Aménagement du village des Charriers à Saint-Gence

Limoges Métropole

Le présent appel d'offres ouvert est soumis aux dispositions des articles 33 3ºal. et 57 à 59 du code des marchés publics.
Nature des travaux:
Les travaux comprennent:
La restructuration de la chaussée.
La confection de trottoirs.
La réalisation d'espaces verts.
La pose de bordures.
La gestion des eaux pluviales de surface (création de collecteurs d'eau - confection de bouches avaloirs).
Marché à tranches (uniquement le lot n° 1).
Lot n° 1: voirie.
Tranche ferme: rue des Charriers.
Tranche conditionnelle 1: allée des Charriers et passage des Charriers.
Tranche conditionnelle 2: ruelle des Charriers Venelle des Charriers.
Lot n° 2: collecte des eaux pluviales.
Tranche unique.
Délai d'exécution du marché:
Lot n° 1: voirie.
Tranche ferme: 3 mois.
Tranche conditionnelle 1: 3 mois.
Tranche conditionnelle 2: 3 mois.
Lot n° 2: collecte des eaux pluviales.
4 mois

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2012-01-31. L'appel d'offres a été publié le 2011-12-16.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2011-12-16 Avis de marché
2012-05-14 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2011-12-16)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de réparation de routes
Quantité ou étendue:
Variantes (Lot n° 1 - voirie).Uniquement sur le point suivant:Structure de chaussée et seulement pour la rue des Charriers et l'allée des Charriers.Quantités remarquables:Lot n° 1: voirie.Réalisation d'une chaussée légère souple en tri-couche: 1 900 m² environ.Réalisation d'un trottoir en grave ciment: 610 m²2 environ.Terrassement pour pose de bordures: 1 090 Ml.Lot n° 2: collecte des eaux pluviales.Construction d'un collecteur d'eaux pluviales:— ø 300 mm PVC Cr8: 220 ml,— ø 400 mm PVC Cr8: 95 ml,— ø 400 mm grès classe 200: 120 ml,— création de regards de visite Ø 1000: 10 unités.Branchements pour collecte des eaux pluviales.— création de branchements en attente Ø 300 mm PVC Cr8: 10 unités,— reprise de branchements existants Ø 160 mm: 15 unités.Création d'une noue avec dispositif de régulation des eaux pluviales.
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de réparation de routes 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Limoges Métropole
Adresse postale: service de la commande publique, 6-8 rue Pierre Brossolette
Code postal: 87000
Commune postale: Limoges
Contact
Fax: +33 555038660 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-12-16 📅
Date limite de soumission: 2012-01-31 📅
Date de publication: 2011-12-20 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 244-395881
Numéro JO-S: 244
Informations complémentaires
La Communauté d'agglomération Limoges Métropole privilégie le retrait des dossiers de consultation et le dépôt des offres par voie électronique. Modalites d'obtention du dossier de consultation: Conformément aux dispositions de l'arrêté du 14.12.2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics et des articles 5 à 7 de l'arrêté du 28.8.2006 pris en application du I de l'article 48 et de l'article 56 du code des marchés publics, la présente consultation fait l'objet d'une procédure dématérialisée. Cette procédure permet aux candidats de télécharger les documents du dossier de consultation sur un réseau électronique et de déposer une offre par voie électronique via le site https://www.achats-limousin.com, qui met à disposition des candidats une aide technique pour le téléchargement du dossier de consultation et la constitution électronique de leur offre (tél. de l'aide en ligne: +33 825001326). Le dossier de consultation des entreprises peut aussi être obtenu gratuitement contre demande écrite du candidat auprès de la Communauté d'agglomération Limoges Métropole, direction des infrastructures routières, 64 avenue Georges Dumas, 87031 Limoges Cedex, FRANCE, fax +33 555457847, tous les jours ouvrables 8:30-12:30 et 13:30-17:00. Les offres, ainsi que tous les documents associés seront rédigées en langue française. Modalites de remise des plis: Les plis contenant les offres seront transmis par voie électronique ou, le cas échéant, sur support papier, conformément aux prescriptions fixées au règlement de la consultation joint au dossier de consultation des entreprises. Les candidats transmettent leur offre dématérialisée en s'assurant, au préalable, être connectés à Internet. Un message leur indiquant que l'opération de dépôt de l'offre a été réalisée avec succès leur est transmis, puis un accusé de réception leur est adressé par courrier électronique donnant à leur dépôt une date certaine. Une copie de sauvegarde, prévue à l'article 56 du code des marchés publics et à l'arrêté du 14.12.2009, pourra être transmise sur support physique électronique ou sur support papier. Cette copie de sauvegarde devra parvenir au service de la commande publique Communauté d'agglomération Limoges Métropole, 6-8 rue Pierre Brossolette, 87000 Limoges, FRANCE, sous pli scellé comportant la mention lisible "copie de sauvegarde", dans les délais impartis pour la remise des offres. Visites sur sites et/ou consultations sur place pour le lot n° 1. Les candidats peuvent visiter le site avant de remettre leur offre. La visite pourra être organisée par la prise d'un rendez-vous avec le(s) technicien(s) responsable(s) du présent marché. Pour obtenir les renseignements afin d'effectuer cette visite, les candidats pourront s'adresser à: Limoges métropole, 64 avenue Georges Dumas, 87031 Limoges Cedex, FRANCE. Tél: +33 555457900. Et demander: La direction des infrastructures routières / service constructions routières. M. Stéphane Bernard, Fax: +33 555457847. Ou. M. Stéphane Heyraud, Fax: +33 555457847. A l'issue de la visite sur site, un certificat sera délivré au candidat. Ce certificat pourra éventuellement être remis avec l'offre (annexé par le candidat au mémoire justificatif explicatif). Renseignements complémentaires: Renseignement(S) administratif(s): Limoges métropole, Direction des infrastructures routières, Services marchés publics, 64 avenue Georges Dumas, BP 3120, 87031 Limoges Cedex, FRANCE. Gilles Desveaux. Fax: +33 555457847. Renseignement(S) technique(s) lot 1: Limoges métropole, Direction des infrastructures routières, Service constructions routières, 64 avenue Georges Dumas, BP 3120, 87031 Limoges Cedex, FRANCE. Stéphane Heyraud. Fax: +33 555457847. Renseignement(S) technique(s) lot 2: Limoges métropole, Direction de l'assainissement et des espaces naturels, 64 avenue Georges Dumas, BP 3120, 87031 Limoges Cedex, FRANCE. Franck Raynaud. Tél: +33 555456227. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 16.12.2011.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Le présent appel d'offres ouvert est soumis aux dispositions des articles 33 3ºal. et 57 à 59 du code des marchés publics.
Nature des travaux:
Les travaux comprennent:
La restructuration de la chaussée.
La confection de trottoirs.
La réalisation d'espaces verts.
La pose de bordures.
La gestion des eaux pluviales de surface (création de collecteurs d'eau - confection de bouches avaloirs).
Marché à tranches (uniquement le lot n° 1).
Lot n° 1: voirie.
Tranche ferme: rue des Charriers.
Tranche conditionnelle 1: allée des Charriers et passage des Charriers.
Tranche conditionnelle 2: ruelle des Charriers Venelle des Charriers.
Lot n° 2: collecte des eaux pluviales.
Tranche unique.
Délai d'exécution du marché:
Tranche ferme: 3 mois.
Tranche conditionnelle 1: 3 mois.
Tranche conditionnelle 2: 3 mois.
4 mois
Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: voirie
Brève description:
Restructuration de la chaussée, création de trottoirs en grave ciment, réalisation d'espaces verts, pose de bordures et caniveaux.
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: collecte des eaux pluviales
Brève description: Création de collecteurs d'eaux pluviales et confection de bouches avaloirs.
Les variantes sont acceptées ✅
Quantité ou étendue:
Variantes (Lot n° 1 - voirie).
Uniquement sur le point suivant:
Structure de chaussée et seulement pour la rue des Charriers et l'allée des Charriers.
Quantités remarquables:
Lot n° 1: voirie.
Réalisation d'une chaussée légère souple en tri-couche: 1 900 m² environ.
Réalisation d'un trottoir en grave ciment: 610 m²2 environ.
Terrassement pour pose de bordures: 1 090 Ml.
Lot n° 2: collecte des eaux pluviales.
Construction d'un collecteur d'eaux pluviales:
— ø 300 mm PVC Cr8: 220 ml,
— ø 400 mm PVC Cr8: 95 ml,
— ø 400 mm grès classe 200: 120 ml,
— création de regards de visite Ø 1000: 10 unités.
Branchements pour collecte des eaux pluviales.
— création de branchements en attente Ø 300 mm PVC Cr8: 10 unités,
— reprise de branchements existants Ø 160 mm: 15 unités.
Création d'une noue avec dispositif de régulation des eaux pluviales.
Numéro de référence: AF-2011-040

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Les candidats peuvent utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature), DC2 (déclaration du candidat) et NOTI2 (état annuel des certificats reçus) pour présenter leur candidature. Ces documents sont disponibles gratuitement sur les sites https://www.achats-limousin.com/ ou http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/index.htm.
Afficher plus
Ils contiendront les éléments indiqués ci-après:
Pour tous les lots:
— Lettre de candidature (DC1),
— Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire (DC2),
— Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner mentionnés à l'article 43 du CMP (DC1),
— Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés, mentionnée à l'article L. 5212-1 à 4 du code du travail (DC1).
Situation économique et financière:
Pour tous les lots:
— Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles (DC2),
— Si le candidat est objectivement dans l'impossibilité de produire, pour justifier de sa capacité financière, les renseignements ou documents, il peut prouver sa capacité par tout autre document considéré comme équivalent par le pouvoir adjudicateur et notamment par la production d'une déclaration appropriée de banques ou d'une preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
Afficher plus
Capacité technique et professionnelle:
Pour tous les lots:
Liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin (à annexer au DC2).
Afficher plus
Les certificats de qualifications et/ou de qualité demandés aux candidats (à annexer au DC2) sont en particulier:
Lot n° 1: voirie.
Carte professionnelle FNTP: 3p2b.
Lot n° 2: collecte des eaux pluviales.
Renseignements relatif à la gestion de la qualité et à la certification des activités selon les normes ISO ou équivalent; Carte FNTP 5.5-p2 ou équivalent.
La preuve de la capacité du candidat peut toutefois être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de prestations attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat. Sont acceptés les certificats équivalents délivrés par les organismes établis dans d'autres Etats membres. Les entreprises étrangères pourront quant à elles fournir ceux délivrés par les organismes de leur état d'origine.
Afficher plus
Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques sur lesquels il s'appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur. En outre, pour justifier qu'il dispose des capacités de cet opérateur économique pour l'exécution des prestations, le candidat produit un engagement écrit de l'opérateur économique.
Afficher plus
Exécution du marché
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Les travaux seront financés selon les modalités suivantes:
L'opération sera imputée sur le budget de la Communauté d'agglomération Limoges Métropole (financement public).
Les paiements se feront par virement administratif du trésorier Principal de Limoges Métropole sur le compte bancaire du titulaire du marché.
Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché, seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du marché.
Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois:
En qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements.
En qualité de membres de plusieurs groupements.

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Date d'ouverture des offres: 2012-02-08 📅
Critères d'attribution
Critère: 1. Lot n° 1: voirie - valeur technique - appréciée en fonction des sous critères suivants: performance des produits 20 %; performance de l'équipe et des matériels alloués au chantier 30 %; performance de la prestation de travaux 30 %; qualité du dossier 20 % (35)
2. Prix des prestations - apprécié en fonction de l'ae, du BPU et du DQE, selon la formule suivante: Note de l'offre = 20 X (valeur de l'offre moins disante / valeur de l'offre analysée)3 (30)
3. Performance en matière de protection de l'environnement -appréciée en fonction des sous critères suivants: impact environnemental des travaux 60 % qualité du traitement des déchets 40 % (35)
4. Lot n° 2: collecte des eaux pluviales - valeur technique (60)
5. Prix des prestations (40)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Other
Contact
Point de contact: M. le président de la Communauté d'agglomération Limoges Métropole
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achats-limousin.com 🌏
Courrier électronique: delphine_bouty-chollet@agglo-limoges.fr 📧

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: AF-2011-040
Informations complémentaires
La Communauté d'agglomération Limoges Métropole privilégie le retrait des dossiers de consultation et le dépôt des offres par voie électronique.
Modalites d'obtention du dossier de consultation:
Conformément aux dispositions de l'arrêté du 14.12.2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics et des articles 5 à 7 de l'arrêté du 28.8.2006 pris en application du I de l'article 48 et de l'article 56 du code des marchés publics, la présente consultation fait l'objet d'une procédure dématérialisée.
Afficher plus
Cette procédure permet aux candidats de télécharger les documents du dossier de consultation sur un réseau électronique et de déposer une offre par voie électronique via le site https://www.achats-limousin.com, qui met à disposition des candidats une aide technique pour le téléchargement du dossier de consultation et la constitution électronique de leur offre (tél. de l'aide en ligne: +33 825001326).
Afficher plus
Le dossier de consultation des entreprises peut aussi être obtenu gratuitement contre demande écrite du candidat auprès de la Communauté d'agglomération Limoges Métropole, direction des infrastructures routières, 64 avenue Georges Dumas, 87031 Limoges Cedex, FRANCE, fax +33 555457847, tous les jours ouvrables 8:30-12:30 et 13:30-17:00.
Afficher plus
Les offres, ainsi que tous les documents associés seront rédigées en langue française.
Modalites de remise des plis:
Les plis contenant les offres seront transmis par voie électronique ou, le cas échéant, sur support papier, conformément aux prescriptions fixées au règlement de la consultation joint au dossier de consultation des entreprises.
Les candidats transmettent leur offre dématérialisée en s'assurant, au préalable, être connectés à Internet. Un message leur indiquant que l'opération de dépôt de l'offre a été réalisée avec succès leur est transmis, puis un accusé de réception leur est adressé par courrier électronique donnant à leur dépôt une date certaine.
Afficher plus
Une copie de sauvegarde, prévue à l'article 56 du code des marchés publics et à l'arrêté du 14.12.2009, pourra être transmise sur support physique électronique ou sur support papier. Cette copie de sauvegarde devra parvenir au service de la commande publique Communauté d'agglomération Limoges Métropole, 6-8 rue Pierre Brossolette, 87000 Limoges, FRANCE, sous pli scellé comportant la mention lisible "copie de sauvegarde", dans les délais impartis pour la remise des offres.
Afficher plus
Visites sur sites et/ou consultations sur place pour le lot n° 1.
Les candidats peuvent visiter le site avant de remettre leur offre.
La visite pourra être organisée par la prise d'un rendez-vous avec le(s) technicien(s) responsable(s) du présent marché. Pour obtenir les renseignements afin d'effectuer cette visite, les candidats pourront s'adresser à:
Limoges métropole,
64 avenue Georges Dumas,
87031 Limoges Cedex, FRANCE.
Tél: +33 555457900.
Et demander:
La direction des infrastructures routières / service constructions routières.
M. Stéphane Bernard,
Fax: +33 555457847.
Ou.
M. Stéphane Heyraud,
A l'issue de la visite sur site, un certificat sera délivré au candidat. Ce certificat pourra éventuellement être remis avec l'offre (annexé par le candidat au mémoire justificatif explicatif).
Renseignements complémentaires:
Renseignement(S) administratif(s):
Direction des infrastructures routières,
Services marchés publics,
BP 3120,
Gilles Desveaux.
Renseignement(S) technique(s) lot 1:
Service constructions routières,
Stéphane Heyraud.
Renseignement(S) technique(s) lot 2:
Direction de l'assainissement et des espaces naturels,
Franck Raynaud.
Tél: +33 555456227.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 16.12.2011.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Limoges
Adresse postale: 1 cours Vergniaud
Commune postale: Limoges
Code postal: 87000
Pays: France 🇫🇷
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Communauté d'agglomération Limoges Métropole, service de la commande publique
Adresse postale: 6-8 rue Pierre Brossolette
Téléphone: +33 555459300 📞
Fax: +33 555038660 📠
Source: OJS 2011/S 244-395881 (2011-12-16)
Avis d'attribution de marché (2012-05-14)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: Limoges métropole
Adresse postale: Service de la commande publique, 6-8 rue Pierre Brossolette

Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-05-14 📅
Date de publication: 2012-05-18 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 94-154494
Se réfère à l'avis: 2011/S 244-395881
Numéro JO-S: 94
Informations complémentaires
Lot 1 - attributaire Sacer Atlantique pour un montant total de 309 384,39 EUR (TTC) solution de base décomposé de la manière suivante: 112 113,73 EUR (TTC) pour la tranche ferme, 111 345,95 EUR (TTC) pour la tranche conditionnelle 1 et 85 924,71 EUR (TTC) pour la tranche conditionnelle 2, Lot 2 - attributaire Groupement Hebras Tp/Caillaud pour un montant de 327 797,52 EUR (TTC). Annonce no153, BOAMP 246 A du 21.12.2011. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 14.5.2012.
Afficher plus

Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. Lot no1: voirie - valeur technique - appréciée en fonction des sous critères suivants: performance des produits 20 % performance de l'équipe et des matériels alloués au chantier 30 % Performance de la prestation de travaux 30 % qualité du dossier 20 % (35)
2. Prix des prestations - apprécié en fonction de l'Ae, du BPU et du DQE, selon la formule suivante: note de l'offre = 20 X (valeur de l'offre moins disante / valeur de l'offre analysée)3 (30)
4. Lot no2: collecte des eaux pluviales - valeur technique (60)

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2012-03-23 📅
Nom: Sacer Atlantique
Adresse postale: 32 rue Auguste Comte
Commune postale: Limoges
Code postal: 87000
Pays: France 🇫🇷

2️⃣
Date de conclusion du contrat: 2012-04-23 📅
Nom: Groupement Hébras Tp/Caillaud
Adresse postale: 27 allée des Gravelles
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. le président de la Communauté d'agglomération Limoges métropole

Informations complémentaires
Organe de révision
Téléphone: +33 555339155 📞
Fax: +33 555339160 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Communauté d'agglomération Limoges Métropole - service de la commande publique
Source: OJS 2012/S 094-154494 (2012-05-14)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Fournisseurs:
Groupement Hébras Tp/Caillaud Sacer Atlantique
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de construction complète ou... Travaux de construction de pipelines, de... Ouvrages annexes de pipelines et de câbles Travaux de construction d'égouts Travaux d'assainissement Travaux de construction, de fondation et... Travaux de construction d'autoroutes,... Travaux de construction de routes Travaux routiers