Marché d'ordonnancement, de pilotage et de coordination pour la réhabilitation du bâtiment de la résidence universitaire Jean Zay à Antony (92)

CA des Hauts-de-Bièvre

Marché passé selon la procédure d'apel d'offres pour l'ordonnancement, le pilotage et la coordination dans le cadre de la réhabilitation du bâtiment A de la résidence universitaire Jean Zay à Antony. Le présent marché est décomposé en deux phases (conception pendant les études de maîtrise d'oeuvre et réalisation pendant l'exécution des marchés de travaux).

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2011-05-27. L'appel d'offres a été publié le 2011-04-06.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• OTCI

Qui ?

• CA des Hauts-de-Bièvre

Qu'est-ce que c'est ?

• Services de conduite des travaux › Services de conduite de chantier

Où ?

• Ile-de-France › Hauts-de-Seine

Historique des marchés publics

Date	Document
2011-04-06	Avis de marché
2011-08-11	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2011-04-06)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Services de conduite de chantier
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Services
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Services de conduite de chantier 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Adresse postale: 3 centrale Parc, avenue Sully Prudhomme
Code postal: 92298
Commune postale: Châtenay-Malabry
Contact
Adresse Internet: http://www.agglo-hautsdebievre.fr 🌏
Téléphone: +33 141878282 📞
Fax: +33 141878283 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-04-06 📅
Date limite de soumission: 2011-05-27 📅
Date de publication: 2011-04-08 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 69-112609
Numéro JO-S: 69
Informations complémentaires

Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.agglo-hautsdebievre.fr. Délai d'exécution: le marché prend effet à compter de sa date de notification et s'achève à la réception définitive et totale des travaux avec la remise par les entreprises de travauxs des dossiers d'ouvrages exécutés (date prévisionnelle: juin 2014). Renseignements techniques et administratifs: Communauté d'agglomération des Hauts de Bièvre, Service de la commande publique, 3 centrale Parc, avenue Sully Prudhomme. 92298 Châtenay-Malabry Unité monétaire utilisée, l'euro. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 6.4.2011.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Numéro de référence: S-11-20

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Dans le cadre de la présentation de sa candidature, le candidat fournira l'ensemble des pièces suivantes (juridique, économique et financière, professionnelles):

Lettre de candidature DC1;

Déclaration du candidat DC2;

Les DC1 & DC2 sont disponibles dans leur nouvelle version à l'adresse suivante http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/Dc/daj_dc.htm.

Un extrait K-bis;

Les CV des personnes qui interviendront directement lors de la prestation;

Les Noti1 & Noti2 sont disponibles dans leur nouvelle version à l'adresse suivante http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/Noti/daj_noti.htm.

Situation économique et financière: Le chiffre d'affaires des 3 dernières années.
Capacité technique et professionnelle:

Références techniques et attestations correspondantes des trois dernières années effectuées pour des prestations correspondantes à l'objet du marché. Ces documents présenteront le montant, la date et les coordonnées du client public ou privé;

Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat pour chacune des 3 dernières années;

Liste et description du matériel et des équipements techniques dont dispose l'entreprise;

Description des mesures employées par l'entreprise pour s'assurer de la qualité et le respect des normes de ses prestations.

Tout autre document que le candidat jugera utile de produire pour l'appréciation de sa candidature.

Important: Ces documents, ou tout autre document contenant les mêmes informations, devront prouver que l'entreprise candidate rempli les niveaux minimums de capacité suivants:

— capacités techniques,

— capacités professionnelles: existence de références et/ou d'une procédure qualité établissant le professionnalisme de l'entreprise.

Seul l'attributaire du marché, devra fournir les documents suivants, dans les huit jours suivants la demande de la Communauté d'agglomération des Hauts-de-Bièvre:

L'État annuel des certificats reçus (Noti2) ou liasses 3666 accompagnées des pièces complémentaires;

La déclaration relative à la lutte contre le travail dissimulé (Noti1) ou document équivalent;

Les attestations d'assurances en cours de validité (responsabilité civile);

Le relevé d'identité bancaire ou postal;

De plus, l'attributaire devra fournir tous les 6 mois la déclaration relative à la lutte contre le travail dissimulé.

Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés: Sans objet.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

Ces prestations seront financées par les sommes inscrites au budget principal de la Communauté d'agglomération. Le paiement des factures se fera dans les 30 jours suivant leur réception par la collectivité. Les autres modalités de financement et de paiement sont décrites dans le dossier de consultation.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

Les candidats sont libres de se présenter en groupement conjoint ou solidaire.

Si le candidat répond sous la forme d'un groupement conjoint ou solidaire avec paiement sur compte séparé, l'acte d'engagement devra faire apparaître clairement le montant et la répartition détaillée des prestations que chacun des membres du groupement s'engage à exécuter.

En cas d'attribution du marché à un groupement conjoint et en application de l'article 51 II alinéa 2 du code des marchés publics, le mandataire sera solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard du pouvoir adjudicateur, pour l'exécution du marché objet de la présente consultation.

En cas de groupement solidaire, le mémoire technique devra faire apparaître clairement le rôle de chaque co-traitant sur l'ensemble des missions comprises dans le marché, objet de la présente consultation.

L'acte d'engagement devra indiquer le montant total du marché et l'ensemble des prestations que les membres du groupement s'engagent solidairement à réaliser.

En application de l'article 51.vi du code des marchés publics, il est interdit aux candidats de présenter pour le marché plusieurs offres en agissant à la fois:

— en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements,

— en qualité de membres de plusieurs groupements.

Noms et qualifications professionnelles du personnel ✅

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique de l'offre (55 %)
2. Prix des prestations (45 %)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: CA des Hauts-de-Bièvre
Contact
Point de contact: M. le président
Adresse du profil d'acheteur: http://www.agglo-hautsdebievre.fr 🌏
Nom: Service marchés publics
Adresse postale: 3 centrale Parc

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: S-11-20
Informations complémentaires

Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.agglo-hautsdebievre.fr.

Délai d'exécution: le marché prend effet à compter de sa date de notification et s'achève à la réception définitive et totale des travaux avec la remise par les entreprises de travauxs des dossiers d'ouvrages exécutés (date prévisionnelle: juin 2014).

Renseignements techniques et administratifs:

Communauté d'agglomération des Hauts de Bièvre, Service de la commande publique, 3 centrale Parc, avenue Sully Prudhomme.

92298 Châtenay-Malabry

Unité monétaire utilisée, l'euro.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 6.4.2011.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Adresse postale: 2-4 bd de l'Hautil, BP 30322
Commune postale: Cergy Pontoise
Code postal: 95027
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 130173400 📞
Fax: +33 130173459 📠
Source: OJS 2011/S 069-112609 (2011-04-06)

Avis d'attribution de marché (2011-08-11)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 136 336 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Réglementation: Union européenne

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: 3 centrale parc, avenue Sully Prudhomme

Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-08-11 📅
Date de publication: 2011-08-13 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 155-257567
Se réfère à l'avis: 2011/S 69-112609
Numéro JO-S: 155
Informations complémentaires

Retrouvez cet avis intégral sur http://www.agglo-hautsdebievre.fr. Annonce no 302, B.O.A.M.P. 71 B du 9.4.2011. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 11.8.2011.

Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique de l'offre (55)
2. Prix des prestations (45)

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2011-08-02 📅
Adresse postale: 8 rue des Pyrénées
Commune postale: Rungis
Code postal: 94623
Pays: France 🇫🇷
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 9

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. le president

Informations complémentaires
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Adresse postale: 2-4 bd de l'Hautil BP 30322
Source: OJS 2011/S 155-257567 (2011-08-11)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection (>20 nouveaux marchés)

Services relatifs à la construction (>20)

Services de conduite des travaux (16)

Services de conduite de chantier (11)