Centre nautique du Rhône - renovation des plages et du bassin Nord

Ville de Lyon

Précision sur l'opération: le projet consiste en: - la transformation du bassin de 70 mètres en un bassin ludique adapté aux attentes actuelles des usagers; le réaménagement d'une pataugeoire avec ses équipements ludiques pour l'accueil des tout-petits; la rénovation de l'ensemble des plages de la zone nord sur 4 200 m² environ; la réhabilitation du batiment Nord affecté à l'entretien du site avec la création de sanitaires à disposition du public; la création d'un accès direct depuis les berges permettant l'accueil du public pour des manifestations événementielles et l'accès des véhicules de secours et d'entretien.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2012-01-26. L'appel d'offres a été publié le 2011-12-05.

Qui ?

• Ville de Lyon

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Rhône

Historique des marchés publics

Date	Document
2011-12-05	Avis de marché
2012-02-22	Informations complémentaires
2012-05-23	Informations complémentaires

Avis de marché (2011-12-05)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction d'installations de loisirs nautiques
Quantité ou étendue:

Marchés publics à tranches conditionnelles séparés. Les dates prévisionnelles envisagées de début d'exécution sont fixées comme suit: préparation de chantier: mai 2012; début des travaux: 3.9.2012 après la fermeture de l'établissement au public.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction d'installations de loisirs nautiques 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Lyon
Adresse postale: direction de la Construction 1, place de la Comédie Cedex 01
Code postal: 69205
Commune postale: Lyon
Contact
Adresse Internet: http://www.lyon.fr 🌏
Téléphone: +33 472103030 📞
Fax: +33 472103508 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-12-05 📅
Date limite de soumission: 2012-01-26 📅
Date de publication: 2011-12-08 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 236-382221
Numéro JO-S: 236
Informations complémentaires

Appel d'offres ouvert.L'option technique suivante est prévue: option no 1 en plus-value: "Potelet amovible supplémentaire" sur le lot 9: métallerie et le lot 3: dallages désactivés des plages. Le calendrier prévisionnel de l'exécution des options est le suivant: le délai d'exécution de l'option est inclus dans le délai d'exécution global. Le DCE est disponible en téléchargement sur le profil acheteur de la Ville de Lyon. Pour toute autre demande de DCE, ce dernier vous sera délivré à l'issue d'un délai de 2 jours francs ouvrés. L'indication de "durée du marché ou délai d'execution" figurant a l'article Il.3 doit être lue comme étant à compter de la date d'effet de l'ordre de service prescrivant le démarrage des prestations. Les offres peuvent etre transmises par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposées contre récépissé. Dématérialisation des procédures: l'organisme acheteur préconise la transmission des plis par voie papier. Il accepte cependant les plis adressés par d'autres moyens permettant d'en garantir la confidentialité et la date de réception. Les modalités de transmission électronique des plis sont définies dans le règlement de la consultation. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 5.12.2011.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Numéro du lot: 1
Brève description: Demolition.
Quantité ou étendue: Délai tranche ferme: 12 mois (y compris 2 mois de préparation de chantier et les délais nécessaires au maître d'ouvrage). Délai tranche condi. 1: 7 mois.
Informations complémentaires sur les lots:

Seuil minimal exigé de capacité économique et financière: CA: 760 000,00 EUR HT minimum au meilleur des 3 dernières années. Seuil minimal exigé de capacité technique: effectifs: 21 personnes minimum (EFF3). Seuil minimal exigé de capacité professionnelle: capacité à assurer, par moyens manuels ou mécaniques et notamment par sciage de dalle béton, la démolition ou la déconstruction partielle ou totale de constructions ou d'ouvrages de toute nature et de toute importance, y compris de tous ouvrages d'art, quels qu'en soient les emplacements, notamment urbains. Cette capacité peut etre attestée par la fourniture de la qualification Qualibat 1112 ou équivalent.

Numéro du lot: 2
Brève description: Maconnerie - gros oeuvre.
Quantité ou étendue: Délai tranche ferme: 12 mois (y compris 2 mois de préparation de chantier et les délais nécessaires au maître d'ouvrage). Délai Tranche condi. 1: 7 mois.
Informations complémentaires sur les lots:

Seuil minimal exigé de capacité économique et financière: CA: 2 640 000,00 EUR HT minimum au meilleur des 3 dernières années. Seuil minimal exigé de capacité technique: effectifs: 21 personnes minimum (EFF3). Seuil minimal exigé de capacité professionnelle: Capacité à édifier des immeubles importants comportant des murs porteurs en maçonnerie sans limitation de niveau, à réaliser des ossatures porteuses en béton armé ne présentant pas de difficultés importantes du point de vue des études et de l'exécution, à assurer l'entretien et la transformation des constructions et de leurs accessoires, sans limitation de niveau y compris des ouvertures sans limitation de largeur. Cette capacité peut etre attestée par la fourniture de la qualification Qualibat 2113 ou équivalent.

Numéro du lot: 3
Brève description: Dallages desactivés des plages.
Quantité ou étendue: Délai tranche ferme: 12 mois (y compris 2 mois de préparation de chantier et les délais nécessaires au maître d'ouvrage).
Informations complémentaires sur les lots:

Seuil minimal exigé de capacité économique et financière: CA: 1 200 000,00 EUR HT minimum au meilleur des 3 dernières années. Seuil minimal exigé de capacité technique: effectifs: 21 personnes minimum (EFF3). Seuil minimal exigé de capacité professionnelle: Capacité à concevoir, étudier et dimensionner les dallages à usage industriel en béton, à réalise la préparation, à assurer la fourniture et la réalisation des dallages et, le cas échéant, de tous les traitements de surface constituant la couche d'usure. La finition des dallages industriels peut etre obtenue par chape incorporée et lissée mécaniquement, adaptée aux conditions d'exploitation. Cette capacité peut etre attestée par la fourniture de la qualification Qualibat 2152 ou équivalent.

Numéro du lot: 4
Brève description: Etancheite.
Informations complémentaires sur les lots:

Seuil minimal exigé de capacité économique et financière: CA: 200 000,00 EUR HT minimum au meilleur des 3 dernières années. Seuil minimal exigé de capacité technique: effectifs: 6 personnes minimum (EFF2). Seuil minimal exigé de capacité professionnelle: capacité à réaliser des travaux d'étanchéité en matériaux bitumineux en feuilles, correspondant à la technique de mise en oeuvre de ces matériaux, à réaliser après l'établissement de diagnostics, des travaux de réfection d'étanchéité. Cette capacité peut etre attestée par la fourniture de la qualification Qualibat 3212 ou équivalent.

Numéro du lot: 5
Brève description: Bassins inox et equipements.
Informations complémentaires sur les lots:

Seuil minimal exigé de capacité économique et financière: CA: 4 300 000,00 EUR HT minimum au meilleur des 3 dernières années. Seuil minimal exigé de capacité technique: effectifs: 21 personnes minimum. Seuil minimal exigé de capacité professionnelle: capacité à construire des bassins de grandes dimensions pour piscines publiques à partir d'éléments industrialisés fabriqués en usine puis assemblés sur place aux dimensions exactes du projet.

Numéro du lot: 6
Brève description: Pentagliss.
Informations complémentaires sur les lots:

Seuil minimal exigé de capacité économique et financière: CA: 230 000,00 EUR HT minimum au meilleur des 3 dernières années. Seuil minimal exigé de capacité technique: effectifs: 6 personnes minimum. Seuil minimal exigé de capacité professionnelle: capacité à fournir et poser un toboggan de type Pentagliss de piscine à 4 pistes y compris tous équipements et accessoires.

Numéro du lot: 7
Brève description: Splashpad et jeux de pataugeoire.
Informations complémentaires sur les lots:

Seuil minimal exigé de capacité économique et financière: CA: 360 000,00 EUR HT minimum au meilleur des 3 dernières années. Seuil minimal exigé de capacité technique: effectifs: 6 personnes minimum. Seuil minimal exigé de capacité professionnelle: capacité à fournir et poser des équipements et accessoires pour jeux d'eau encastrés dans le sol ou hors sol pour pataugeoire et splashpad.

Numéro du lot: 8
Brève description: Mobilier des plages.
Informations complémentaires sur les lots:

Seuil minimal exigé de capacité économique et financière: CA: 90 000,00 EUR HT minimum au meilleur des 3 dernières années. Seuil minimal exigé de capacité technique: effectifs: 6 personnes minimum. Seuil minimal exigé de capacité professionnelle: capacité à réaliser, fournir et poser des banquettes de plage bois et métal et parasols avec pieds encastrés.

Numéro du lot: 9
Brève description: Metallerie.
Informations complémentaires sur les lots:

Seuil minimal exigé de capacité économique et financière: CA: 580 000,00 EUR HT minimum au meilleur des 3 dernières années. Seuil minimal exigé de capacité technique: effectifs: 6 personnes minimum (EFF2). Seuil minimal exigé de capacité professionnelle: 1/ capacité à étudier, fabriquer et poser tous ouvrages de métallerie de batiment, en tous métaux, y compris l'inox. Cette capacité (1) peut être attestée par la fourniture de la qualification Qualibat 4413 ou équivalent. 2/ Capacité à assurer la conception, la réalisation et la pose d'ouvrages de ferronnerie le plus souvent à des fins décoratives. L'entreprise maîtrise les techniques traditionnelles de ferronnerie telles que le débillardage, le cintrage, le façonnage, le repoussage et les assemblages vissés ou rivetés. Cette capacité (2) peut être attestée par la fourniture de la qualification Qualibat 4432 ou équivalent.

Numéro du lot: 10
Brève description: Menuiserie interieures en bois.
Informations complémentaires sur les lots:

Seuil minimal exigé de capacité professionnelle: capacité à assurer la fourniture et la pose de tout ouvrage de menuiserie et son adaptation éventuelle. Cette capacité peut etre attestée par la fourniture de la qualification Qualibat 4311 ou équivalent. Seuil minimal exigé de capacité économique et financière: CA: 50 000,00 EUR HT minimum au meilleur des 3 dernières années. Seuil minimal exigé de capacité technique: effectifs: 6 personnes minimum (EFF2).

Numéro du lot: 11
Brève description: Revetements en ceramique.
Informations complémentaires sur les lots:

Seuil minimal exigé de capacité économique et financière: CA: 80 000,00 EUR HT minimum au meilleur des 3 dernières années. Seuil minimal exigé de capacité technique: effectifs: 6 personnes minimum (EFF2). Seuil minimal exigé de capacité professionnelle: capacité à réaliser tous travaux de carrelages, revetements et mosaiques, intérieurs ou extérieurs, par scellement, collage ou fixation mécanique, en produits céramiques et en tous autres produits en matériaux durs, naturels ou artificiels, de toutes dimensions. Cette capacité peut etre attestée par la fourniture de la qualification Qualibat 6312 ou équivalent.

Numéro du lot: 12
Brève description: Platrerie - faux-plafonds.
Informations complémentaires sur les lots:

Seuil minimal exigé de capacité économique et financière: CA: 80 000,00 EUR HT minimum au meilleur des 3 dernières années. Seuil minimal exigé de capacité technique: effectifs: 6 personnes minimum (EFF2). Seuil minimal exigé de capacité professionnelle: 1/ Capacité à réaliser en éléments préfabriqués, jointoyés ou non, tous travaux de cloisonnements, de plafonds suspendus ou fixes, et de pose d'éléments intérieurs de doublage, contribuant à l'isolation thermique et acoustique et à la protection incendie. Cette capacité (1) peut etre attestée par la fourniture de la qualification Qualibat 4132 ou équivalent. 2/ Capacité à fournir et poser des plafonds suspendus modulaires horizontaux. Cette capacité (2) peut etre attestée par la fourniture de la qualification Qualibat 6611 ou équivalent.

Numéro du lot: 13
Brève description: Peinture.
Informations complémentaires sur les lots:

Seuil minimal exigé de capacité économique et financière: CA: 40 000,00 EUR HT minimum au meilleur des 3 dernières années. Seuil minimal exigé de capacité technique: effectifs: 6 personnes minimum (EFF2). Seuil minimal exigé de capacité professionnelle: capacité à réaliser des travaux de peinture en batiment et ravalement. Cette capacité peut etre attestée par la fourniture de la qualification Qualibat 6111 ou équivalent.

Numéro du lot: 14
Brève description: Electricite.
Informations complémentaires sur les lots:

Seuil minimal exigé de capacité économique et financière: CA: 440 000,00 EUR HT minimum au meilleur des 3 dernières années. Seuil minimal exigé de capacité technique: effectifs: 11 personnes minimum (classe 3). Seuil minimal exigé de capacité professionnelle: 1/ Capacité à étudier et réaliser des travaux d'installations d'équipements électriques, haute et basse tension, pour établissements recevant du public (toutes catégories). Cette capacité (1) peut etre attestée par la fourniture de la qualification QUALIFELEC Electrotechnique Indice E2 ou équivalent. 2/ Capacité à étudier et réaliser des installations de courants faibles à partir d'un cahier des charges fourni par un tiers. Cette capacité (2) peut etre attestée par la fourniture de la qualification Qualifelec Courants-faibles Indice CF2 ou équivalent.

Numéro du lot: 15
Brève description: Traitement D'Eau.
Informations complémentaires sur les lots:

Seuil minimal exigé de capacité économique et financière: CA: 2 650 000,00 EUR HT minimum au meilleur des 3 dernières années. Seuil minimal exigé de capacité technique: effectifs: 21 personnes minimum. Seuil minimal exigé de capacité professionnelle: capacité à concevoir et réaliser des installations de traitement d'eau et réseaux pour piscines de grande dimension.

Numéro du lot: 16
Brève description: Plomberie sanitaire et CVC.
Informations complémentaires sur les lots:

Seuil minimal exigé de capacité économique et financière: CA: 190 000,00 EUR HT minimum au meilleur des 3 dernières années. Seuil minimal exigé de capacité technique: effectifs: 6 personnes minimum (EFF2). Seuil minimal exigé de capacité professionnelle: 1/ Capacité à réaliser: des travaux de canalisations, de toute nature, des travaux d'installations sanitaires et de production d'eau chaude. Cette capacité (1) peut etre attestée par la fourniture de la qualification Qualibat 5113 ou équivalent. 2/ Capacité à concevoir et réaliser les installations suivantes: installations de chauffage, y compris transport à distance, de production centrale et de distribution d'eau chaude sanitaire, à partir de générateurs utilisant toutes énergies de façon directe ou indirecte pour des installations de chauffage d'une puissance calorifique ne dépassant pas 600 kW, installations de VMC, de désenfumage des locaux, de régulation, de téléalarme, de télésurveillance, de télégestion et de gestion technique centralisée. Cette capacité (2) peut etre attestée par la fourniture de la qualification Qualibat 5312 ou équivalent.

Description des options:

Marchés publics à tranches conditionnelles séparés composés d'une tranche ferme dont le délai d'exécution est de 12 mois (y compris 2 mois de préparation de chantier et les délais nécessaires au maître d'ouvrage) à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant le démarrage des prestations et d'une tranche conditionnelle dont le délai d'exécution est de 7 mois décompté à partir la date fixée dans la décision de la Ville de Lyon de l'affermir. - Affermissement de la tranche conditionnelle: le délai limite de notification de l'ordre de service prescrivant de commencer l'exécution de la tranche conditionnelle est de 12 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant le démarrage des prestations de la tranche ferme. - Détail des tranches: tranche ferme: rénovation des plages et du bassin Nord. Tranche conditionnelle no 1 (affectée aux lots: 1; 2; 4; 9; 10; 11; 12; 13; 14 et 16.): Construction d'un sanitaire public. Des avenants ou décisions de poursuivre et des marchés complémentaires pourront etre conclus au cours de l'exécution du contrat.

Durée de l'accord: 12 mois
Numéro de référence: 1DC07029
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 8 quai Claude Bernard, 69007 Lyon, FRANCE.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

>_Une déclaration de candidature type DC1 ou équivalent; >_En cas de groupement, un pouvoir au mandataire; >_Une déclaration sur l'honneur justifiant que le candidat n'est dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics; >_Une copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.

Situation économique et financière:

>_Une déclaration sur le chiffre d'affaires global au cours des 3 derniers exercices disponibles (DC2 ou équivalent). Le pouvoir adjudicateur accepte tout moyen de preuve équivalent.

Niveau(x) minimal/minimaux de normes:

Seuil minimal exigé de capacité économique et financière: CA: voir informations sur les lots.

Capacité technique et professionnelle:

>_Des éléments permettant d'apprécier la capacité technique du candidat: une déclaration indiquant les effectifs du candidat >_Des éléments permettant d'apprécier la capacité professionnelle du candidat: certificat de qualification de niveau minimum et/ou liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, indiquant le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisant s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin (modèle Ville de Lyon joint au DCE ou document libre); le candidat peut aussi se prévaloir d'attestations de bonne exécution. Pour toute pièce demandée, le pouvoir adjudicateur accepte tout moyen de preuve équivalent.

Niveau(x) minimal/minimaux de normes:

Seuil minimal exigé de capacité technique: effectifs: voir informations sur les lots. Seuil minimal exigé de capacité professionnelle: voir informations sur les lots.

Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:

Pour les lots 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 9; 14 et 15 uniquement, il est prévu l'application d'une retenue de garantie de 5 %, qui peut etre remplacée par une garantie à première demande. Garantie à première demande couvrant 100 % du montant de l'avance.

Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

Articles 86 à 111 du code des marchés publics français. Caractéristiques des prix: prix global forfaitaire. Modalités de variation des prix: révision. Une avance de 5 % sera accordée dans les conditions prévues au contrat. Modalité de règlement des comptes: selon les modalités du CCAG-travaux Le délai global de paiement est de 30 jours. Modalités de financements: ressources propres; budget principal de la ville de Lyon. Paiement par mandat administratif.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

Groupement conjoint avec mandataire solidaire. Il est interdit aux candidats de présenter pour le meme marché plusieurs offres en agissant à la fois comme candidats individuels et comme membres d'un groupement. La participation à plusieurs groupements pour un meme marché est interdite.

Autres conditions particulières:

Les prestations comportent les conditions d'exécution suivantes: condition particulière d'exécution: clause sociale. Les présentes conditions particulières s'appliquent aux lots: 1, 2, 3, 9 et 14. En application de l'article 14 du code des marchés publics, la Ville de Lyon fixe dans ces marchés un niveau minimal d'insertion par l'activité économique de: Lot 1: 2 mois (323 heures); Lot 2: 7 mois (1122 heures); Lot 3: 3 mois (510 heures); Lot 9: 3 mois (388 heures); Lot 14: 2 mois (333 heures). Les conditions détaillées d'exécution sont fixées dans les cahiers des charges de la consultation. Des prestations supplémentaires ou alternatives (cf. article VI.3: "autres informations" du présent avis (paragraphe concernant les options techniques)) sont définies au cahier des charges.

Procédure
Période de validité de l'offre: 150 jours
Date d'ouverture des offres: 2012-01-27 📅
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix des prestations (60)
2. Valeur technique (40)
Langues
Langue: français 🗣️
Conditions d’ouverture des offres
Adresse: annexe de l'Hôtel de Ville - place Louis Pradel 69001 Lyon, FRANCE. La date ci-dessus est prévisionnelle

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. le maire de Lyon
Adresse du profil d'acheteur: http://www.marchespublics.lyon.fr 🌏
Nom: Ville de Lyon
Adresse postale: direction de la Construction - annexe de l'Hôtel de Ville, 1 place Louis Pradel Cedex 01
Point de contact: administratifs: service marchés (construction) / techniques: chef de projet: Laurent Harlet
Téléphone: +33 472103542 📞
Courrier électronique: dc.marches@mairie-lyon.fr 📧
Adresse postale: direction de la Construction - annexe de l'Hôtel de Ville 4ème étage- porte 407 1, place Louis Pradel Cedex 01
Point de contact: service marchés
URL des documents: http://www.marchespublics.lyon.fr 🌏
URL pour la participation: http://www.marchespublics.lyon.fr 🌏
Courrier électronique: greffe.ta-lyon@juradmin.fr 📧

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 1DC07029
Informations complémentaires

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 5.12.2011.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Lyon
Adresse postale: 184 rue Duguesclin Cedex 03
Commune postale: Lyon
Code postal: 69433
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 478141010 📞
Fax: +33 478141065 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal administratif de Lyon
Source: OJS 2011/S 236-382221 (2011-12-05)

Informations complémentaires (2012-02-22)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-02-22 📅
Date de publication: 2012-02-24 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 38-060359
Se réfère à l'avis: 2011/S 236-382221
Numéro JO-S: 38
Source: OJS 2012/S 038-060359 (2012-02-22)

Informations complémentaires (2012-05-23)
Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-05-23 📅
Date de publication: 2012-05-26 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 100-165431
Numéro JO-S: 100
Source: OJS 2012/S 100-165431 (2012-05-23)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques (14)

Travaux de construction d'installations de loisirs nautiques