Doublement du collecteur nord entre l'ouvrage "Fossé neuf" et la station de pompage dénommée "Arès gare", commune d'Arès
SI du Bassin d'Arcachon
Travaux de coublement du collecteur nord d'assainissement des eaux usées entre le lieu-dit Fossé Neuf et la station de pompage Arès Gare, par construction d'une canalisation à écoulement libre de 600 mm de diamètre.
Les variantes sont autorisées.
Le délai d'exécution des travaux est de 4 mois + 30 jours de préparation du chantier.
Le délai de réception des offres était de 2011-01-28. L'appel d'offres a été publié le 2011-01-04.
Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?- • Gironde
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2011-01-04 | Avis de marché |
Avis de marché (2011-01-04)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux d'assainissement
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux d'assainissement 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Adresse postale: 16 allée Corrigan, CS 40002
Code postal: 33311
Commune postale: Arcachon Cedex
Contact
Adresse Internet: http://www.siba-bassin-arcachon.fr 🌏
Courrier électronique: commande.publique@siba-bassin-arcachon.fr 📧
Fax: +33 557527475 📠
Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-01-04 📅
Date limite de soumission: 2011-01-28 📅
Date de publication: 2011-01-05 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 2-002756
Numéro JO-S: 2
Informations complémentaires
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Numéro de référence: 11015A01
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Situation économique et financière:
Niveau(x) minimal/minimaux de normes:
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: Groupement conjoint avec mandataire solidaire.
Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. valeur technique (6)
2. prix des prestations (4)
Langues
Langue: français 🗣️
Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: SI du Bassin d'Arcachon
Contact
Point de contact: M. le président
Adresse du profil d'acheteur: http://www.siba-bassin-arcachon.fr 🌏
Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 11015A01
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif
Adresse postale: 9 rue Tastet
Commune postale: Bordeaux
Code postal: 33000
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 556993800 📞
Nom: Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges de marchés publics
Organisme responsable des procédures de médiation
Adresse postale: 4b Esplanade Charles de Gaulle
Commune postale: Bordeaux Cedex
Code postal: 33077
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2011/S 002-002756 (2011-01-04)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux d'assainissement
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux d'assainissement 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Adresse postale: 16 allée Corrigan, CS 40002
Code postal: 33311
Commune postale: Arcachon Cedex
Contact
Adresse Internet: http://www.siba-bassin-arcachon.fr 🌏
Courrier électronique: commande.publique@siba-bassin-arcachon.fr 📧
Fax: +33 557527475 📠
Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-01-04 📅
Date limite de soumission: 2011-01-28 📅
Date de publication: 2011-01-05 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 2-002756
Numéro JO-S: 2
Informations complémentaires
Le dossier de consultation peut être retiré au siège du Syndicat, être expédié sur demande écrite ou être téléchargé sur le site www.siba-bassin-arcachon.fr.
Les plans sont joints exclusivement sur support numérique physique ou disponibles en téléchargement à l'adresse indiquée ci-dessus.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 4.1.2011.
Afficher plus
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Travaux de coublement du collecteur nord d'assainissement des eaux usées entre le lieu-dit Fossé Neuf et la station de pompage Arès Gare, par construction d'une canalisation à écoulement libre de 600 mm de diamètre.
Les variantes sont autorisées.
Le délai d'exécution des travaux est de 4 mois + 30 jours de préparation du chantier.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Capacité à contracter par rapport aux justificatifs demandés ci-dessous.
Si le candidat fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet.
Déclaration sur l'honneur que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du CMP.
Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi des article L5212-1 à L5212-4 du code du travail.
Lettre de pouvoir du candidat.
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles.
Capacité technique et professionnelle:
Déclaration concernant l'outillage, le matériel et l'équipement technique du candidat.
Certificats de capacités pour prestations similaires et/ou copie de la carte professionnelle.
Qualifications souhaitées FNTP 5112 et 5143.
Une entreprise nouvellement créée ou étrangère peut jusitfier par tout moyen de ses capacités techniques, financières et professionnelles.
Dépôts et garanties exigés:
En cas de demande par le titulaire d'une avance, le titulaire devra fournir une garantie à première demande ou une caution personnelle et solidaire à concurrence de 100 % du montant de l'avance.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Le financement sera réalisé sur les fonds propres du Syndicat, budget annexe du service de l'assainissement, opération 1. Le Syndicat se libèrera des sommes dues par mandats administratifs et virements du comptable public, trésorier principal d'Arcachon.
Afficher plus
Le paiement s'effectue dans les conditions prévues à l'article 98 du code des marchés publics et selon les dispositions du décret 2002-232 du 21.2.2002 relatif à la mise en oeuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics.
Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. valeur technique (6)
2. prix des prestations (4)
Langues
Langue: français 🗣️
Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: SI du Bassin d'Arcachon
Contact
Point de contact: M. le président
Adresse du profil d'acheteur: http://www.siba-bassin-arcachon.fr 🌏
Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 11015A01
Informations complémentaires
Le dossier de consultation peut être retiré au siège du Syndicat, être expédié sur demande écrite ou être téléchargé sur le site www.siba-bassin-arcachon.fr.
Les plans sont joints exclusivement sur support numérique physique ou disponibles en téléchargement à l'adresse indiquée ci-dessus.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 4.1.2011.
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif
Adresse postale: 9 rue Tastet
Commune postale: Bordeaux
Code postal: 33000
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 556993800 📞
Nom: Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges de marchés publics
Organisme responsable des procédures de médiation
Adresse postale: 4b Esplanade Charles de Gaulle
Commune postale: Bordeaux Cedex
Code postal: 33077
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2011/S 002-002756 (2011-01-04)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕