Construction d'une salle polyvalente

Ville de Le Petit-Quevilly

Construction d'une salle polyvalente sur le site de l'ancienne usine Cofrafer au 30 rue Jacquard à Le Petit-Quevilly sur une emprise foncière de 3 750 m, surface utile à construire 595 m soit 665 m SHON et 3 000 m extérieurs (ces surfaces sont données à titre indicatif).

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2011-05-30. L'appel d'offres a été publié le 2011-04-11.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2011-04-11 Avis de marché
2011-05-02 Informations complémentaires
2011-09-02 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2011-04-11)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de bâtiments destinés aux loisirs, aux sports, à la culture, à l'hébergement et de restaurants
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de bâtiments destinés aux loisirs, aux sports, à la culture, à l'hébergement et de restaurants 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Adresse postale: place Henri Barbusse
Code postal: 76141
Commune postale: Le Petit-Quevilly Cedex

Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-04-11 📅
Date limite de soumission: 2011-05-30 📅
Date de publication: 2011-04-14 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 73-119433
Numéro JO-S: 73
Informations complémentaires
L'exécution des travaux des lots 1 - 8 et 12 fera l'objet d'une clause d'insertion par l'économie qui signifie que certains travaux prévus pour ces 3 lots devront être exécutés par des publics en difficulté, il s'agit d'une condition obligatoire d'exécution du marché. Chaque lot sera attribué à une entreprise ou à un groupement. Délai d'exécution global: 12 mois y compris la période de préparation de chantier d'1 mois. Début des travaux: 3 Concernant les recours, les candidats peuvent s'adresser à la direction de l'administration générale et des affaires juridiques à M. Poupon au +33 235637519. Le dossier de consultation peut être téléchargé sur le site www.mpe276.fr (référence de la consultation: 11mpq). L'offre doit être transmise par lettre recommandée avec accusé de réception, par dépôt contre récépissé du lundi au vendredi de 8:30 à 16:00 ou par voie électronique en toute confidentialité et de manière sécurisée sur le site www.mpe276.fr. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 11.4.2011.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Construction d'une salle polyvalente sur le site de l'ancienne usine Cofrafer au 30 rue Jacquard à Le Petit-Quevilly sur une emprise foncière de 3 750 m
Numéro du lot: 1
Brève description: Fondations - gros œuvre.
Numéro du lot: 2
Brève description: Charpente bois bardage.
Numéro du lot: 3
Brève description: Couverture et bardage en feuille de cuivre.
Numéro du lot: 4
Brève description: Étanchéité sur support béton et bac acier.
Numéro du lot: 5
Brève description: Menuiseries extérieures aluminium - fermetures - métallerie.
Numéro du lot: 6
Brève description: Menuiseries intérieures - IDC - faux plafonds.
Numéro du lot: 7
Brève description: Revêtements de sols collés - carrelage - faïence.
Numéro du lot: 8
Brève description: Peintures extérieures et intérieures.
Numéro du lot: 9
Brève description: Électricité.
Numéro du lot: 10
Brève description: Chauffage - ventilation - plomberie.
Numéro du lot: 11
Brève description: Équipements de cuisine.
Numéro du lot: 12
Brève description: Espaces verts - VRD - clôtures.
Numéro du lot: 13
Brève description: Mobiliers et équipements divers.
Numéro du lot: 14
Brève description: Équipements scéniques et audiovisuels.
Numéro du lot: 15
Brève description: Parquet.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
— lettre de candidature (Dc1),
— déclaration sur l'honneur - article 44 du code des marchés publics que le candidat n'entre dans aucun des cas visés à l'article 43 du code des marchés publics,
— situation au regard du redressement judiciaire. En cas de redressement judiciaire, il joindra la copie du ou des jugement(s) prononcé(s),
— renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L.5212-1 à 4 du code du travail.
Situation économique et financière:
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les services auxquels se référent le marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles.
Capacité technique et professionnelle:
— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3dernières années,
— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation des marchés de même nature,
— indication des qualifications de l'entreprise et de ses cadres et particulièrement ceux affectés à la conduite et à l'exécution des travaux de même nature que celle du contrat,
— liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin,
Afficher plus
— documents équivalents pour les candidats non établis en France,
— en cas de groupement, chaque membre devra présenter l'ensemble des justificatifs,
— possibilité d'utiliser le Dc2.
Exécution du marché
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Financement budget communal et subvention départementale.
Paiement par mandat administratif - délai de paiement 30 jours.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: Aucune forme de groupement imposée à l'attributaire du marché.

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Date d'ouverture des offres: 2011-05-31 📅
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix des prestations (50)
2. Valeur technique (30)
3. Performances en matière de protection de l'environnement (20)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Le Petit-Quevilly
Contact
Point de contact: M. le Maire
Nom: Mairie de Le Petit-Quevilly
Point de contact: direction technique
Courrier électronique: mairie@petit-quevilly.fr 📧
Fax: +33 235637575 📠
URL des documents: http://www.mpe276.fr 🌏
Point de contact: Direction de l'administration générale et affaires juridiques

Référence
Informations complémentaires
L'exécution des travaux des lots 1 - 8 et 12 fera l'objet d'une clause d'insertion par l'économie qui signifie que certains travaux prévus pour ces 3 lots devront être exécutés par des publics en difficulté, il s'agit d'une condition obligatoire d'exécution du marché.
Afficher plus
Chaque lot sera attribué à une entreprise ou à un groupement.
Délai d'exécution global: 12 mois y compris la période de préparation de chantier d'1 mois.
Début des travaux: 3
Concernant les recours, les candidats peuvent s'adresser à la direction de l'administration générale et des affaires juridiques à M. Poupon au +33 235637519.
Le dossier de consultation peut être téléchargé sur le site www.mpe276.fr (référence de la consultation: 11mpq).
L'offre doit être transmise par lettre recommandée avec accusé de réception, par dépôt contre récépissé du lundi au vendredi de 8:30 à 16:00 ou par voie électronique en toute confidentialité et de manière sécurisée sur le site www.mpe276.fr.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 11.4.2011.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Rouen
Adresse postale: 53 avenue Gustave Flaubert
Commune postale: Rouen
Code postal: 76000
Pays: France 🇫🇷
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal administratif de Rouen
Courrier électronique: greffe.ta-rouen@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 232081270 📞
Source: OJS 2011/S 073-119433 (2011-04-11)
Informations complémentaires (2011-05-02)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-05-02 📅
Date limite de soumission: 2011-06-10 📅
Date de publication: 2011-05-07 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 89-144029
Se réfère à l'avis: 2011/S 73-119433
Numéro JO-S: 89
Source: OJS 2011/S 089-144029 (2011-05-02)
Avis d'attribution de marché (2011-09-02)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 448 965,82 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Type de pouvoir adjudicateur: Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale

Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-09-02 📅
Date de publication: 2011-09-06 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 170-279145
Numéro JO-S: 170
Informations complémentaires
Le présent avis vaut publication de la conclusion des contrats indiqués. Les marchés peuvent être consultés sur place à l'adresse suivante: Mairie de Petit-Quevilly, secrétariat général, place Henri Barbusse, 76140 Petit-Quevilly, FRANCE, du lundi au vendredi, de 8:30 à 16:30. Annonce n° 151, BOAMP 75 A. Annonce n° 229, BOAMP 75 B du 15.4.2011. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 2.9.2011.
Afficher plus

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2011-08-23 📅
Adresse postale: 18 rue de la Résistance
Commune postale: Saint-Aubin-les-Elbeuf
Code postal: 76410
Pays: France 🇫🇷

2️⃣
Date de conclusion du contrat: 2011-08-29 📅
Adresse postale: 9 boulevard de l'Europe
Commune postale: Neufchâtel-en-Bray
Code postal: 76270

3️⃣
Adresse postale: 65 route de Lyons
Commune postale: Rouen
Code postal: 76000

4️⃣
Date de conclusion du contrat: 2011-08-24 📅
Adresse postale: 11 avenue du Hameau de Quenneport
Commune postale: Val-de-la-Haye
Code postal: 76380

5️⃣
Adresse postale: 24 avenue Jean Monnet
Commune postale: Pont-Audemer
Code postal: 27500

6️⃣
Adresse postale: route de l'Escarpe
Commune postale: Dieppe
Code postal: 76200

7️⃣
Adresse postale: ZA de la Plaine des Cambres
Commune postale: Anceaumeville
Code postal: 76710

8️⃣
Adresse postale: rue Pierre de Coubertin
Commune postale: St-Étienne-du-Rouvray
Code postal: 76806

9️⃣
Adresse postale: 2 avenue Philippe Lebon
Commune postale: Grand-Quevilly
Code postal: 76120

1️⃣0️⃣
Adresse postale: route de Lyons la Forêt
Commune postale: Saint-Léger-du-Bourg-Denis
Code postal: 76160

1️⃣1️⃣
Adresse postale: 13 rue Denis Cordonnier
Commune postale: Le Havre Cedex
Code postal: 76070

1️⃣2️⃣

1️⃣3️⃣
Adresse postale: 15 rue de la Briqueterie
Commune postale: Domont
Code postal: 95330

1️⃣4️⃣
Adresse postale: 9 rue du Moulin à Poudre
Commune postale: Maromme
Code postal: 76150

1️⃣5️⃣
Adresse postale: ZAC rue du Commerce
Commune postale: Sainte-Marie-des-Champs
Code postal: 76190

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. le maire
Source: OJS 2011/S 170-279145 (2011-09-02)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Fournisseurs:
ABBEI Auvisys Boutel SAS Ce lot est déclaré infructueux et relancé en MAPA. Dorival GIFEC Les Parqueteurs de l'Europe MBS Mongrenier Oisselec
Produits/services:
Équipements et appareils de radio, de... Récepteurs de télévision et de radio et... Matériel de télévision et matériel audiovisuel Matériel de projection télévisée Équipement audiovisuel Meubles (y compris les meubles de... Aménagements Équipement de cuisine, articles de... Articles textiles Articles textiles ménagers