Construction d'une mairie de proximité quartier Métare

Ville de Saint-Étienne

Le présent appel offres ouvert concerne la construction d'une mairie de proximité dans le quartier de la Métare. Il comprend 13 lots. Le lot principal est le lot 1.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2011-09-05. L'appel d'offres a été publié le 2011-07-11.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ?
Historique des marchés publics
Date Document
2011-07-11 Avis de marché
2011-11-15 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2011-07-11)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de maçonnerie
Quantité ou étendue:
Le délai d'exécution de l'ensemble des lots est de 8 mois. Il est fixé une période de préparation d'un mois qui n'est pas comprise dans le délai d'exécution des travaux. La date prévisionnelle de démarrage de chantier est fixée début novembre 2011.Ces délais partent à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant au titulaire concerné de commencer l'exécution des travaux lui incombant.
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de maçonnerie 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Adresse postale: hôtel de ville, BP 503
Code postal: 42007
Commune postale: Saint-Étienne
Contact
Adresse Internet: http://www.saint-etienne.fr/ 🌏
Courrier électronique: marchespublics@saint-etienne.fr 📧
Téléphone: +33 477487807 📞
Fax: +33 477487811 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-07-11 📅
Date limite de soumission: 2011-09-05 📅
Date de publication: 2011-07-14 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 133-221202
Numéro JO-S: 133
Informations complémentaires
Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur www.saint-etienne.fr. Criteres d'attributions: les modalités de notation sont précisées dans le règlement de consultation. Renseignements administratifs: Ville de Saint-Étienne, direction bâtiments, Laurence Hervouet, 1 rue Pierre de Coubertin. 42000 Saint-Étienne, FRANCE. Tél: +33 477486117, fax: +33 477486240. Courriel: laurence.hervouet@saint-etienne.fr. Renseignements techniques: Ville de Saint-Étienne, direction bâtiments, Célestino Da Eira, 1 rue Pierre de Coubertin. 42000 Saint-Étienne, FRANCE. Tél: +33 477486194, fax: +33 477486240. Courriel: celestino.daeira@saint-etienne.fr. Unité monétaire utilisée, l'euro. Une option technique au sens du manuel d'application du code des marchés publics est demandée pour les lots 1 (rampe d'accès béton balayé et végécol sous coursive), 6 (faux plafonds en lame bois accueil + attente) et 10 (éclairage sur variateur automatique). S'Agissant d'une procédure de type ouverte, lesplis devront comporter les pièces relatives à la candidature et les pièces relatives à l'offre. L'Ouverture des plis n'est pas publique. Les critères de sélection des candidatures sont les suivants: 1 - Recevabilité des candidatures au regard des articles 43 à 47 du code des marchés publics; 2 - Garanties et capacités professionnelles, techniques et financières. Une visite du site est obligatoire pour les lots 1, 3, 4, 10, 11 et 12. Les rendez-vous sont fixés le 29 août et le 1.9.2011 (contact au +33 612792140). En tout état de cause, aucune visite n'aura lieu moins de 4 jours avant la date limite de remise des offres. La maîtrise d'oeuvre est assurée par l'équipe atelier d'architecture Rivat / Engibat / Iltec. La mission du maître d'oeuvre est une mission de base avec option EXE obligatoire ainsi qu'une mission OPC. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 11.7.2011.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Le présent appel offres ouvert concerne la construction d'une mairie de proximité dans le quartier de la Métare. Il comprend 13 lots. Le lot principal est le lot 1.
Numéro du lot: 1
Brève description: Démolition, maçonnerie.
Numéro du lot: 2
Brève description: Bardage de façades bois.
Numéro du lot: 3
Brève description: Menuiseries extérieures.
Numéro du lot: 4
Brève description: Etanchéité.
Numéro du lot: 5
Brève description: Plâtrerie peinture.
Numéro du lot: 6
Brève description: Plafonds suspendus.
Numéro du lot: 7
Brève description: Menuiseries intérieures.
Numéro du lot: 8
Brève description: Revêtement de sols.
Numéro du lot: 9
Brève description: Plomberie sanitaire.
Numéro du lot: 10
Brève description: Electricité.
Numéro du lot: 11
Brève description: Chauffage ventilation.
Numéro du lot: 12
Brève description: Forages géothermiques.
Numéro du lot: 13
Brève description: Aménagements extérieurs : mur végétalisé et plantations.
Quantité ou étendue:
Le délai d'exécution de l'ensemble des lots est de 8 mois. Il est fixé une période de préparation d'un mois qui n'est pas comprise dans le délai d'exécution des travaux. La date prévisionnelle de démarrage de chantier est fixée début novembre 2011.
Ces délais partent à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant au titulaire concerné de commencer l'exécution des travaux lui incombant.
Description des options:
La poursuite de l'exécution des prestations en cas de dépassement de la masse initiale est subordonnée à la conclusion d'un avenant.
Numéro de référence: 11aoo-191
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 94 boulevard Alexandre de Fraissinette, 42000 Saint-Étienne, FRANCE.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
— la lettre de candidature renseignée, datée et signée (DC1),
— la déclaration sur l'honneur justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles 43 et 44 du code des marchés publics (DC1),
— les documents permettant d'identifier la ou les personnes physiques ayant le pouvoir de l'engager (DC2),
— la copie du ou des jugements prononcés s'il est en redressement judiciaire ou procédure étrangère équivalente (DC2).
Situation économique et financière:
— la déclaration indiquant le chiffre d'affaires global et la part du chiffre d'affaires concernant les prestations auxquelles se réfère le marché réalisées au cours des 3 derniers exercices (DC2), ou extrait Kbis pour les entreprises nouvellement créées.
Afficher plus
Capacité technique et professionnelle:
— moyens techniques (locaux, agences, matériels, véhicules) et humains (rubrique G du DC2),
— références sur les 5 dernières années de travaux de même nature que ceux du présent marché avec, pour les plus importants, des attestations de bonne exécution indiquant montant, date et lieu des travaux (rubrique G du DC2),
— certificats de qualifications professionnelles: preuve de la capacité de l'entreprise apportée par tout moyen (certificats d'identité professionnelle, références de travaux) (rubrique G du DC2).
Le candidat individuel ou le membre du groupement précise les capacités (techniques et financieres) des opérateurs économiques sur lesquels il compte s'appuyer pour présenter sa candidature (rubrique E du DC2). Les formulaires DC1 et DC2 sont joints au DCE et également disponibles sur le site internet du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi http://www.minefe.gouv.fr, rubrique marchés publics.
Afficher plus
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Une retenue de garantie de 5,00 % sera prélevée sur le montant de chaque acompte par le comptable assignataire des paiements; en cas d'acceptation de l'avance par le titulaire du marché, celui-ci devra constituer une garantie à première demande ou une caution personnelle et solidaire.
Afficher plus
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
— Paiement sous 30 jours suivant les règles de la comptabilité publique,
— Financement sur le budget de la ville de Saint-Étienne,
— Prix forfaitaires,
— Prix révisables,
— Une avance est prévue,
— Cession et nantissement selon les formes prévues au code des marchés publics.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: Aucune forme de groupement n'est imposée.
Autres conditions particulières:
La ville de Saint-Étienne souhaitant favoriser l'insertion des publics en difficulté, certains lots du présent marché intègre une clause d'insertion sociale conformément à l'article 14 du code des marchés publics. Elle implique que chaque entreprise candidate aux lots concernés s'engage dans le cas où elle sera attributaire, à réserver un nombre d'heures de travail à un public en insertion. Les lots concernés sont les lots 1 (305 heures), 5 (149 heures) et 11 (106 heures).
Afficher plus

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique de l'offre % (60)
2. Prix % (40)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Saint-Étienne
Contact
Point de contact: le maire
Adresse du profil d'acheteur: http://www.saint-etienne.fr 🌏
Nom: Ville de Saint-Étienne, direction juridique assemblée marchés
Commune postale: Saint-Étienne Cedex 1
URL des documents: http://www.saint-etienne.fr 🌏

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 11aoo-191
Informations complémentaires
Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur www.saint-etienne.fr.
Criteres d'attributions: les modalités de notation sont précisées dans le règlement de consultation.
Renseignements administratifs:
Ville de Saint-Étienne, direction bâtiments, Laurence Hervouet, 1 rue Pierre de Coubertin.
42000 Saint-Étienne, FRANCE.
Tél: +33 477486117, fax: +33 477486240.
Renseignements techniques:
Ville de Saint-Étienne, direction bâtiments, Célestino Da Eira, 1 rue Pierre de Coubertin.
Tél: +33 477486194, fax: +33 477486240.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Une option technique au sens du manuel d'application du code des marchés publics est demandée pour les lots 1 (rampe d'accès béton balayé et végécol sous coursive), 6 (faux plafonds en lame bois accueil + attente) et 10 (éclairage sur variateur automatique). S'Agissant d'une procédure de type ouverte, lesplis devront comporter les pièces relatives à la candidature et les pièces relatives à l'offre. L'Ouverture des plis n'est pas publique.
Afficher plus
Les critères de sélection des candidatures sont les suivants:
1 - Recevabilité des candidatures au regard des articles 43 à 47 du code des marchés publics;
2 - Garanties et capacités professionnelles, techniques et financières.
Une visite du site est obligatoire pour les lots 1, 3, 4, 10, 11 et 12. Les rendez-vous sont fixés le 29 août et le 1.9.2011 (contact au +33 612792140). En tout état de cause, aucune visite n'aura lieu moins de 4 jours avant la date limite de remise des offres.
Afficher plus
La maîtrise d'oeuvre est assurée par l'équipe atelier d'architecture Rivat / Engibat / Iltec. La mission du maître d'oeuvre est une mission de base avec option EXE obligatoire ainsi qu'une mission OPC.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 11.7.2011.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Lyon
Adresse postale: 184 rue Duguesclin
Commune postale: Lyon Cedex 03
Code postal: 69433
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-lyon@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 478141010 📞
Adresse Internet: http://www.conseil-etat.fr/lyon/index.shtml 🌏
Fax: +33 478141065 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2011/S 133-221202 (2011-07-11)
Avis d'attribution de marché (2011-11-15)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 172 382 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Réglementation: Union européenne

Procédure
Type de soumission: Sans objet
Critères d'attribution
Non spécifié

Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-11-15 📅
Date de publication: 2011-11-16 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 220-357083
Se réfère à l'avis: 2011/S 133-221202
Numéro JO-S: 220
Informations complémentaires
Retrouvez cet avis intégral sur www.saint-etienne.fr. Les critères retenus pour le jugement des offres, par ordre d'importance décroissante, sont les suivants: 1- Valeur technique notée sur 10 et appréciée au vu du mémoire technique, pondérée à 60 %; 2- Prix apprécié au vu de la décomposition du prix global et forfaitaire noté sur 10, pondéré à 40 %. Dans un délai de 2 mois à compter de la publication de cet avis, les candidats évincés peuvent introduire un recours de plein contentieux contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses qui en sont divisibles, assorti le cas échéant de demandes indemnitaires et/ou d'un référé suspension sur le fondement de l'article L521-1 du code de justice administrative. Annonce n° 129, BOAMP 137 A du 16.7.2011. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 15.11.2011.
Afficher plus

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2011-09-27 📅
Nom: SARL Ellipse
Adresse postale: ZAC Montrambert Pigeot
Commune postale: La Ricamarie
Code postal: 42150
Pays: France 🇫🇷

2️⃣
Date de conclusion du contrat: 2011-10-19 📅
Nom: Boutin
Adresse postale: 2 rue René Cassin, ZI La Silardière
Commune postale: Le Chambon-Feugerolles
Code postal: 42500

3️⃣
Nom: Sc alu
Adresse postale: 36 boulevard Lachèze
Commune postale: Montbrison
Code postal: 42600

4️⃣
Nom: ABC Borne
Adresse postale: ZA Les 3 Pins, rue Jean Meunier
Commune postale: Saint-Genest-Malifaux
Code postal: 42660

5️⃣
Nom: Bati Peint
Adresse postale: 17 rue du Vernay
Commune postale: Saint-Étienne
Code postal: 42100

6️⃣
Nom: Platrerie Decors
Adresse postale: 3 rue Florent Evrard

7️⃣
Nom: Servanton
Adresse postale: ZAC Stelytec
Commune postale: Saint-Chamond
Code postal: 42400

8️⃣
Nom: AU Serpent
Adresse postale: 27/32 rue Jean Jaurès
Commune postale: Rive-de-Gier
Code postal: 42800

9️⃣
Nom: Energeco
Adresse postale: ZA les Moletons
Commune postale: Monistrol-sur-Loire
Code postal: 43120

1️⃣0️⃣
Nom: Elecson
Adresse postale: 6 rue du Moulin Gillier
Commune postale: Sorbiers
Code postal: 42290

1️⃣1️⃣

1️⃣2️⃣
Nom: Pyramid
Adresse postale: ZI la Silardière, 9 rue Jean Monnet

1️⃣3️⃣
Nom: groupement Tracer / Parcs & Sports mandataire Tracer
Adresse postale: 3 rue Champeau
Commune postale: Saint-Apollinaire
Code postal: 21850
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 5
1
2
4
8
6
3

Pouvoir adjudicateur
Contact
Courrier électronique: greffe.ta-lyon@juradm.fr 📧
Source: OJS 2011/S 220-357083 (2011-11-15)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Fournisseurs:
ABC Borne AU Serpent BATI PEINT Boutin Elecson Energeco groupement Tracer / Parcs & Sports... Platrerie Decors Pyramid SARL Ellipse
Produits/services:
Produits pétroliers, combustibles,... Électricité, chauffage, énergie solaire... Électricité Travaux de construction Travaux de préparation de chantier Travaux de démolition de bâtiments et... Travaux de fouille et de terrassement Travaux d'aménagement paysager Travaux d'aménagement paysager... Travaux de construction complète ou...