Collège Jean Monnet - Feucherolles
Département des Yvelines
Feucherolles - collège Jean Monnet - travaux d'adaptation fonctionnelle de la demi pension, de la réfection des espaces extérieurs, de la construction de sanitaires et d'un local poubelles. Mise aux normes accessibilité et incendie.
Date limiteLe délai de réception des offres était de 2012-01-26. L'appel d'offres a été publié le 2011-12-06.
Qui ? Qu'est-ce que c'est ?- • Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement › Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2011-12-06 | Avis de marché |
| 2012-01-18 | Informations complémentaires |
Avis de marché (2011-12-06)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier
Quantité ou étendue:
“Travaux d'adaptation fonctionnelle de la demi pension, réfection des espaces extérieurs, construction de sanitaires dans la cour du collège et d'un local...”
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Département des Yvelines
Adresse postale: hôtel du département, 2 place André Mignot
Code postal: 78012
Commune postale: Versailles
Contact
Courrier électronique: dbmgp-sdm@yvelines.fr 📧
Téléphone: +33 1390778035 📞
Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-12-06 📅
Date limite de soumission: 2012-01-26 📅
Date de publication: 2011-12-10 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 238-384137
Numéro JO-S: 238
Informations complémentaires
“Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 6.12.2011.”
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
“Feucherolles - collège Jean Monnet - travaux d'adaptation fonctionnelle de la demi pension, de la réfection des espaces extérieurs, de la construction de...”
Afficher plus
Quantité ou étendue:
“Travaux d'adaptation fonctionnelle de la demi pension, réfection des espaces extérieurs, construction de sanitaires dans la cour du collège et d'un local...”
Afficher plus
“Durée du marché ou délai d'exécution: 138 jours dont 56 jours de préparation. Le délai court à compter de la date de démarrage indiquée sur l'ordre de service.”
Description des options:
“Au sens du droit communautaire des marchés publics: le présent marché pourra, en cas de modification des prestations prévues au marché, faire l'objet d'un...”
Afficher plus
Numéro de référence: Marché no 2011-1147
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:
“Place de l'Europe, 78810 Feucherolles, FRANCE.”
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
“— Lettre de candidature accompagnée de documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager la société,”
“— Copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire,”
“— Déclaration sur l'honneur datée et signée par le candidat certifiant qu'il n'entre dans aucune des interdictions de l'article 43 du code des marchés publics,”
“— Justificatifs éventuels d'un droit de préférence pour l'attribution du marché (article 53 IV du code des marchés publics),”
“— Engagement écrit éventuel d'autres entreprises à participer à l'exécution du marché, et dont le candidat demande la prise en compte des capacités (article...”
Afficher plus
“— Déclarations du chiffre d'affaires global, du chiffre d'affaires concernant les prestations, objet du marché, des effectifs moyens, du personnel...”
Afficher plus
“— Présentation d'une liste des prestations exécutées au cours des 5 dernières années indiquant le maître d'ouvrage, le montant du marché, l'époque et le...”
Afficher plus
“— Certificats de qualifications professionnelles, ou tout moyen de preuve équivalent,”
“— A titre facultatif, le candidat est invité à joindre à sa candidature les certificats et attestations prévus à l'article 46 du code des marchés ainsi que...”
Afficher plus
Situation économique et financière:
“Les candidats seront jugés sur leurs capacités:”
“— professionnelles = références et/ou qualification ou tout document permettant au prestataire de prouver sa capacité à réaliser les prestations,”
“— financières (chiffres d'affaires),”
“— techniques (moyens humains et techniques).”
“Il est précisé que l'entrepreneur pourra s'adjoindre en co-traitance ou en sous-traitance les capacités dont il ne dispose pas en propre mais qui sont...”
Afficher plus
“Dans le cas où la demande de sous-traitance interviendrait au moment du dépôt de l'offre ou de la proposition, le candidat fournira les déclarations prévues...”
Afficher plus
Niveau(x) minimal/minimaux de normes:
“Démolition-gros oeuvre: qualibat: 1111-2111-2211-2151-3211.”
“La qualification peut être remplacée par une équivalente délivrée par un organisme agréé, ou par des références de travaux attestant de la compétence de...”
Afficher plus
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
“Le département des Yvelines informe les candidats qu'une garantie à première demande sera exigée dans le cas où le titulaire du marché bénéficiera d'une avance.”
Afficher plus
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
“Fonds publics du département des Yvelines.”
“Délai de paiement conforme aux dispositions du code des marchés publics; mode de paiement par virement administratif.”
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
“La forme imposée pour la signature du marché sera le groupement solidaire (dont la solidarité s'étend au moins à tous les membres représentant les capacités...”
Afficher plus
Procédure
Période de validité de l'offre: 160 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Critère 1 - valeur financière de l'offre, notée sur 55 points.
2. Critère 2 - valeur technique de l'offre, notée sur 45 points
3. Sous critère 2.a: moyens humains affectés au chantier (10 points)
4. Sous critère 2.b: méthodologie de réalisation de chantier et moyens mis en oeuvre pour la sécurité et le respect de la charte "faibles nuisances" (10 points)
5. Sous critère 2.c: moyens mis en oeuvre pour respecter le planning et description du phasage (25 points)
Languages
Language: français 🗣️
Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: direction des bâtiments, des moyens généraux et du patrimoine
Mme Annel Liliane
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
Nom: Les renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus auprès de: Mme C. Barbelivien, Département des Yvelines - Direction des bâtiments, des moyens généraux et du patrimoine - pôle bâtiments, secteur 3, tél.: +33 139078289, télécopieur: +33 139078723, courriel: cbarbelivien@yvelines.fr. Les renseignements administratifs auprès de: Mme Annel, Département des Yvelines - direction des bâtiments, des moyens généraux et du patrimoine - SDAJF - service des marchés (bâtiment Mermoz), hôtel du département, tél.: +33 139078035, télécopieur: +33 139078764, courriel: dbmgp-sdm@yvelines.fr
Adresse postale: 2 place André Mignot
Commune postale: Versailles
Code postal: 78012
Pays: France 🇫🇷
Point de contact: Département des Yvelines - direction des bâtiments, des moyens généraux et du patrimoine
Nom: Département des Yvelines - DBMGP - sous-direction des moyens généraux - service achats, assurances, logistique
Adresse postale: 3 rue Saint Charles - domaine La Bruyère - bâtiment Galluis
Point de contact: horaires du lundi au jeudi de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00, le vendredi de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 16:00
M. Pauvert Philippe
Téléphone: +33 139077200 📞
Courrier électronique: reprographie-sdmgp@yvelines.fr 📧
Fax: +33 139077106 📠
Nom: Département des Yvelines - DBMGP -SDAJF - 2 place André Mignot, 78012 Versailles
Adresse postale: service des marchés "bâtiment Mermoz", 5 rue de la Patte d'Oie
Code postal: 78000
Point de contact: conditions de remise des offres ou des candidatures: remise des offres contre récépissé ou chronopost: - du lundi au vendredi de 9:00 à 17:30 sauf le vendredi à 16:30 - 2ème étage - bureau 209 bis
Téléphone: +33 139078035 📞
URL pour la participation: http://www.achatpublic.com 🌏
Courrier électronique: acchermette@yvelines.fr 📧
Référence
Identifiants
Reference number attributed by the contracting authority: Marché no 2011-1147
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Versailles
Adresse postale: 56 avenue de Saint Cloud
Commune postale: Versailles
Code postal: 78000
Pays: France 🇫🇷
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Département des Yvelines- DBMGP - SEJC
Adresse postale: 2 place André Mignot, Mme Chermette
Commune postale: Versailles Cedex
Code postal: 78012
Fax: +33 139078764 📠
Source: OJS 2011/S 238-384137 (2011-12-06)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier
Quantité ou étendue:
“Travaux d'adaptation fonctionnelle de la demi pension, réfection des espaces extérieurs, construction de sanitaires dans la cour du collège et d'un local...”
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Département des Yvelines
Adresse postale: hôtel du département, 2 place André Mignot
Code postal: 78012
Commune postale: Versailles
Contact
Courrier électronique: dbmgp-sdm@yvelines.fr 📧
Téléphone: +33 1390778035 📞
Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-12-06 📅
Date limite de soumission: 2012-01-26 📅
Date de publication: 2011-12-10 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 238-384137
Numéro JO-S: 238
Informations complémentaires
“Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 6.12.2011.”
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
“Feucherolles - collège Jean Monnet - travaux d'adaptation fonctionnelle de la demi pension, de la réfection des espaces extérieurs, de la construction de...”
Quantité ou étendue:
“Travaux d'adaptation fonctionnelle de la demi pension, réfection des espaces extérieurs, construction de sanitaires dans la cour du collège et d'un local...”
“Durée du marché ou délai d'exécution: 138 jours dont 56 jours de préparation. Le délai court à compter de la date de démarrage indiquée sur l'ordre de service.”
Description des options:
“Au sens du droit communautaire des marchés publics: le présent marché pourra, en cas de modification des prestations prévues au marché, faire l'objet d'un...”
Numéro de référence: Marché no 2011-1147
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:
“Place de l'Europe, 78810 Feucherolles, FRANCE.”
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
“— Lettre de candidature accompagnée de documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager la société,”
“— Copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire,”
Afficher plus (7)
“— Déclaration sur l'honneur datée et signée par le candidat certifiant qu'il n'entre dans aucune des interdictions de l'article 43 du code des marchés publics,”
“— Justificatifs éventuels d'un droit de préférence pour l'attribution du marché (article 53 IV du code des marchés publics),”
“— Engagement écrit éventuel d'autres entreprises à participer à l'exécution du marché, et dont le candidat demande la prise en compte des capacités (article...”
“— Déclarations du chiffre d'affaires global, du chiffre d'affaires concernant les prestations, objet du marché, des effectifs moyens, du personnel...”
“— Présentation d'une liste des prestations exécutées au cours des 5 dernières années indiquant le maître d'ouvrage, le montant du marché, l'époque et le...”
“— Certificats de qualifications professionnelles, ou tout moyen de preuve équivalent,”
“— A titre facultatif, le candidat est invité à joindre à sa candidature les certificats et attestations prévus à l'article 46 du code des marchés ainsi que...”
“Les candidats seront jugés sur leurs capacités:”
“— professionnelles = références et/ou qualification ou tout document permettant au prestataire de prouver sa capacité à réaliser les prestations,”
Afficher plus (4)
“— financières (chiffres d'affaires),”
“— techniques (moyens humains et techniques).”
“Il est précisé que l'entrepreneur pourra s'adjoindre en co-traitance ou en sous-traitance les capacités dont il ne dispose pas en propre mais qui sont...”
“Dans le cas où la demande de sous-traitance interviendrait au moment du dépôt de l'offre ou de la proposition, le candidat fournira les déclarations prévues...”
“Démolition-gros oeuvre: qualibat: 1111-2111-2211-2151-3211.”
“La qualification peut être remplacée par une équivalente délivrée par un organisme agréé, ou par des références de travaux attestant de la compétence de...”
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
“Le département des Yvelines informe les candidats qu'une garantie à première demande sera exigée dans le cas où le titulaire du marché bénéficiera d'une avance.”
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
“Fonds publics du département des Yvelines.”
“Délai de paiement conforme aux dispositions du code des marchés publics; mode de paiement par virement administratif.”
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
“La forme imposée pour la signature du marché sera le groupement solidaire (dont la solidarité s'étend au moins à tous les membres représentant les capacités...”
Procédure
Période de validité de l'offre: 160 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Critère 1 - valeur financière de l'offre, notée sur 55 points.
2. Critère 2 - valeur technique de l'offre, notée sur 45 points
3. Sous critère 2.a: moyens humains affectés au chantier (10 points)
4. Sous critère 2.b: méthodologie de réalisation de chantier et moyens mis en oeuvre pour la sécurité et le respect de la charte "faibles nuisances" (10 points)
5. Sous critère 2.c: moyens mis en oeuvre pour respecter le planning et description du phasage (25 points)
Languages
Language: français 🗣️
Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: direction des bâtiments, des moyens généraux et du patrimoine
Mme Annel Liliane
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
Nom: Les renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus auprès de: Mme C. Barbelivien, Département des Yvelines - Direction des bâtiments, des moyens généraux et du patrimoine - pôle bâtiments, secteur 3, tél.: +33 139078289, télécopieur: +33 139078723, courriel: cbarbelivien@yvelines.fr. Les renseignements administratifs auprès de: Mme Annel, Département des Yvelines - direction des bâtiments, des moyens généraux et du patrimoine - SDAJF - service des marchés (bâtiment Mermoz), hôtel du département, tél.: +33 139078035, télécopieur: +33 139078764, courriel: dbmgp-sdm@yvelines.fr
Adresse postale: 2 place André Mignot
Commune postale: Versailles
Code postal: 78012
Pays: France 🇫🇷
Point de contact: Département des Yvelines - direction des bâtiments, des moyens généraux et du patrimoine
Nom: Département des Yvelines - DBMGP - sous-direction des moyens généraux - service achats, assurances, logistique
Adresse postale: 3 rue Saint Charles - domaine La Bruyère - bâtiment Galluis
Point de contact: horaires du lundi au jeudi de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00, le vendredi de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 16:00
M. Pauvert Philippe
Téléphone: +33 139077200 📞
Courrier électronique: reprographie-sdmgp@yvelines.fr 📧
Fax: +33 139077106 📠
Nom: Département des Yvelines - DBMGP -SDAJF - 2 place André Mignot, 78012 Versailles
Adresse postale: service des marchés "bâtiment Mermoz", 5 rue de la Patte d'Oie
Code postal: 78000
Point de contact: conditions de remise des offres ou des candidatures: remise des offres contre récépissé ou chronopost: - du lundi au vendredi de 9:00 à 17:30 sauf le vendredi à 16:30 - 2ème étage - bureau 209 bis
Téléphone: +33 139078035 📞
URL pour la participation: http://www.achatpublic.com 🌏
Courrier électronique: acchermette@yvelines.fr 📧
Référence
Identifiants
Reference number attributed by the contracting authority: Marché no 2011-1147
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Versailles
Adresse postale: 56 avenue de Saint Cloud
Commune postale: Versailles
Code postal: 78000
Pays: France 🇫🇷
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Département des Yvelines- DBMGP - SEJC
Adresse postale: 2 place André Mignot, Mme Chermette
Commune postale: Versailles Cedex
Code postal: 78012
Fax: +33 139078764 📠
Source: OJS 2011/S 238-384137 (2011-12-06)
Informations complémentaires (2012-01-18)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires
Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-01-18 📅
Date limite de soumission: 2012-02-29 📅
Date de publication: 2012-01-21 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 14-021248
Se réfère à l'avis: 2011/S 238-384137
Numéro JO-S: 14
Source: OJS 2012/S 014-021248 (2012-01-18)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires
Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-01-18 📅
Date limite de soumission: 2012-02-29 📅
Date de publication: 2012-01-21 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 14-021248
Se réfère à l'avis: 2011/S 238-384137
Numéro JO-S: 14
Source: OJS 2012/S 014-021248 (2012-01-18)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
- Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)