Assainissement des eaux usées renforcement du collecteur général au droit de la gare, commune d'Audenge

SI du Bassin d'Arcachon

Travaux de renforcement par construction en parallèle de la canalisation existante en béton, d'une canalisation en fonte de 800 mm de diamètre. La plateforme réservée à la réalisation des travaux est de 10 mètres de largeur.
Le délai d'exécution est de deux mois + 30 jours de préparation de chantier. Les travaux devraient débuter en octobre 2011.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2011-09-05. L'appel d'offres a été publié le 2011-07-26.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• Eiffage TP

Qui ?

• SI du Bassin d'Arcachon

Qu'est-ce que c'est ?

• Travaux de construction d'égouts › Travaux d'assainissement

Où ?

• Gironde

Historique des marchés publics

Date	Document
2011-07-26	Avis de marché
2011-10-26	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2011-07-26)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux d'assainissement
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux d'assainissement 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Adresse postale: 16 allée Corrigan, CS 40002
Code postal: 33311
Commune postale: Arcachon Cedex
Contact
Adresse Internet: http://www.siba-bassin-arcachon.fr 🌏
Courrier électronique: commande.publique@siba-bassin-arcachon.fr 📧
Fax: +33 557527475 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-07-26 📅
Date limite de soumission: 2011-09-05 📅
Date de publication: 2011-07-29 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 144-238986
Numéro JO-S: 144
Informations complémentaires

Procédure adaptée ouverte. Le dossier de consultation peut être retiré au siège du syndicat, être expédié sur demande écrite ou être téléchargé sur le site www.siba-bassin-arcachon.fr. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 26.7.2011.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Le délai d'exécution est de deux mois + 30 jours de préparation de chantier. Les travaux devraient débuter en octobre 2011.

Les variantes sont acceptées ✅
Numéro de référence: 11071A01

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Une entreprise nouvellement créée ou étrangère peut jusitfier par tout moyen de ses capacités techniques, financières et professionnelles.

Capacité à contracter par rapport aux justificatifs demandés ci-dessous.

Si le candidat fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet.

Déclaration sur l'honneur que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du CMP.

Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi des article L5212-1 à L5212-4 du code du travail.

Lettre de pouvoir du candidat.

Situation économique et financière:

Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles.

Niveau(x) minimal/minimaux de normes: Mini: 2 000 000 EUR/an.
Capacité technique et professionnelle:

Déclaration concernant l'outillage, le matériel et l'équipement technique du candidat.

Déclaration concernant l'effectif du candidat.

Certificats de capacités pour prestations similaires et/ou copie de la carte professionnelle.

Une entreprise nouvellement créée ou étrangère peut jusitfier par tout moyen de ses capacités techniques, financières et professionnelles.

Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:

En cas de demande par le titulaire d'une avance, le titulaire devra fournir une garantie à première demande ou une caution personnelle et solidaire à concurrence de 100 % du montant de l'avance.

Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

Financement sera réalisé sur les fonds propres du syndicat, budget annexe du service de l'assainissement, opération 1. Le syndicat se libèrera des sommes dues par mandats administratifs et virements du comptable public, trésorier principal d'Arcachon.

Le paiement s'effectue dans les conditions prévues à l'article 98 du code des marchés publics et selon les dispositions du décret 2002-232 du 21.2.2002 relatif à la mise en oeuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: Groupement solidaire.

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix des prestations (6)
2. Valeur Technique (4)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: SI du Bassin d'Arcachon
Contact
Point de contact: M. le président
Adresse du profil d'acheteur: http://www.siba-bassin-arcachon.fr 🌏

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 11071A01
Informations complémentaires

Procédure adaptée ouverte.

Le dossier de consultation peut être retiré au siège du syndicat, être expédié sur demande écrite ou être téléchargé sur le site www.siba-bassin-arcachon.fr.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 26.7.2011.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif
Adresse postale: 9 rue Tastet
Commune postale: Bordeaux
Code postal: 33000
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 556993800 📞
Nom: Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges de marchés publics
Organisme responsable des procédures de médiation
Adresse postale: 4b esplanade Charles de Gaulle
Commune postale: Bordeaux Cedex
Code postal: 33077
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2011/S 144-238986 (2011-07-26)

Avis d'attribution de marché (2011-10-26)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 389 230 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: 16 allée Corrigan CS 40002

Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-10-26 📅
Date de publication: 2011-10-28 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 208-337943
Se réfère à l'avis: 2011/S 144-238986
Numéro JO-S: 208
Informations complémentaires

Cet avis vaut publicité de la décision de signer le marché, lequel est consultable sur rendez-vous au siège du SIBA. Annonce n° 172, BOAMP 148 A du 2.8.2011. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 26.10.2011.

Procédure
Critères d'attribution
Critère: 2. Valeur technique (4)

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2011-10-24 📅
Nom: Eiffage TP
Adresse postale: rue de la Blancherie
Commune postale: Artigues-près-Bordeaux
Pays: France 🇫🇷
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Omité interrégional consultatif de règlement amiable des litiges
Organisme responsable des procédures de médiation
Adresse postale: 4b esplanade Charles-de-Gaulle
Source: OJS 2011/S 208-337943 (2011-10-26)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage (>20)

Ouvrages annexes de pipelines et de câbles (>20)

Travaux de construction d'égouts (>20)

Travaux d'assainissement (19)

Travaux de construction de canalisations d'eaux usées (3)