Commune de Nice - aménagement de la place Revelat

Quantité ou étendue

Le présent marché est passé selon la procédure de l'appel d'offres ouvert organisée par les articles 33, 57 à 59 du Code des marchés publics.Le présent marché comporte 3 lots:— lot 1: travaux de voirie et génie civil,— lot 2: espaces verts et jeux,— lot 3: travaux d'éclairage public.Le cas échéant, une entreprise qui aura répondu aux 3 lots pourra être retenue pour un, plusieurs ou l'ensemble des lots.Délai d'exécution: le délai d'exécution des travaux court à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant le début des travaux.— 4 (quatre mois) pour le lot 1, y compris la période de préparation de chantier,— 3 (trois mois) pour le lot 2, y compris la période de préparation, en fonction du planning du lot 1,— 3 (trois mois) pour le lot 3, y compris la période de préparation, en fonction du planning du lot 1.Ce délai n'inclut pas une ou plusieurs éventuelles interruptions du chantier pour permettre entre autres les interventions de concessionnaires ou opérateurs.Date prévisionnelle de commencement des prestations: fin 2011.Marché forfaitaire. Montant global estimé: 700.000 EUR (HT).

Informations complémentaires

1- sélection des candidatures: les candidatures sont examinées au regard des éléments demandés à l'article 4.1.1 du règlement de consultation.

2- précision concernant le jugement des offres: il sera effectué en application de l'article 53 du Code des Marchés Publics. Il portera sur les critères pondérés suivants:

Lot 1: travaux de voirie et génie civil:

— critere 1 - montant de l'offre - noté sur 20.

Pondération 70 % Le présent critère est noté sur 20 et affecté du coefficient pondérateur de 70 %. Il est fondé sur les éléments de prix fournis par le candidat dans le BPU et le DDED.

— critere 2 - organisaton du chantier - noté sur 20 - pondération 30 %.

Le présent critère est noté sur 20 et affecté du coefficient pondérateur de 30 %. Il est fondé sur les éléments fournis par le candidat dans le cadre de réponse. Ce critère a pour objectif d'appréhender la capacité de l'entreprise à organiser son chantier de façon optimale. Il est demandé d'établir un programme des travaux faisant apparaître clairement les phases fonctionnelles proposées tenant compte des contraintes de chantier inhérentes au délai, de la circulation véhicules et piétonne, du maintien des accès, notamment en ce qui concerne les travaux de rescindement des propriétés. Ce critère sera dans un premier temps noté sur 6 points.

Le résultat obtenu sur 6 points sera ramené à une note sur 20 pondérée à 30 %.

En cas d'égalité de la note globale entre deux candidats, le candidat le mieux placé pour le critère no1 sera attributaire du marché.

Lot 2: espaces verts et jeux:

— critere 1 - montant de L'Offre - noté sur 20 - pondération 60 %.

Le présent critère est noté sur 20 et affecté du coefficient pondérateur de 60 %. Il est fondé sur les éléments de prix fournis par le candidat dans le BPU et le dded.

— critere 2 - qualite des vegetaux - noté sur 20 - pondération 20 %.

Le présent critère est noté sur 20 et affecté du coefficient pondérateur de 20 %. Il est fondé sur les éléments fournis par le candidat dans le cadre de réponse accompagné de photographies comme indiqué ci-dessous.

Nota 1: les séries de photos sont à réaliser pour chaque ensemble homogène, si l'entreprise propose plusieurs ensembles différents sur des carrés séparés.

Nota 2: l'entreprise identifiera chaque série de photos avec l'identité et l'adresse de la pépinière dans laquelle est choisi l'ensemble proposé.

Les photos montreront:

— une vue de chaque ensemble d'arbres proposés,

— une vue d'un arbre en entier pour chaque ensemble proposé,

— une vue de chaque plante constituant la masse arbustive.

Le présent critère se fonde sur les 2 sous-critères suivants:

— sous-Critère 1 - aspect esthétique des végétaux proposés (noté sur 14 points): Le candidat fournira un descriptif dans le cadre de réponse et y joindra des photos, permettant de juger le port général de l'arbre, l'aspect esthétique de l'arbre et de l'arbuste (la forme du tronc, la répartition des branches et la densité de la couronne). Si le candidat ne répond pas à ce sous-critère, il obtiendra la note de zéro à celui-ci,

— sous-Critère 2 - proposition de l'entrepreneur pour garantir l'homogénéité des ensembles de végétaux proposés (noté sur 6 points): Le candidat fournira un descriptif dans le cadre de réponse et y joindra des photos, permettant de juger la ressemblance des arbres entre eux. Si le candidat ne répond pas à ce sous-critère, il obtiendra la note de zéro à celui-ci.

La note de ce critère sera la somme des notes établies pour chaque sous-critère. Cette note sur 20 sera pondérée à 20 %.

— critere 3 - qualite de la realisation de L'Aire de jeux - noté sur 20 - pondération 20 %.

Le présent critère est noté sur 20 et affecté du coefficient pondérateur de 20 %. Il est fondé sur les 2 sous-critères suivants:

— sous-Critère 1: Qualité du matériel proposé (noté sur 14 points): Le présent sous-critère est fondé sur la notice constructeur retenue par le candidat, laquelle permettant de juger la qualité et la technologie du mobilier proposé (résistance, choix des matériaux) et son adéquation avec les autres jeux déjà en place sur le site.

Le candidat joindra la notice du mobilier (cf. Article 4.1.2 du règlement de consultation).

Si le candidat ne fournit pas la notice, son offre sera déclarée non conforme.

— sous-Critère 2: Qualité de la mise en oeuvre du sol souple (noté sur 6 points).

Le présent sous-critère est fondé sur les éléments fournis par le candidat dans le cadre de réponse, lequel permettra de juger la qualité de la mise en place du sol souple, appréciée à partir d'une méthodologie de réalisation décrite par le candidat dans ledit cadre. Si le candidat ne répond pas à ce sous-critère, il obtiendra la note de zéro à celui-ci.

La note de ce critère sera la somme des notes établies pour chaque sous-critère. Cette note sur 20 sera pondérée à 20 %.

En cas d'égalité de la note globale entre deux candidats, le candidat le mieux placé pour le critère no1 sera attributaire du marché.

Lot 3: eclairage public:

— critere 1 - montant de l'offre - noté sur 20 - pondération 80 %.

Le présent critère est noté sur 20 et affecté du coefficient pondérateur de 80 %. Il est fondé sur les éléments de prix fournis par le candidat dans le BPU et le dded.

— critere 2 - qualite du materiel propose - noté sur 20 - pondération 20 %.

Le présent critère est noté sur 20 et affecté du coefficient pondérateur de 20 %. Il est fondé sur les notices des constructeurs retenues par le candidat, lesquelles permettront de juger de la qualité et de la technologie du matériel (construction, matériaux, IP, classe électrique, résistance aux chocs).

Le candidat joindra les notices de chaque mobilier (cf. Article 4.1.2 du règlement de consultation).

Si le candidat ne fournit pas la totalité des notices (au nombre de 2), son offre sera déclarée non conforme.

En cas d'égalité de la note globale entre deux candidats, le candidat le mieux placé pour le critère no1 sera attributaire du marché.

3- a compter du 1.1.2010 et conformément à l'arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics, l'identification des opérateurs économiques pour accéder aux documents de la consultation n'est plus obligatoire. Toutefois, nous attirons votre attention sur le fait que l'identification vous permet d'être tenus informés automatiquement des modifications et des précisions éventuellement apportées au DCE. Dans le cas contraire, il vous appartiendra de récupérer par vos propres moyens les informations communiquées.

4- conditions de remise des plis:

Les candidats pourront choisir l'une des 3 procédures suivantes:

A) par voie électronique uniquement;

B) par courrier uniquement (sur support papier ou support physique électronique);

C) par voie électronique et par courrier; dans ce cas la transmission par courrier est la copie de sauvegarde de la transmission par voie électronique.

Précisions concernant la remise des plis par courrier:

Les plis devront être expédiés par la poste en recommandé avec avis de réception ou remis contre récépissé.

Précisions concernant la remise des plis par voie électronique:

Les formats électroniques acceptés sont ceux des pièces du dossier de consultation des entreprises (DCE) fournie par le pouvoir adjudicateur.

Sont aussi acceptés, pour les documents scannés, les formats suivant: PDF, BMP, JPG, JPEG, TIF, TIFF ou GIF.

Le niveau de signature électronique demandé au(x) candidat(s) pour sa(leurs) réponse(s) électronique(s) est au moins de niveau 2 d'un certificat référencé MINEFI.

Liste consultable sur http://www.entreprises.minefi.gouv.fr/certificats/.

Le certificat de signature électronique doit être en cours de validité.

La copie de sauvegarde (sur support physique cd-rom, dvd-rom ..., ou sur support papier) peut être envoyée par l'opérateur économique dans les conditions prévues par l'arrêté Ministériel no 11 du 28.8.2006. Cette copie de sauvegarde doit parvenir dans les délais impartis pour la remise des plis et être placée dans un pli scellé comportant la mention lisible "Copie de sauvegarde" à l'adresse indiquée à l'article relatif à la remise sur support papier ou support physique électronique du règlement de la consultation.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 12.10.2011.

Brève description

Les travaux comprennent toutes les études d'exécution, les fournitures de matériels, des matériaux et la mise en oeuvre nécessaire à la réalisation de l'aménagement.

Brève description

L'entrepreneur est réputé avoir pris personnellement connaissance de l'état des lieux du site et tenu compte des difficultés d'exécution des travaux pouvant en résulter. Il devra vérifier et compléter sur place, sous son entière responsabilité, les documents et plans qui lui auront été remis. Il ne pourra rejeter aucune part de sa responsabilité du fait des plans en sa possession.

Informations complémentaires sur les lots

Lot no 1: travaux de voirie et de génie civil - travaux de génie civil nécessaires à l'élargissement de la route de Bellet entre la place et la chapelle, au réaménagement de la place et à la réhabilitation des abords de la chapelle Sainte Bernadette, - création d'un cheminement piéton sécurisé - création de 2 quais bus aux normes PMR - maintien des possibilités de stationnement - maintien de la possibilité de retournement pour le bus de sortie scolaire - fourniture et pose de pierres: dalles, bordures, bandes structurantes - Génie civil pour la création de réseaux divers - Signalisation verticale et horizontale: marquage, fourniture et pose de panneaux.

Informations complémentaires sur les lots

Lot no 2: travaux d'espaces verts et jeux - plantation d'arbres - réaménagement du jardin d'enfant - création de réseaux d'arrosage - aménagement paysager des abords de la chapelle.

Informations complémentaires sur les lots

Lot no 3: travaux d'éclairage public - travaux nécessaires à l'installation de matériel d'éclairage public - fourniture et pose de câbles - fourniture et pose de candélabres.

Habilitation à exercer l'activité professionnelle

— La lettre de candidature (DC1) mise à jour au 28.2.2011 complétée, datée et signée ou équivalent. En cas de groupement d'entreprises, la lettre de candidature doit être signée par chaque membre du groupement ou par le mandataire dûment habilité,

Informations complémentaires

2- précision concernant le jugement des offres: il sera effectué en application de l'article 53 du Code des Marchés Publics. Il portera sur les critères pondérés suivants: