Création d'un pôle de développement économique sur l'entrée de ville Pompidou

Ville de Valenciennes

Travaux de création d'un pôle de développement économique sur l'entrée de ville Pompidou.
Le marché fait l'objet d'un lot unique composé de 3 corps d'État:
Corps d'État no 1 - VRD.
Corps d'État no 2 - eclairage public.
Corps d'État no 3 - espaces verts.
Le marché comporte une action d'insertion.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2011-04-07. L'appel d'offres a été publié le 2011-02-11.

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2011-02-11 Avis de marché
Avis de marché (2011-02-11)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction d'artères de grande circulation
Quantité ou étendue:
Le marché fait l'objet d'une tranche ferme et d'une tranche conditionnelle.Tranche ferme:Phase 1: du giratoire au carrefour à feux du chemin des Dames.Phase 2: du carrefour à feux chemin des Dames au giratoire Pompidou (tramway).Phase 3: du giratoire Pompidou au raccordement place du Canada.Tranche conditionnelle:Bretelle d'accès au futur parc technologique.Les variantes sont autorisées dans les limites du dossier de consultation- pour le lot VRD elles seront limitées aux structures de chaussées.
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction d'artères de grande circulation 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Adresse postale: hôtel de ville place d' rmes, BP 90339
Code postal: 59304
Commune postale: Valenciennes Cedex

Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-02-11 📅
Date limite de soumission: 2011-04-07 📅
Date de publication: 2011-02-15 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 31-051059
Numéro JO-S: 31
Informations complémentaires
Sous-critères de jugement des offres. 1. Prix des prestations (pondération: 50 %) L'offre la plus intéressante constituera l'offre de référence et se verra attribuer une note de 5 sur 5. 2. Valeur technique des prestations analysées au travers du mémoire technique (pondération 30 %) Le critère valeur technique sera apprécié en fonction des pièces transmises par le candidat au regard: — de l'organisation et de la conduite de chantier (méthodologie, réactivité) - note 10 %, — les moyens matériels et humains (y compris bureau d'étude interne) - note 7.5 %, — développement durable (méthodologie sur la notion de chantier propre: benne, tri sélectif, laveuse. - la notion de bruit, - utilisation et force de proposition sur les méthodes alternatives de travail et de travaux - sensibilisation et formation du personnel de chantier sur la notion de développement durable - état du parc matériel et son impact sur l'environnement - proposition sur l'utilisation de matériaux et matériel respectant l'environnement - charte environnementale entreprise) - note 7.5 %, — les moyens mis à disposition concernant la signalisation adaptée aux types de travaux - note 5 %. 3. Délai - phasage (pondération: 20 %) Le critère délai sera apprécié en fonction des pièces techniques transmises par le candidat au regard: Du planning (chemin critique, points d'arrêts, décomposition des taches) - note 10. — Des phasages des travaux, avec maintien de la circulation dans les 2 sens- note 10. Le délai d'exécution du marché est de 24 mois (pour la tranche ferme) répartis comme suit: Phase 1 - 5,5 mois à c/de l'ordre de service prescrivant le démarrage des travaux (délai partiel: 2 mois pour la réalisation des bretelles et du giratoire). Phase 2 - 12,5 mois. Phase 3: tranche ferme: 6 mois. Tranche conditionnelle: 3 mois. Les pièces administratives du dossier de consultation sont téléchargeables sur le site Internet des marchés publics de la ville -. Les pièces graphiques pourront être obtenues sur cd rom auprès du service commande publique (demande écrite soit par fax +33 327225768 soit par mail service_commandepublique@ville-valenciennes.fr). Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 11.2.2011.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Travaux de création d'un pôle de développement économique sur l'entrée de ville Pompidou.
Le marché fait l'objet d'un lot unique composé de 3 corps d'État:
Corps d'État no 1 - VRD.
Corps d'État no 2 - eclairage public.
Corps d'État no 3 - espaces verts.
Le marché comporte une action d'insertion.
Les variantes sont acceptées ✅
Quantité ou étendue:
Le marché fait l'objet d'une tranche ferme et d'une tranche conditionnelle.
Tranche ferme:
Phase 1: du giratoire au carrefour à feux du chemin des Dames.
Phase 2: du carrefour à feux chemin des Dames au giratoire Pompidou (tramway).
Phase 3: du giratoire Pompidou au raccordement place du Canada.
Tranche conditionnelle:
Bretelle d'accès au futur parc technologique.
Les variantes sont autorisées dans les limites du dossier de consultation- pour le lot VRD elles seront limitées aux structures de chaussées.
Durée de l'accord: 24 mois
Numéro de référence: VV-CP-DAUGP-11-02-2011

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
— Lettre de candidature DC1, complétée, signée,
— La déclaration du candidat (imprimé DC2) complétée et signée,
— Attestation sur l'honneur en application de l'article 43 du code des marchés publics pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner,
— Le pouvoir de la personne habilitée à engager l'entreprise,
— La copie du ou des jugements prononcés si l'entreprise est en redressement judiciaire.
Situation économique et financière:
— Une note présentant les renseignements permettant de juger de la capacité de l'entreprise à mettre en place une démarche d'assurance qualité et de haute qualité environnementale sur ce type de chantier, notamment:
A) Une certification de la série ISO 9000 délivrée par un organisme accrédité (AFAQ, etc.....)
b) Ou une attestation ou un certificat délivré par l'association travaux qualité
C) Ou tout autre élément prouvant une démarche qualité de l'entreprise, par exemple des rapports d'audit interne, des comptes-rendus de revues de direction, chantiers avec PAQ.
— les renseignements permettant d'évaluer les capacités professionnelles, techniques et financières du candidat, les références en chantier similaire.
d) Un mémoire succinct reprenant les grands thèmes du mémoire technique (5 pages maximum)
Si le candidat s'appuie sur d'autres opérateurs économiques (sous-traitant, co-traitant) fournir les mêmes documents et informations justifiant des capacités professionnelles, et financières.
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
En cas de versement d'une avance sur le montant du marché, il est demandé la constitution d'une garantie à première demande ou à défaut d'une caution personnelle et solidaire.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Paiement par virement bancaire dans un délai global de 30 jours.
Financement prévisionnel:
Etat (PLR) 33 % - ville 25 % -.
Feder/Hainaut 22 % - conseil général 11 % - agglo 9 %.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Les entreprises pourront répondre soit en entreprise générale, soit en groupement conjoint.
En cas de groupement le mandataire de l'équipe sera l'entreprise de VRD.
Le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité de candidat individuel et de membre d'un ou plusieurs groupements.
En cas d'attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles.

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix des prestations (50)
2. Valeur technique des prestations analysées au travers du mémoire technique (30)
3. Délai - Phasage (20)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Valenciennes
Contact
Point de contact: M. le maire de Valenciennes
Nom: Mairie de Valenciennes
Adresse postale: place d'Armes BP 90339
Point de contact: commande publique
Téléphone: +33 32725886 📞
Courrier électronique: service_commandepublique@ville-valenciennes.fr 📧
Fax: +33 327225768 📠
URL pour informations complémentaires: https://marches.rvvn.org/ville-valenciennes 🌏

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: VV-CP-DAUGP-11-02-2011
Informations complémentaires
Sous-critères de jugement des offres.
1. Prix des prestations (pondération: 50 %)
L'offre la plus intéressante constituera l'offre de référence et se verra attribuer une note de 5 sur 5.
2. Valeur technique des prestations analysées au travers du mémoire technique (pondération 30 %)
Le critère valeur technique sera apprécié en fonction des pièces transmises par le candidat au regard:
— de l'organisation et de la conduite de chantier (méthodologie, réactivité) - note 10 %,
— les moyens matériels et humains (y compris bureau d'étude interne) - note 7.5 %,
— développement durable (méthodologie sur la notion de chantier propre: benne, tri sélectif, laveuse. - la notion de bruit, - utilisation et force de proposition sur les méthodes alternatives de travail et de travaux - sensibilisation et formation du personnel de chantier sur la notion de développement durable - état du parc matériel et son impact sur l'environnement - proposition sur l'utilisation de matériaux et matériel respectant l'environnement - charte environnementale entreprise) - note 7.5 %,
Afficher plus
— les moyens mis à disposition concernant la signalisation adaptée aux types de travaux - note 5 %.
3. Délai - phasage (pondération: 20 %)
Le critère délai sera apprécié en fonction des pièces techniques transmises par le candidat au regard:
Du planning (chemin critique, points d'arrêts, décomposition des taches) - note 10.
— Des phasages des travaux, avec maintien de la circulation dans les 2 sens- note 10.
Le délai d'exécution du marché est de 24 mois (pour la tranche ferme) répartis comme suit:
Phase 1 - 5,5 mois à c/de l'ordre de service prescrivant le démarrage des travaux (délai partiel: 2 mois pour la réalisation des bretelles et du giratoire).
Phase 2 - 12,5 mois.
Phase 3: tranche ferme: 6 mois.
Tranche conditionnelle: 3 mois.
Les pièces administratives du dossier de consultation sont téléchargeables sur le site Internet des marchés publics de la ville -.
Les pièces graphiques pourront être obtenues sur cd rom auprès du service commande publique (demande écrite soit par fax +33 327225768 soit par mail service_commandepublique@ville-valenciennes.fr).
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 11.2.2011.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif
Adresse postale: 143 rue Jacquemars Giélée
Commune postale: Lille
Code postal: 59000
Pays: France 🇫🇷
Informations sur les délais d'introduction des recours:
En cours de consultation, jusqu'à la conclusion du contrat: procédure de référé précontractuel, en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence, dans les conditions prévues aux articles L551-1 et suivants du code de justice administrative (CJA), par requête adressé au président du tribunal susvisé.
Afficher plus
Après conclusion du contrat: procédure de référé contractuel, en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence, dans les conditions prévues aux articles L551-13 et suivants du CJA, par requête adressée au président du tribunal susvisé. Procédure de plein contentieux, pour contester la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, et solliciter une indemnité, cette action au fond pouvant être assortie d'une demande de suspension dans les conditions prévues à l'article L521-1 du CJA.
Afficher plus
Source: OJS 2011/S 031-051059 (2011-02-11)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de préparation de chantier Travaux de démolition de bâtiments et... Travaux de fouille et de terrassement Travaux d'aménagement paysager Travaux d'aménagement paysager... Travaux de construction complète ou... Travaux de construction de pipelines, de... Travaux de construction, de fondation et... Travaux de construction d'autoroutes,...