
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-melun@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 160566630 📞
Fax: +33 160566610 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Logial-OPH - service marchés
Adresse postale: 86 bis quai Blanqui
Commune postale: Alfortville
Code postal: 94146
Téléphone: +33 145182086 📞
Fax: +33 145182072 📠
Source: OJS 2011/S 035-057476 (2011-02-17)

Avis d'attribution de marché (2012-08-02)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 11 418 400 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Logial-Oph
Adresse postale: 86 bis Quai Blanqui
Contact
Adresse Internet: http://www.marches-publics.info/acheteur/Logial-Oph/ 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-08-02 📅
Date de publication: 2012-08-07 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 150-249940
Se réfère à l'avis: 2011/S 35-057476
Numéro JO-S: 150
Informations complémentaires

Retrouvez cet avis intégral sur http://www.marches-publics.info/acheteur/Logial-Oph/. Annonce no183, BOAMP 37 A du 22.2.2011. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 2.8.2012.

Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix (60)
2. Valeur technique de l'offre (30)
3. Délais d'intervention (10)

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2012-01-16 📅
Nom: Bouygues Bâtiment Idf
Adresse postale: 1 avenue Eugène Freyssinet - Guyancourt
Commune postale: Saint Quentin en Yvelines
Code postal: 78061
Pays: France 🇫🇷
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Le directeur général

Informations complémentaires
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Logial-Oph - service marchés
Adresse postale: 86 bis Quai Blanqui
Source: OJS 2012/S 150-249940 (2012-08-02)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de bâtiments (>20)