Construction du crématorium "Le rivage"

Communauté d'agglomération du boulonnais

Cette construction comprend:
En tranche ferme:
— un bâtiment principal d'accueil, de cérémonie et de locaux techniques,
— un site cinéraire,
— des aménagements extérieurs comprenant 200 places de parkings paysagers et des liaisons piétonnes.
En tranche conditionnelle 1: un bâtiment de convivialité et les voies afférentes ainsi que le parvis au droit de ce bâtiment.
En tranche conditionnelle 2: l'extension du site cinéraire.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2011-04-12. L'appel d'offres a été publié le 2011-02-28.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• Communauté d'agglomération du boulonnais

Qu'est-ce que c'est ?

Historique des marchés publics

Date	Document
2011-02-28	Avis de marché
2011-08-04	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2011-02-28)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de bâtiments liés à la santé et aux services sociaux, de crématoriums et de toilettes publiques
Quantité ou étendue:

Les travaux sont répartis en 13 lots de consultation désignés ci-après. Ces lots feront l'objet de marchés séparés au sens de l'article 10 du code des marchés publics.Lot 01 vrd / terrassements.Lot 02 aménagements extérieurs / espaces verts.Lot 03 gros oeuvre / charpente.Lot 04 couverture / etanchéité / bardage.Lot 05 menuiseries extérieures / verreries / protections solaire.Lot 06 menuiseries intérieures /Cloisons/ faux-plafond isolation / traitement acoustique.Lot 07 serrurerie / mobilier spécifique.Lot 08 peinture / revêtement sols / signalétique.Lot 09 carrelage / faïence.Lot 10 électricité / courants faibles / courants forts.Lot 11 chauffage/ rafraîchissement ventilation plomberie / sanitaires.Lot 12 appareils spécifiques liés à la crémation.Lot 13 monte-charge.Les lots suivants comportent des options obligatoires:Lot 1:— extension du parking visiteur (tranche ferme),— raccordement des réseaux d'eaux pluviales de la voirie lourde et de la contre-allée sur le réseau de la dir Nord (tranche ferme).Lot 2:— galerie le long de la contre-allée (tranche ferme),— volet paysager en remplacement du canal (tranche ferme),— chaises dans le site cinéraire (tranche ferme),— entretien des espaces verts (tranche ferme),— entretien des espaces verts (tranche conditionnelle 1),— entretien des espaces verts (tranche conditionnelle 2).Lot 6:— platelage bois au droit des parvis de la grande salle des hommages (tranche ferme),— platelage bois au droit de la salle convivialité (tranche conditionnelle 1).Lot 10:— luminaires intérieurs (tranche ferme),— luminaires extérieurs (tranche ferme),— éclairage de la galerie le long de la contre-allée (tranche ferme),— éclairage du site cinéraire (tranche conditionnelle 1),— luminaires extérieurs (tranche conditionnelle 2).Lot 11:— production eau chaude centralisée avec bouclage et récupération de chaleur sur les fours (tranche ferme),— 2ème chaudière (tranche ferme).Lot 12:— ligne de filtration double (tranche ferme).

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de bâtiments liés à la santé et aux services sociaux, de crématoriums et de toilettes publiques 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Adresse postale: 1 boulevard du Bassin Napoléon, BP 755
Code postal: 62321
Commune postale: Boulogne-sur-Mer Cedex
Contact
Adresse Internet: http://www.agglo-boulonnais.fr/ 🌏
Courrier électronique: cballe@agglo-boulonnais.fr 📧
Téléphone: +33 321103617 📞
Fax: +33 321102850 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-02-28 📅
Date limite de soumission: 2011-04-12 📅
Date de publication: 2011-03-02 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 42-068266
Numéro JO-S: 42
Informations complémentaires

Détail de l'appréciation de la valeur technique: 20 %: qualité et précision du dossier technique fourni. Qualité des produits proposés détaillée dans les fiches techniques (précisions des fiches); 10 %: méthode d'organisation pour la bonne exécution des travaux et le respect des délais (continuité dans les travaux sans baisse d'effectifs durant la période du délai contractuel); 10 %: le respect de la revalorisation des déchets et la gestion du chantier. Le dossier de consultation des entreprises ne sera pas disponible sur support papier. Il est disponible gratuitement à l'adresse électronique suivante: http://agglo-boulonnais.e-marchespublics.com. Les candidats peuvent aussi demander la transmission du dossier de consultation sur un support physique électronique. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 28.2.2011.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Cette construction comprend:

En tranche ferme:

— un bâtiment principal d'accueil, de cérémonie et de locaux techniques,

— un site cinéraire,

— des aménagements extérieurs comprenant 200 places de parkings paysagers et des liaisons piétonnes.

En tranche conditionnelle 1: un bâtiment de convivialité et les voies afférentes ainsi que le parvis au droit de ce bâtiment.

En tranche conditionnelle 2: l'extension du site cinéraire.

Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: vrd - terrassements
Brève description:

Le présent lot comprend une tranche ferme et une tranche conditionnelle…

… 1.La tranche ferme comporte 2 options obligatoires:— extension du parking visiteur,— raccordement des réseaux d'eaux pluviales de la voirie lourde et de la contre-allée sur le réseau de la dir Nord.

… 1.

La tranche ferme comporte 2 options obligatoires:

— extension du parking visiteur,

— raccordement des réseaux d'eaux pluviales de la voirie lourde et de la contre-allée sur le réseau de la dir Nord.

Durée de l'accord: 12 mois
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: aménagements extérieurs - espaces verts
Brève description:

Le présent lot comprend une tranche ferme et 2 tranches…

… conditionnelles.La tranche ferme comporte quatre options obligatoires:— galerie le long de la contre-allée,— volet paysager en remplacement du canal,— chaises dans le site cinéraire,— entretien des espaces verts.La tranche conditionnelle 1 comporte une option obligatoire:— entretien des espaces verts.La tranche conditionnelle 2 comporte une option obligatoire:— entretien des espaces verts.

… conditionnelles.

La tranche ferme comporte quatre options obligatoires:

— galerie le long de la contre-allée,

— volet paysager en remplacement du canal,

— chaises dans le site cinéraire,

— entretien des espaces verts.

La tranche conditionnelle 1 comporte une option obligatoire:

La tranche conditionnelle 2 comporte une option obligatoire:

Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: gros oeuvre - charpente
Numéro du lot: 4
Intitulé du lot: couverture/Etanchéité/Bardage
Numéro du lot: 5
Intitulé du lot: menuiseries extérieures/verrerie/protections solaires
Brève description:

Le présent lot comprend une tranche ferme et une tranche conditionnelle 1.L.

Numéro du lot: 6
Intitulé du lot: menuiseries intérieures
Brève description:

Le présent lot comprend une tranche ferme et une tranche conditionnelle 1.La tranche ferme comporte une option obligatoire:— platelage bois au droit des parvis de la grande salle des hommages.La tranche conditionnelle 1 comporte une option obligatoire:— platelage bois au droit de la salle de convivialité.

La tranche ferme comporte une option obligatoire:

— platelage bois au droit des parvis de la grande salle des hommages.

— platelage bois au droit de la salle de convivialité.

Numéro du lot: 7
Intitulé du lot: serrurerie/Mobilier spécifique
Numéro du lot: 8
Intitulé du lot: painture/Revêtements de sols/signalétique
Numéro du lot: 9
Intitulé du lot: carrelage/Faïence
Numéro du lot: 10
Intitulé du lot: electricité/Courants forts/courants faibles
Brève description:

Le présent lot comprend une tranche ferme et 2 tranches conditionnelles.La tranche ferme comporte 3 options obligatoires:— luminaires intérieurs,— luminaires extérieurs,— éclairage de la galerie le long de la contre-allée.La tranche conditionnelle 1 comporte une option obligatoire:— éclairage du site cinéraire.La tranche conditionnelle 2 comporte une option.

La tranche ferme comporte 3 options obligatoires:

— luminaires intérieurs,

— luminaires extérieurs,

— éclairage de la galerie le long de la contre-allée.

— éclairage du site cinéraire.

La tranche conditionnelle 2 comporte une option.

Numéro du lot: 11
Intitulé du lot: chauffage/Rafraîchissement ventilation plomberie/sanitaires
Brève description:

Le présent lot comprend une tranche ferme et une tranche conditionnelle 1.La tranche ferme comporte 2 options obligatoires:— production d'eau chaude centralisée avec bouclage et récupération de chaleur sur les fours,— 2èmes chaudière.

— production d'eau chaude centralisée avec bouclage et récupération de chaleur sur les fours,

— 2èmes chaudière.

Numéro du lot: 12
Intitulé du lot: appareils spécifiques liés à la crémation
Brève description:

Le présent lot comprend une tranche ferme.La tranche ferme comporte une option obligatoire:— ligne de filtration double.

Le présent lot comprend une tranche ferme.

— ligne de filtration double.

Numéro du lot: 13
Intitulé du lot: monte-Charge
Quantité ou étendue:

Les travaux sont répartis en 13 lots de consultation désignés ci-après. Ces lots feront l'objet de marchés séparés au sens de l'article 10 du code des marchés publics.

Lot 01 vrd / terrassements.

Lot 02 aménagements extérieurs / espaces verts.

Lot 03 gros oeuvre / charpente.

Lot 04 couverture / etanchéité / bardage.

Lot 05 menuiseries extérieures / verreries / protections solaire.

Lot 06 menuiseries intérieures /Cloisons/ faux-plafond isolation / traitement acoustique.

Lot 07 serrurerie / mobilier spécifique.

Lot 08 peinture / revêtement sols / signalétique.

Lot 09 carrelage / faïence.

Lot 10 électricité / courants faibles / courants forts.

Lot 11 chauffage/ rafraîchissement ventilation plomberie / sanitaires.

Lot 12 appareils spécifiques liés à la crémation.

Lot 13 monte-charge.

Les lots suivants comportent des options obligatoires:

Lot 1:

— extension du parking visiteur (tranche ferme),

— raccordement des réseaux d'eaux pluviales de la voirie lourde et de la contre-allée sur le réseau de la dir Nord (tranche ferme).

Lot 2:

— galerie le long de la contre-allée (tranche ferme),

— volet paysager en remplacement du canal (tranche ferme),

— chaises dans le site cinéraire (tranche ferme),

— entretien des espaces verts (tranche ferme),

— entretien des espaces verts (tranche conditionnelle 1),

— entretien des espaces verts (tranche conditionnelle 2).

Lot 6:

— platelage bois au droit des parvis de la grande salle des hommages (tranche ferme),

— platelage bois au droit de la salle convivialité (tranche conditionnelle 1).

Lot 10:

— luminaires intérieurs (tranche ferme),

— luminaires extérieurs (tranche ferme),

— éclairage de la galerie le long de la contre-allée (tranche ferme),

— éclairage du site cinéraire (tranche conditionnelle 1),

— luminaires extérieurs (tranche conditionnelle 2).

Lot 11:

— production eau chaude centralisée avec bouclage et récupération de chaleur sur les fours (tranche ferme),

— 2ème chaudière (tranche ferme).

Lot 12:

— ligne de filtration double (tranche ferme).

Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code CPV supplémentaire: IA04
IA09

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

— copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire,

— déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du CMP,

— renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article l. 5212-1 à 4 du code du travail.

Situation économique et financière:

— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles,

— déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.

Capacité technique et professionnelle:

— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années,

— liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin,

— indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du contrat,

— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de même nature,

— la description des moyens en personnel et matériels proposés pour l'exécution des missions hsps.

Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:

Une retenue de garantie de 5,00 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par le comptable assignataire des paiements. Cette retenue de garantie peut être remplacée par une garantie à première demande ou par une caution personnelle et solidaire.

Une avance est accordée au titulaire.le titulaire doit justifier de la constitution d'une caution personnelle et solidaire ou d'une garantie à première demande à concurrence de 50,00 % du montant de l'avance.

Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

Les sommes nécessaires à la réalisation de l'opération sont inscrites au budget de la collectivité.

Le délai global de paiement est de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

L'offre, qu'elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer tous les sous-traitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les prestations (et leur montant) dont la sous-traitance est envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants qui l'exécuteront à la place du titulaire, sauf lorsque le montant est inférieur à 600 EUR (TTC).

En cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement solidaire. Si le groupement attributaire du marché est d'une forme différente, il pourra se voir contraint d'assurer sa transformation pour se conformer au souhait du pouvoir adjudicateur tel qu'il est indiqué ci-dessus.

Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois:

— en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements,

— en qualité de membres de plusieurs groupements.

Autres conditions particulières:

Pour promouvoir l'emploi et combattre l'exclusion, la communauté d'agglomération du boulonnais souhaite faire appel à ses partenaires privilégiés que sont les entreprises qui répondent à ses appels publics à la concurrence.

Pour les lots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 et 11 et en application de l'article 14 du code des marchés, l'entreprise choisie, quelle qu'elle soit, proposera, pour l'exécution du marché, une action d'insertion qui permette l'accès ou le retour à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières.

Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix (60)
2. Valeur technique (40)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Communauté d'agglomération du Boulonnais
Contact
Point de contact: cellule marchés publics
Carine Balle
Adresse du profil d'acheteur: http://agglo-boulonnais.e-marchespublics.com 🌏
Nom: Communauté d'agglomération du Boulonnais
Point de contact: Carine balle
Téléphone: +33 321103636 📞
URL des documents: http://www.agglo-boulonnais.e-marchespublics.com 🌏
URL pour la participation: http://www.agglo-boulonnais.e-marchespublics.com 🌏

Référence
Informations complémentaires

Détail de l'appréciation de la valeur technique:

20 %: qualité et précision du dossier technique fourni. Qualité des produits proposés détaillée dans les fiches techniques (précisions des fiches);

10 %: méthode d'organisation pour la bonne exécution des travaux et le respect des délais (continuité dans les travaux sans baisse d'effectifs durant la période du délai contractuel);

10 %: le respect de la revalorisation des déchets et la gestion du chantier.

Le dossier de consultation des entreprises ne sera pas disponible sur support papier. Il est disponible gratuitement à l'adresse électronique suivante: http://agglo-boulonnais.e-marchespublics.com.

Les candidats peuvent aussi demander la transmission du dossier de consultation sur un support physique électronique.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 28.2.2011.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif
Adresse postale: 143 rue Jacquemars Giélée
Commune postale: Lille
Code postal: 59000
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-lille@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 320631300 📞
Adresse Internet: http://www.conseil-etat.fr/ta/lille/index.shtml 🌏
Fax: +33 320631347 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du Tribunal administratif
Source: OJS 2011/S 042-068266 (2011-02-28)

Avis d'attribution de marché (2011-08-04)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 1 004 900,75 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: 1 bd du Bassin Napoléon, BP 755

Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-08-04 📅
Date de publication: 2011-08-06 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 150-248886
Se réfère à l'avis: 2011/S 42-068266
Numéro JO-S: 150
Informations complémentaires

Cet avis vaut avis de signature des marchés. Date de signature du marché: 18.7.2011 Les candidats évincés peuvent former un recours de plein contentieux dans un délai de 2 mois à compter de la publication du présent avis devant le Tribunal administratif de Lille. Modalités de consultation du marché: sur simple demande à cballe@agglo-boulonnais.fr. Annonce n° 167, BOAMP 43 A. Annonce n° 292, BOAMP 43 B du 2.3.2011. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 4.8.2011.

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2011-06-10 📅

2️⃣

3️⃣

4️⃣

5️⃣

6️⃣

7️⃣

8️⃣

9️⃣

1️⃣0️⃣

1️⃣1️⃣

1️⃣2️⃣

1️⃣3️⃣
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 7
3
4
2
1
6
5
Source: OJS 2011/S 150-248886 (2011-08-04)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de bâtiments (>20)

Travaux de construction de bâtiments liés à la santé et aux services sociaux, de crématoriums et de toilettes publiques (13)