Construction de l'hôtel de la région Auvergne

Conseil régional d'Auvergne

Marché de travaux relatif à la construction d'un immeuble de bureaux pour regrouper les services de la région Auvergne.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2011-07-25. L'appel d'offres a été publié le 2011-06-08.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2011-06-08 Avis de marché
2011-06-27 Informations complémentaires
2011-10-07 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2011-06-08)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de bâtiments
Quantité ou étendue:
L'ouvrage à réaliser, d'une surface hors oeuvre nette de 16 800 mètres carrés environ et d'une surface hors oeuvre brute de 26 900 mètres carrés environ comporte:— 1 bâtiment abritant des stationnements, des bureaux ainsi que des locaux de service,— 3 patios plantés (à rez de chaussée et partiellement à niveau 1) fermés en partie verticale et en partie haute.L'opération comporte également le traitement des aménagements extérieurs dont l'aménagement d'un parc de stationnement de 80 places environ.La construction est caractérisée par:— une structure béton (pour les infrastructures des niveaux 0 et 1), certains voiles restant apparents (matricé ou teinté),— 3 niveaux supérieurs en structure bois,— une double façade sur les 3 derniers niveaux en ventelles réalisés en éléments verriers partiellement mobiles,— des verrières en fermeture des patios,— des capteurs photovoltaïques intégrés dans ces verrières, en toiture et en façade des équipements techniques,— des murs rideaux, chassis bois et chassis mixtes bois/aluminium,— des plafonds rayonnants réversibles.La construction se situe en bordure du tramway et fera l'objet d'une démarche de certification selon le référentiel bâtiments tertiaires - démarche HQE® de Certivéa, niveau de performance BBC Effinergie.Délai d'exécution 25 mois maximum.
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de bâtiments 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Adresse postale: boîte postale 60
Code postal: 63402
Commune postale: Chamalières Cedex
Contact
Adresse Internet: http://www.auvergne.org 🌏
Téléphone: +33 473318585 📞

Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-06-08 📅
Date limite de soumission: 2011-07-25 📅
Date de publication: 2011-06-10 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 111-182909
Se réfère à l'avis: 2011/S 45-073718
Numéro JO-S: 111
Informations complémentaires
Les pièces écrites du dossier de consultation sont téléchargeables sur le profil d'acheteur du Conseil régional d'auvergne https://marches.local-trust.com/cr-auvergne/. Les pièces écrites et graphiques sont disponibles sur supports physiques électroniques sur demande écrite à adresser au Conseil régional d'auvergne à l'attention de Françoise Jarry, fax +33 473318589. Il sera envoyé un seul exemplaire des supports physiques à chaque candidat en ayant fait la demande. Le mode de transmission des offres retenu par le pouvoir adjudicateur est le mode papier. Les documents sont à remettre en un exemplaire sous pli cacheté (une seule enveloppe) portant les mentions: "Marché de travaux pour la construction de l'hôtel de Région Auvergne" "Ne pas ouvrir" et le cachet de l'entreprise ou du mandataire en cas de groupement .Ils devront: — soit être envoyés par pli recommandé avec avis de réception postal à l'adresse suivante: Conseil régional d'Auvergne, 13/15 avenue de Fontmaure, BP 60, 63402 Chamalières Cedex, FRANCE, — soit être remis contre récépissé de 9:00 à 17:00 du lundi au vendredi au Conseil régional d'auvergne 13/15 avenue de Fontmaure à Chamalières. Les candidats qui ne souhaitent pas respecter le mode de transmission des offres retenu par le maître d'ouvrage doivent adresser leurs plis par voie électronique à l'adresse suivante: https://marches.local-trust.com/cr-auvergne/. Les conditions de présentation des plis électroniques sont similaires à celles exigées pour les réponses sur support papier. La transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique. Le fuseau horaire de référence est celui de (GMT+1:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid. Aucun format électronique n'est préconisé pour la transmission des documents. Cependant les fichiers devront être transmis dans des formats largement disponibles .Le niveau minimum de signature électronique exigé des candidats est le niveau II (équivalent classe 3) de la PRIS V1 (politique de référencement intersectorielle de sécurité). Le certificat de signature utilisé doit être référencé sur la liste disponible à l'adresse suivante:htpp://www.entreprises.minefi.gouv.fr/certificats/. Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge de chaque candidat. Tout document contenant un virus informatique fera l'objet d'un archivage de sécurité et sera réputé n'avoir jamais été reçu; le candidat concerné en sera informé. Dans ces conditions il est conseillé aux candidats de soumettre leurs documents à un anti virus avant envoi. Les documents transmis par voie électronique seront re-matérialisés après l'ouverture des plis. Les candidats sont informés que l'attribution du marché pourra donner lieu à la signature d'un dossier papier. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 8.6.2011.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Marché de travaux relatif à la construction d'un immeuble de bureaux pour regrouper les services de la région Auvergne.
Les variantes sont acceptées ✅
Quantité ou étendue:
L'ouvrage à réaliser, d'une surface hors oeuvre nette de 16 800 mètres carrés environ et d'une surface hors oeuvre brute de 26 900 mètres carrés environ comporte:
— 1 bâtiment abritant des stationnements, des bureaux ainsi que des locaux de service,
— 3 patios plantés (à rez de chaussée et partiellement à niveau 1) fermés en partie verticale et en partie haute.
L'opération comporte également le traitement des aménagements extérieurs dont l'aménagement d'un parc de stationnement de 80 places environ.
La construction est caractérisée par:
— une structure béton (pour les infrastructures des niveaux 0 et 1), certains voiles restant apparents (matricé ou teinté),
— 3 niveaux supérieurs en structure bois,
— une double façade sur les 3 derniers niveaux en ventelles réalisés en éléments verriers partiellement mobiles,
— des verrières en fermeture des patios,
— des capteurs photovoltaïques intégrés dans ces verrières, en toiture et en façade des équipements techniques,
— des murs rideaux, chassis bois et chassis mixtes bois/aluminium,
— des plafonds rayonnants réversibles.
La construction se situe en bordure du tramway et fera l'objet d'une démarche de certification selon le référentiel bâtiments tertiaires - démarche HQE® de Certivéa, niveau de performance BBC Effinergie.
Délai d'exécution 25 mois maximum.
Numéro de référence: 11HRA

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Tout candidat produira les documents suivants:
— une lettre de candidature complétée et signée (formulaire CERFA DC1), faisant état de l'ensemble des membres du groupement et de l'habilitation du mandataire par ses cotraitants, et incluant toutes les déclarations sur l'honneur prévues par le Code des marchés publics,
Afficher plus
— par candidat ou pour chaque cotraitant en cas de groupement:
—— les documents relatifs au pouvoir de la personne habilitée à engager la société, si la personne signataire n'est pas le représentant légal de la société,
—— déclaration du candidat complétée (formulaire cerfa DC2),
—— si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet.
Les candidats qui ne souhaitent pas utiliser les formulaires DC1 et DC2 téléchargeables sur le site www.economie.gouv.fr devront fournir dans leur dossier toutes informations et attestations prévues par ces formulaires.
Situation économique et financière:
Tout candidat (chaque membre en cas de groupement) produira les documenrs suivants:
— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'ffaires concernant les travaux objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles,
— déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
Niveau(x) minimal/minimaux de normes:
Chiffre d'affaires global du candidat (ou cumul des chiffres d'affaires de chaque membre en cas de groupement): 75 000 000 EUR minimum.
Capacité technique et professionnelle:
Tout candidat (chaque membre en cas de groupement) produira les documents suivants:
— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrementpour chacune des 3 dernières années,
— présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin,
Afficher plus
— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature,
— certificats de qualification professionnelle, la preuve de la capacité du candidat pouvant être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat.
Afficher plus
Niveau(x) minimal/minimaux de normes:
Références concernant des travaux de construction neuve d'ouvrages de bâtiments tertiaire ou de complexité équivalente de 10 000 mètres carrés minimum de surface hors oeuvre nette en précisant le rôle du candidat (entreprise unique, mandataire ou co-traitant d'un groupement, sous-traitant).
Afficher plus
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Retenue de garantie de 5 % du montant de chacun des acomptes et du solde ou garantie à première demande remplaçant la retenue de garantie.
Garantie à première demande portant sur la totalité du montant de l'avance en cas d'acceptation de celle-ci.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Financement sur fonds propres et emprunts.
Paiements par acomptes périodiques sur compte unique dans un délai global de 30 jours.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
En cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement solidaire. Si le groupement attributaire du marché est d'une forme différente, il pourra se voir contraint d'assurer sa transformation pour se conformer au souhait du pouvoir adjudicateur.
Afficher plus
Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ou en qualité de membres de plusieurs groupements.
Autres conditions particulières:
Dans le cadre des dispositions de l'article 14 du code des marchés publics, le marché comporte une clause d'insertion par l'économique. Les candidats doivent compléter et signer l'annexe à l'acte d'engagement relative à cet engagement. En l'absence de cet engagement l'offre sera irrégulière.
Afficher plus

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Conseil régional d'Auvergne
Contact
Point de contact: Gaëlle Bompard
le président du Conseil régional d'Auvergne
Adresse du profil d'acheteur: https://marches.local-trust.com/cr-auvergne/ 🌏
Nom: La Soderec
Adresse postale: 18 avenue de l'Agriculture
Commune postale: Clermont-Ferrand
Code postal: 63100
Point de contact: Christophe Robin
Téléphone: +33 473746215 📞
Fax: +33 473746216 📠
Nom: Conseil régional d'Auvergne
Point de contact: Françoise Jarry
Fax: +33 473318589 📠

Référence
Dates
Date de publication: 2011-03-05 📅
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 11HRA
Numéro de l'avis au JO S: 2011/S 045-073718
Informations complémentaires
Les pièces écrites du dossier de consultation sont téléchargeables sur le profil d'acheteur du Conseil régional d'auvergne https://marches.local-trust.com/cr-auvergne/.
Les pièces écrites et graphiques sont disponibles sur supports physiques électroniques sur demande écrite à adresser au Conseil régional d'auvergne à l'attention de Françoise Jarry, fax +33 473318589. Il sera envoyé un seul exemplaire des supports physiques à chaque candidat en ayant fait la demande.
Afficher plus
Le mode de transmission des offres retenu par le pouvoir adjudicateur est le mode papier. Les documents sont à remettre en un exemplaire sous pli cacheté (une seule enveloppe) portant les mentions:
"Marché de travaux pour la construction de l'hôtel de Région Auvergne" "Ne pas ouvrir" et le cachet de l'entreprise ou du mandataire en cas de groupement .Ils devront:
— soit être envoyés par pli recommandé avec avis de réception postal à l'adresse suivante: Conseil régional d'Auvergne, 13/15 avenue de Fontmaure, BP 60, 63402 Chamalières Cedex, FRANCE,
— soit être remis contre récépissé de 9:00 à 17:00 du lundi au vendredi au Conseil régional d'auvergne 13/15 avenue de Fontmaure à Chamalières.
Les candidats qui ne souhaitent pas respecter le mode de transmission des offres retenu par le maître d'ouvrage doivent adresser leurs plis par voie électronique à l'adresse suivante: https://marches.local-trust.com/cr-auvergne/.
Les conditions de présentation des plis électroniques sont similaires à celles exigées pour les réponses sur support papier. La transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique. Le fuseau horaire de référence est celui de (GMT+1:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid.
Afficher plus
Aucun format électronique n'est préconisé pour la transmission des documents. Cependant les fichiers devront être transmis dans des formats largement disponibles .Le niveau minimum de signature électronique exigé des candidats est le niveau II (équivalent classe 3) de la PRIS V1 (politique de référencement intersectorielle de sécurité). Le certificat de signature utilisé doit être référencé sur la liste disponible à l'adresse suivante:htpp://www.entreprises.minefi.gouv.fr/certificats/.
Afficher plus
Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge de chaque candidat. Tout document contenant un virus informatique fera l'objet d'un archivage de sécurité et sera réputé n'avoir jamais été reçu; le candidat concerné en sera informé. Dans ces conditions il est conseillé aux candidats de soumettre leurs documents à un anti virus avant envoi.
Afficher plus
Les documents transmis par voie électronique seront re-matérialisés après l'ouverture des plis. Les candidats sont informés que l'attribution du marché pourra donner lieu à la signature d'un dossier papier.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 8.6.2011.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif
Adresse postale: 6 cours Sablon
Commune postale: Clermont-Ferrand
Code postal: 63000
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 473146100 📞
Fax: +33 473146122 📠
Nom: Ccira
Organisme responsable des procédures de médiation
Adresse postale: 50 rue de Marseille
Commune postale: Lyon
Code postal: 69007
Téléphone: +33 472770520 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administartif
Source: OJS 2011/S 111-182909 (2011-06-08)
Informations complémentaires (2011-06-27)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-06-27 📅
Date limite de soumission: 2011-07-29 📅
Date de publication: 2011-06-30 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 123-202851
Se réfère à l'avis: 2011/S 111-182909
Numéro JO-S: 123
Source: OJS 2011/S 123-202851 (2011-06-27)
Avis d'attribution de marché (2011-10-07)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 44 962 200 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale

Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-10-07 📅
Date de publication: 2011-10-12 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 196-318707
Numéro JO-S: 196
Informations complémentaires
Annonce n° 160, BOAMP 115 A du 15.6.2011. Référence de la publication rectificative au BOAMP: parution n° 125 A, annonce n° 185 du 29.6.2011. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 7.10.2011.

Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. valeur technique de l'offre appréciée sur la base du mémoire technique (dispositions envisagées pour l'organisation du chantier, méthodologie détaillée, dispositions pour la prise en compte du volet environnemental, note d'appréciation des caractéristiques de l'opération), de la note détaillée présentant les moyens humains, techniques et organisationnels, ainsi que sur la base du bordereau des matériels et matériaux (50)
2. prix global et forfaitaire de l'offre apprécié au regard du cadre d'acte d'engagement renseigné par le candidat (40)
3. délai de réalisation apprécié au regard des délais indiqués dans l'acte d'engagement et de la note sur l'organisation proposée par le candidat pour respecter ces délais (10)

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2011-08-29 📅
Nom: GFC Construction
Adresse postale: 2 rue de l'Eminée
Commune postale: Clermont-Ferrand
Code postal: 63064
Pays: France 🇫🇷
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 5

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. le président du Conseil régional d'Auvergne

Informations complémentaires
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Ccira
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Tribunal administratif
Source: OJS 2011/S 196-318707 (2011-10-07)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de construction complète ou... Travaux de construction de bâtiments