Construction du lycée de l'hôtellerie, restauration, boulangerie et pâtisserie d'Ifs (14). Appel d'offres ouvert

Conseil régional Basse-Normandie

La région Basse-Normandie a décidé de construire un lycée de l'hôtellerie-restauration, de la boulangerie et de la pâtisserie sur un terrain situé à Ifs. Sa capacité sera d'environ 700 élèves. Cette opération de construction d'une surface utile de plus 11 500 m comprendra notamment:

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2011-07-13. L'appel d'offres a été publié le 2011-05-20.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2011-05-20 Avis de marché
2012-01-09 Avis d'attribution de marché
2012-04-02 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2011-05-20)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de bâtiments scolaires
Quantité ou étendue:
Seuls les lots 1, 3, 6, 7, 8, 12, 15, 16, 19, 23 et 24 font l'objet de la présente consultation, les lots 2, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 20, 22, 25 et 26 font l'objet d'une procédure adaptée en application de l'article 27 III-1.Le lot 21, relatif à de la fourniture, fera, ultérieurement, l'objet d'une procédure en appel d'offres.Possibilité de recourir à l'article 35° du code des marchés publics français afin de procéder à la réalisation de prestations similaires à celles qui seront confiées au titulaire du marché.L'estimation du montant de l'ensemble des travaux est de 29 415 970 EUR HT.
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de bâtiments scolaires 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Adresse postale: service des marchés - abbaye aux dames - BP 523
Code postal: 14035
Commune postale: Caen Cedex
Contact
Adresse Internet: https://marchespublics.crbn.fr 🌏
Courrier électronique: sdm@crbn.fr 📧
Téléphone: +33 231069815 📞
Fax: +33 231069734 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-05-20 📅
Date limite de soumission: 2011-07-13 📅
Date de publication: 2011-05-25 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 100-163619
Numéro JO-S: 100
Informations complémentaires
Durée du marché: le marché débutera à la date de sa notification pour se terminer à la réception des travaux. Le délai d'exécution des travaux est fixé à 26 mois (dont 2 mois de préparation) à compter de la date fixée dans l'ordre de service de démarrage des travaux. Le dossier de consultation sera fourni gratuitement aux candidats jusqu'à la date de réception des plis par retrait auprès de la maison du document - Copy Caen, 33 avenue de la côte de nacre, 14000 Caen, FRANCE (+33 231951717) ou par téléchargement sur le site https://marchespublics.crbn.fr, sauf pour les plans qui sont à retirer à Copy Caen. Pas d'option au sens du droit français. Unité monétaire utilisée: l'euro. Conditions de remise des offres ou des candidatures: par voie postale avec avis de réception, par chronopost (ou similaire), par remise contre récépissé au service marchés publics à l'adresse de la région ou par voie électronique sur le site https://marchespublics.crbn.fr (détail dans le règlement de consultation). Des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus auprès de M. Malartre - Auxitec - 171 boulevard Amiral Mouchez - 76086 Le Havre - FRANCE - tél. +33 235537272 - fax +33 235537299. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 20.5.2011.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
La région Basse-Normandie a décidé de construire un lycée de l'hôtellerie-restauration, de la boulangerie et de la pâtisserie sur un terrain situé à Ifs. Sa capacité sera d'environ 700 élèves. Cette opération de construction d'une surface utile de plus 11 500 m
Afficher plus
— une zone d'enseignement général 1 350 m
— une zone d'accueil-administration et CDI 1 480 m
— une zone professionnelle 3 420 m
— une zone technique régionale dont une salle de conférence de 150 places et un show-room,
— une zone d'accompagnement constituée d'un gymnase (1 370 m
La région Basse Normandie dans sa démarche de développement durable souhaite que cette construction soit réalisée dans le cadre d'une démarche HQE qui sera certifiée par un organisme indépendant.
Numéro du lot: 1
Brève description: Gros œuvre.
Numéro du lot: 3
Brève description: Étanchéités - couverture sèche - panneaux photovoltaïques.
Numéro du lot: 6
Brève description: Menuiseries extérieures aluminium et bois-aluminium / fermetures.
Numéro du lot: 7
Brève description: Ossature métallique - serrurerie.
Numéro du lot: 8
Brève description: Menuiseries intérieures - parquet.
Numéro du lot: 12
Brève description: Carrelages - faïences.
Numéro du lot: 15
Brève description: Électricité courants forts et faibles.
Numéro du lot: 16
Brève description: Chauffage - traitement d'air.
Numéro du lot: 19
Brève description: VRD - aménagement extérieur.
Numéro du lot: 23
Brève description: Équipements de cuisine.
Numéro du lot: 24
Brève description: Équipements de boulangerie et pâtisserie.
Quantité ou étendue:
Seuls les lots 1, 3, 6, 7, 8, 12, 15, 16, 19, 23 et 24 font l'objet de la présente consultation, les lots 2, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 20, 22, 25 et 26 font l'objet d'une procédure adaptée en application de l'article 27 III-1.
Le lot 21, relatif à de la fourniture, fera, ultérieurement, l'objet d'une procédure en appel d'offres.
Possibilité de recourir à l'article 35° du code des marchés publics français afin de procéder à la réalisation de prestations similaires à celles qui seront confiées au titulaire du marché.
L'estimation du montant de l'ensemble des travaux est de 29 415 970 EUR HT.
Numéro de référence: Appel-offres-travaux-lycee-ifs

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
— Dc1 (lettre de candidature) et Dc2 (déclaration du candidat) dernière version disponible sur le site du Minefi (http://www.colloc.bercy.gouv.fr/colo_struct_marc_publ/form_tele/decl_cand.html),
— pouvoir de la personne habilitée à engager le candidat.
Situation économique et financière:
Déclaration concernant le chiffre d'affaire, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles.
Niveau(x) minimal/minimaux de normes:
— déclaration indiquant les moyens humains et matériels du candidat,
— présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années notamment HQE et BBC,
— certificats de qualifications professionnelles:
—— le lot n° 1: gros-œuvre: Qualibat 2212 ou équivalent - béton armé et béton précontraint,
—— le lot n° 3: étanchéités - couverture sèche - panneaux photovoltaïques: Qualibat 3213 ou équivalent - étanchéité en matériaux bitumineux en feuilles,
—— le lot n° 6: menuiseries extérieures aluminium et bois-aluminium / fermetures: Qualibat 3512 ou équivalent - fourniture et pose de menuiseries extérieures métalliques,
—— le lot n° 7: ossature métallique - serrurerie: Qualibat 4412 ou équivalent - métallerie,
—— le lot n° 8: menuiseries intérieures - parquet: Qualibat 4312 ou équivalent - menuiserie en bois et Qualibat 4333 ou équivalent - parquetage,
—— et le lot n° 12: carrelages - faïences: Qualibat 6252 ou équivalent - chapes rapportées et Qualibat 6312 ou équivalent - carrelages - revêtements - mosaïques.
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Une retenue de garantie de 5 % est exercée sur les acomptes jusqu'à la fin du délai de garantie de parfait achèvement.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Le marché sera financé sur fonds propres de la Région.
Délai de paiement: 30 jours à réception de la facture. Une avance sera versée conformément à l'article 87 du code des marchés publics français.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Le mandataire du groupement conjoint est solidaire pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard du pouvoir adjudicateur.
Autres conditions particulières:
En application des dispositions de l'article 14 du code des marchés publics français, l'exécution du marché comporte une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique pour les lots 1, 6, 7, 8, 12, 15, 16 et 19 de la présente consultation.

Procédure
Période de validité de l'offre: 150 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique appréciée en fonction de la description de l'organisation mise en œuvre pour la réalisation du chantier 10 %, des moyens humains affectés au chantier 10 %, des moyens matériels affectés au chantier 10 %, et des caractéristiques techniques de la proposition sur la base des documents décrivant les choix techniques retenus 10 % (40)
2. Prix (60)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Conseil régional Basse-Normandie
Contact
Point de contact: M. le Président du conseil régional
conseil régional

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: Appel-offres-travaux-lycee-ifs
Informations complémentaires
Durée du marché: le marché débutera à la date de sa notification pour se terminer à la réception des travaux. Le délai d'exécution des travaux est fixé à 26 mois (dont 2 mois de préparation) à compter de la date fixée dans l'ordre de service de démarrage des travaux.
Afficher plus
Le dossier de consultation sera fourni gratuitement aux candidats jusqu'à la date de réception des plis par retrait auprès de la maison du document - Copy Caen, 33 avenue de la côte de nacre, 14000 Caen, FRANCE (+33 231951717) ou par téléchargement sur le site https://marchespublics.crbn.fr, sauf pour les plans qui sont à retirer à Copy Caen. Pas d'option au sens du droit français.
Afficher plus
Unité monétaire utilisée: l'euro.
Conditions de remise des offres ou des candidatures: par voie postale avec avis de réception, par chronopost (ou similaire), par remise contre récépissé au service marchés publics à l'adresse de la région ou par voie électronique sur le site https://marchespublics.crbn.fr (détail dans le règlement de consultation).
Afficher plus
Des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus auprès de M. Malartre - Auxitec - 171 boulevard Amiral Mouchez - 76086 Le Havre - FRANCE - tél. +33 235537272 - fax +33 235537299.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 20.5.2011.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif
Adresse postale: 6 rue Arthur le Duc
Commune postale: Caen
Code postal: 14000
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 231707272 📞
Nom: Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges - Service général des affaires régionales (SGAR)
Organisme responsable des procédures de médiation
Adresse postale: 6 quai Seneray - BP 33515
Commune postale: Nantes Cedex 1
Code postal: 44035
Téléphone: +33 240086464 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Adresse postale: 6 rue Arthur Le Duc
Source: OJS 2011/S 100-163619 (2011-05-20)
Avis d'attribution de marché (2012-01-09)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 1 835 745,87 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Adresse postale: service des marchés Abbaye-aux-Dames, BP 523

Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-01-09 📅
Date de publication: 2012-01-11 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 6-007914
Se réfère à l'avis: 2011/S 100-163619
Numéro JO-S: 6
Informations complémentaires
Les marchés sont consultables au service des marchés publics sur RDV - Tél: +33 231069815 - fax: +33 231069734 - courriel: sdm@crbn.fr Les lots 1 et 16 ont été relancés en marché négocié art 35-1 du CMP et les lots 6,7,8 et 12 ont été relancés en appel d'offres ouvert Cette consultation sera réalisée dans le cadre d'une démarche HQE les lots 1,6,7,8,12,15,16 et 19 comportaient une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique. Annonce no 172, BOAMP 102 A. Annonce no 156, BOAMP 102 B du 25.5.2011. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 9.1.2012.
Afficher plus

Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique appréciée en fonction de la description de l'organisation mise en oeuvre pour la réalisation du chantier 10 %, des moyens humains affectés au chantier 10 %, des moyens matériels affectés au chantier 10 %, et des caractéristiques techniques de la proposition sur la base des documents décrivant les choix techniques retenus 10 %. (40)
2. Prix. (60)

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2011-09-28 📅
Nom: Marie et Cie
Adresse postale: BP 2
Commune postale: Remilly-sur-Lozon
Code postal: 50570
Pays: France 🇫🇷

2️⃣
Nom: Forclum Basse Normandie
Adresse postale: ZI le Martray
Commune postale: Giberville
Code postal: 14730

3️⃣
Nom: Eurovia Basse Normandie
Adresse postale: ZI Caen Canal
Commune postale: Blainville-sur-Orne
Code postal: 14550

4️⃣
Nom: EC Cuisines
Adresse postale: 60 avenue Pierre Mendès France
Commune postale: Mondeville
Code postal: 14120

5️⃣
Nom: Gouville Froid
Adresse postale: 3 avenue des Carrières
Commune postale: Bretteville-sur-Odon
Code postal: 14760
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
4
1
Source: OJS 2012/S 006-007914 (2012-01-09)
Avis d'attribution de marché (2012-04-02)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 9 389 458,32 💰

Pouvoir adjudicateur
Identité
Type de pouvoir adjudicateur: Non spécifié
Adresse postale: service des marches Abbaye aux Dames BP 523

Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-04-02 📅
Date de publication: 2012-04-04 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 66-106966
Numéro JO-S: 66
Informations complémentaires
Annonce no 172, BOAMP 102 A.Annonce no 156, BOAMP 102 B du 25.5.2011. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 2.4.2012.

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2012-01-25 📅
Nom: Cmeg
Adresse postale: ZA de Cardonville rue Compagnie D
Commune postale: Bretteville-L'Orgueilleuse
Code postal: 14740
Nom: Missenard Quint
Adresse postale: 66 boulevard de la Haie des Cognets
Commune postale: Saint Jacques de la Lande
Code postal: 35136
Source: OJS 2012/S 066-106966 (2012-04-02)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Fournisseurs:
CMEG EC Cuisines Eurovia Basse Normandie Forclum Basse Normandie Gouville Froid Marie et cie Missenard Quint
Produits/services:
Meubles (y compris les meubles de... Équipement divers Équipement de restauration Matériel pour la préparation des aliments Équipement de cuisine industrielle Travaux de construction Travaux de préparation de chantier Travaux de démolition de bâtiments et... Travaux de fouille et de terrassement Travaux de terrassement