Lot 25 bis "sécurité chantier" de l'opération de prolongation de la durée de vie d'Ivry - DGST 25 bis

Syctom Paris

Réalisation d'une mission d'assistance de l'exploitant du centre d'Ivry-Paris XIII en vue d'assurer la sécurité et de protéger la santé de toutes les personnes présentes sur le chantier, en intervenant pendant la réalisation des ouvrages pour mettre en oeuvre les principes généraux de prévention.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2011-02-28. L'appel d'offres a été publié le 2011-01-14.

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2011-01-14 Avis de marché
Avis de marché (2011-01-14)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Services de gardiennage
Quantité ou étendue:
Le titulaire aura à charge de seconder l'exploitant du centre dans sa mission relative à la sécurité de toutes les personnes présentes sur le chantier en intervenant aussi bien au cours de la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet que pendant la réalisation des travaux, afin de mettre en oeuvre les principes généraux de prévention (art. L.235-1 de la loi n° 93-1418 du 31.12.1993, modifié par le décret n° 2003-68 du 24.1.2003).il est à noter que la mission ne concerne que les travaux qui seront réalisés durant l'année 2011.
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Services
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Services de gardiennage 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Adresse postale: 35 boulevard de Sébastopol
Code postal: 75001
Commune postale: Paris
Contact
Adresse Internet: http://www.syctom-paris.fr 🌏
Courrier électronique: marchespublics@syctom-paris.fr 📧

Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-01-14 📅
Date limite de soumission: 2011-02-28 📅
Date de publication: 2011-01-18 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 11-016822
Numéro JO-S: 11
Informations complémentaires
Point 1: la durée du marché. La durée maximale du marché ne pourra excéder 16 mois à compter du premier ordre de service émis après la notification. Point 2: lots. Veuillez trouver ci-dessous, pour information, la liste de l'ensemble des lots relatifs à l'opération de prolongation de la durée de vie de l'usine d'Ivry-Paris 13. La présente consultation concerne uniquement le lot 25 bis: Lot no1: Enrobés, voirie. Lot no2: (supprimé). Lot no3: Travaux généraux. Lot no4: Inspection vidéo des canalisations enterrées. Lot no5: Travaux de génie civil. Lot no6: Grosse mécanique. Lot no7: Chaudronnerie. Lot no8: Grosse chaudronnerie. Lot no9: Fumisterie traditionnelle. Lot no9 bis: Fumisterie traditionnelle. Lot no10: Mécanique de précision. Lot no11: Faisceaux tubulaires. Lot no12: Robinetterie. Lot no13: Revêtement de surface - résine. Lot no14: Ventilateurs d'air primaire et ventilateurs de tirage. Lot no14 bis: Remplacement des roues des ventilateurs de tirage. Page4 / 4. Lot no14 ter: remise en état du rotor du ventilateur d'air primaire du groupe four-chaudière 2. Lot no15: (supprimé). Lot no16: Pompes alimentaires. Lot no17: Travaux sur la grille Beaudrey. Lot no18: Chaîne de déminéralisation. Lot no19: Electricité. Lot no20: Compresseurs électriques. Lot no20bis: Compresseurs diesel. Lot no21: (supprimé). Lot no22: Contrôle-commande. Lot no23: Ascenseurs et monte-charges. Lot no24: Contrôle technique. Lot no 25: Sécurité du chantier. Lot 25 BIS: Sécurité chantier. Lot no26: Contrôle des soudures. Lot no27: Base vie du chantier. Lot no28: Entretien de la base vie du chantier. Lot no29: Laveurs et gaines. Lot no30: Suivi et contrôle du GTA. Lot no31: Equipements chimie. Lot no32: Transports mécaniques des cendres sous chaudières. Lot no33: supprimé. Lot no34: gardiennage. Point 2: Sous critère d'attribution. Le critère technique est décomposé en sous-critères: — la présentation des personnels techniques que le candidat s'engage à affecter à l'exécution des prestations: 50 %, — la note méthodologique: 40 %, — les exemples de documents: 10 %. Le critère prix est décomposé en sous-critères: — en fonction du total forfaitaire 90 %, — En fonction du scénario de consommation 10 %. Point no3: modalités de retrait du dossier de consultation des entreprises: Le dossier de consultation des entreprises est remis gratuitement. Il peut être retiré à l'adresse. Indiquée, en téléphonant préalablement au +33 140131739, ou demandé par fax au +33 145085463, ou en. Le téléchargeant sur le site Internet http://www.achatpublic.com/ ou demandé par courriel: marchespublics@syctom-paris.fr. Point no4: Dématérialisation. Les opérateurs économiques ont la possibilité de télécharger gratuitement le dossier de consultation. Des entreprises sur la plate-forme www.achatpublic.com et également de déposer une candidature et. Offre sous format dématérialisé sur cette même plate-forme. Support téléphonique de la plate-forme. Achatpublic.com: +33 0892232120. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 14.1.2011.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Réalisation d'une mission d'assistance de l'exploitant du centre d'Ivry-Paris XIII en vue d'assurer la sécurité et de protéger la santé de toutes les personnes présentes sur le chantier, en intervenant pendant la réalisation des ouvrages pour mettre en oeuvre les principes généraux de prévention.
Afficher plus
Numéro de référence: DGST 25 BIS
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:
Dans le centre multifilière d'Ivry-Paris XIII, 43 rue Bruneseau, 75013 Paris, FRANCE.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
— Un DC1 (lettre de candidature et d'habilitation du mandataire par ses cotraitants, disponible à l'adresse.
Suivante: http://www.minefe.gouv.fr, thème:marchés publics).
— un DC2 (déclaration du candidat, disponible à l'adresse suivante: http://www.minefe.gouv.fr, thème: marchés publics). A fournir en 3 exemplaires (1 original + 2 copies).
Si le candidat s'appuie sur d'autres opérateurs économiques (groupement ou sous traitant) pour présenter sa candidature,
— production pour chacun de ces opérateurs des mêmes documents qui sont exigés du candidat pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières,
— production d'un engagement écrit de chacun de ces opérateurs justifiant que le candidat dispose de leurs capacités pour l'exécution du marché.
Si les documents fournis ne sont pas rédigés en langue française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.
Situation économique et financière:
— le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du marché réalisées au cours des 3 derniers exercices disponibles,
— une déclaration appropriée des banques ou une preuve d'assurance pour risques professionnels,
— le bilan ou extrait de bilan concernant les 3 dernières années, lorsque l'opérateur est soumis à l'établissement de bilan obligatoire.
Si des raisons objectives empêchent la fourniture de l'une ou l'autre de ces documents aux renseignements, la preuve de la capacité financière pourra être apportée par un moyen considéré.
Comme équivalent par le pouvoir adjudicateur.
Capacité technique et professionnelle:
Le candidat doit renseigner les rubriques demandées dans le DC2. En plus des références habituelles (CA pour les 3 dernières années, effectifs par catégorie, importance du personnel d'encadrement, liste des matériels, etc...), ajouter:
Présentation d'une liste de prestations similaires réalisées en site industriel (si possible sur des usines d'incinérations ou toutes industries présentant des caractéristiques similaires) au cours des 3 dernières années en indiquant notamment le montant, la date et le destinataire.
Afficher plus
Exécution du marché
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Modalités de financement:
Le marché est financé sur des ressources propres prévues au budget 2011.
Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la demande de paiement depuis le 1.7.2010 en application de l'article 98 du code des marchés publics.
Le marché donnera lieu au versement de l'avance prévue à l'article 87 du code des marchés publics.
Si le titulaire n'y a pas renoncé dans le cadre de l'acte d'engagement (cf. CCAP).
Modalités de paiement:
Le marché est à prix forfaitaires et unitaires. Le prix est établi conformément à l'article 3 de l'acte d'engagement. La rémunération du titulaire est mensuelle.le règlement du marché sera effectué par virement administratif selon les procédés de la comptabilité publique en vigueur.
Afficher plus
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Le marché pourra être attribué à une entreprise ou à un groupement d'entreprises, étant entendu que le groupement doit être constitué dès le stade de la candidature.
Dans le cas de candidatures groupées, le mandataire assure la sécurité et l'authenticité des informations transmises au nom des membres du groupement.
Il est exigé pour l'exécution du marché en cas de groupement conjoint que le mandataire du groupement soit solidaire des autres membres du groupement.

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique de l'offre appréciée au regard du mémoire technique (60)
2. Montant de l'offre (40)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Syctom Paris
Contact
Point de contact: direction des marchés et des affaires juridiques
M. Cousseran Emmanuel
Adresse du profil d'acheteur: http://www.achatpublic.com 🌏
Nom: Syctom Paris
Adresse postale: 35 boulevard Sébastopol
Point de contact: direction des marchés et des affaires juridiques,
M. Emmanuel Cousseran
Téléphone: +33 140131754 📞
Fax: +33 145085463 📠
URL pour informations complémentaires: http://www.achatpublic.com 🌏
Nom: Bureau des marchés du Syctom
Adresse postale: 35 bd de Sébastopol
Point de contact: Mme Fabro
Téléphone: +33 140131739 📞

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: DGST 25 BIS
Informations complémentaires
Point 1: la durée du marché.
La durée maximale du marché ne pourra excéder 16 mois à compter du premier ordre de service émis après la notification.
Point 2: lots.
Veuillez trouver ci-dessous, pour information, la liste de l'ensemble des lots relatifs à l'opération de prolongation de la durée de vie de l'usine d'Ivry-Paris 13.
La présente consultation concerne uniquement le lot 25 bis:
Lot no1: Enrobés, voirie.
Lot no2: (supprimé).
Lot no3: Travaux généraux.
Lot no4: Inspection vidéo des canalisations enterrées.
Lot no5: Travaux de génie civil.
Lot no6: Grosse mécanique.
Lot no7: Chaudronnerie.
Lot no8: Grosse chaudronnerie.
Lot no9: Fumisterie traditionnelle.
Lot no9 bis: Fumisterie traditionnelle.
Lot no10: Mécanique de précision.
Lot no11: Faisceaux tubulaires.
Lot no12: Robinetterie.
Lot no13: Revêtement de surface - résine.
Lot no14: Ventilateurs d'air primaire et ventilateurs de tirage.
Lot no14 bis: Remplacement des roues des ventilateurs de tirage.
Page4 / 4.
Lot no14 ter: remise en état du rotor du ventilateur d'air primaire du groupe four-chaudière 2.
Lot no15: (supprimé).
Lot no16: Pompes alimentaires.
Lot no17: Travaux sur la grille Beaudrey.
Lot no18: Chaîne de déminéralisation.
Lot no19: Electricité.
Lot no20: Compresseurs électriques.
Lot no20bis: Compresseurs diesel.
Lot no21: (supprimé).
Lot no22: Contrôle-commande.
Lot no23: Ascenseurs et monte-charges.
Lot no24: Contrôle technique.
Lot no 25: Sécurité du chantier.
Lot 25 BIS: Sécurité chantier.
Lot no26: Contrôle des soudures.
Lot no27: Base vie du chantier.
Lot no28: Entretien de la base vie du chantier.
Lot no29: Laveurs et gaines.
Lot no30: Suivi et contrôle du GTA.
Lot no31: Equipements chimie.
Lot no32: Transports mécaniques des cendres sous chaudières.
Lot no33: supprimé.
Lot no34: gardiennage.
Point 2: Sous critère d'attribution.
Le critère technique est décomposé en sous-critères:
— la présentation des personnels techniques que le candidat s'engage à affecter à l'exécution des prestations: 50 %,
— la note méthodologique: 40 %,
— les exemples de documents: 10 %.
Le critère prix est décomposé en sous-critères:
— en fonction du total forfaitaire 90 %,
— En fonction du scénario de consommation 10 %.
Point no3: modalités de retrait du dossier de consultation des entreprises:
Le dossier de consultation des entreprises est remis gratuitement. Il peut être retiré à l'adresse.
Indiquée, en téléphonant préalablement au +33 140131739, ou demandé par fax au +33 145085463, ou en.
Le téléchargeant sur le site Internet http://www.achatpublic.com/ ou demandé par courriel:
Point no4: Dématérialisation.
Les opérateurs économiques ont la possibilité de télécharger gratuitement le dossier de consultation.
Des entreprises sur la plate-forme www.achatpublic.com et également de déposer une candidature et.
Offre sous format dématérialisé sur cette même plate-forme. Support téléphonique de la plate-forme.
Achatpublic.com: +33 0892232120.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 14.1.2011.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Paris
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Commune postale: Paris
Code postal: 75181
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr 📧
Adresse Internet: http://www.conseil-etat.fr/ta/paris/index.shtml 🌏
Fax: +33 144594646 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2011/S 011-016822 (2011-01-14)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France Ile-de-France Ile-de-France Paris
Produits/services:
Services aux entreprises: droit,... Services d'enquête et de sécurité Services de sécurité Services de gardiennage Services de surveillance