Aménagement des espaces publics des rues Joffre, Saint Louis, de Foix, Jeanne d'Albret et la place Reine Marguerite

Ville de Pau

Le délai d'exécution des prestations de l'ensemble des lots est de 18 mois, dont 1 mois de période de préparation à compter de la notification des lots et 17 mois de délais d'exécution des travaux à partir de la date fixée par l'ordre de service prescrivant à l'entrepreneur titulaire du lot VRD, mobilier urbain, fontainerie de commencer l'exécution des travaux lui incombant.
Les candidats sont autorisés à présenter des variantes mais seulement sur le lot no 1 sur le dimensionnement de la structure de chaussée, l'objectif étant qu'elle soit la moins importante possible les réseaux étant situés en faible profondeur.
En application des dispositions de l'article 14 du code des marchés publics, l'exécution du marché comporte une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2011-03-30. L'appel d'offres a été publié le 2011-02-17.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2011-02-17 Avis de marché
2011-03-16 Informations complémentaires
2011-06-10 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2011-02-17)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux routiers
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux routiers 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un lot uniquement
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Adresse postale: hôtel de ville, place Royale
Code postal: 64000
Commune postale: Pau

Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-02-17 📅
Date limite de soumission: 2011-03-30 📅
Date de publication: 2011-02-18 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 34-056059
Numéro JO-S: 34
Informations complémentaires
Critères de sélection des candidatures: Références professionnelles et capacités techniques. Capacités économiques et financières. Critères de jugement des offres: Le jugement des offres sera effectué selon les critères suivants: 1 Valeur technique de l'offre (appréciée à partir du mémoire technique remis par le candidat bâti sur le cadre du mémoire technique joint à la consultation) (50 points). La notation se fait sur l'appréciation: — Du mémoire technique reprenant les dispositions que le concurrent se propose d'adopter pour l'exécution des travaux: méthodologie et organisation du chantier, provenance et qualité des fournitures et matériaux, SOPAQ: 20 points, — Des performances en matière d'insertion professionnelle des publics en difficultés: 10 points, — Des performances en matière de protection de l'environnement et du SOGED: 20 points. 2 Prix de l'offre (40 points): La notation se fera suivant le classement des offres: (40 x valeur meilleure offre / valeur offre). 3 Délai d'exécution (10 points) a partir des éléments du mémoire technique, la notation sera faite au vu de la pertinence et des performances d'un planning détaillé. Lieu ou l'on peut retirer le dossier de consultation et renseignements d'ordre administratif: Ville de Pau, direction des achats et des marchés publics, 2 bis place Royale, BP 547, 64010 Pau, FRANCE. Tél.: +33 559115060. Fax: +33 559115051. Pour retirer le dossier de consultation ou pour remettre son offre dématérialisée, le candidat accèdera à la plate-forme avec l'adresse suivante www.achatpublic.com-salle des marchés-entreprises-réf dossier PAU 11/23. Modalités de réception des offres: Les offres doivent être déposées ou parvenues par pli recommandé avec accusé de réception ou remises contre récépissé sous enveloppe cachetée portant la mention "offre pour aménagement des espaces publics des rues Joffre, Saint Louis, de Foix, Jeanne d'Albret et la place Reine Marguerite - lot no "avant le 30.3.2011 (16:30) délai de rigueur, à l'adresse suivante: Ville de PAU, hôtel de France, BP 547, 2 bis place Royale 64010 Pau, FRANCE. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 17.2.2011.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Le délai d'exécution des prestations de l'ensemble des lots est de 18 mois, dont 1 mois de période de préparation à compter de la notification des lots et 17 mois de délais d'exécution des travaux à partir de la date fixée par l'ordre de service prescrivant à l'entrepreneur titulaire du lot VRD, mobilier urbain, fontainerie de commencer l'exécution des travaux lui incombant.
Afficher plus
Les candidats sont autorisés à présenter des variantes mais seulement sur le lot no 1 sur le dimensionnement de la structure de chaussée, l'objectif étant qu'elle soit la moins importante possible les réseaux étant situés en faible profondeur.
En application des dispositions de l'article 14 du code des marchés publics, l'exécution du marché comporte une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique.
Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: VRD, mobilier urbain, fontainerie
Brève description: VRD, mobilier urbain, fontainerie.
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: Éclairage public
Brève description:
Décomposé en tranches:Tranche ferme: éclairage (Joffre,St Louis,Places Préfecture&Reine Marguerite) essais, réglages et programmations, remise en état et branchements après tx des rues d'Albret et de Foix.Tranche conditionnelle 1: fil de lumière de leds rouges autour banc carrefour Gassion;Tranche conditionnelle 2: appliques "Dentelle" place Reine Marguerite;Tranche conditionnelle 3: réglettes fluo pilotables place Reine Marguerite.
Afficher plus
Décomposé en tranches:
Tranche ferme: éclairage (Joffre,St Louis,Places Préfecture&Reine Marguerite) essais, réglages et programmations, remise en état et branchements après tx des rues d'Albret et de Foix.
Tranche conditionnelle 1: fil de lumière de leds rouges autour banc carrefour Gassion;
Tranche conditionnelle 2: appliques "Dentelle" place Reine Marguerite;
Tranche conditionnelle 3: réglettes fluo pilotables place Reine Marguerite.
Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: Espaces verts
Brève description: Espaces verts.
Les variantes sont acceptées ✅

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
— Une lettre de candidature pouvant prendre la forme de l'imprimé DC1,
— En cas de redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet justifiant que le candidat a bien été habilité à poursuivre son activité pendant la durée prévisible d'exécution du marché,
— Une déclaration sur l'honneur, dûment datée et signée par le candidat, justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics (déclaration incluse dans le formulaire DC1).
Situation économique et financière:
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles.
Capacité technique et professionnelle:
— le candidat en fera la preuve par tous moyens. Il pourra notamment présenter une liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin,
Afficher plus
— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années,
— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont l'entrepreneur dispose pour l'exécution de l'ouvrage et déclaration mentionnant les techniciens ou les organismes techniques dont l'entrepreneur disposera pour l'exécution de l'ouvrage.
Afficher plus
Exécution du marché
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Les sommes dues seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes.
Financement prévu au budget 2011 de la Ville de Pau, chapitre 9004, fonction 824, article 2315.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Les entreprises soumissionnant pourront, si elles le souhaitent, présenter leur candidature sous forme de groupement, solidaire ou conjoint.
L'entreprise mandataire d'un groupement ne pourra représenter, en cette qualité, plus d'un groupement pour un même marché.

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique de l'offre (appréciée à partir du mémoire technique remis par le candidat bâti sur le cadre du mémoire technique joint à la consultation) (50 points)
2. Prix de l'offre (40 points)
3. Délai d'exécution (10 points) a partir des éléments du mémoire technique, la notation sera faite au vu de la pertinence et des performances d'un planning détaillé
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Pau
Contact
Point de contact: Mme la députée-maire de Pau

Référence
Informations complémentaires
Critères de sélection des candidatures:
Références professionnelles et capacités techniques.
Capacités économiques et financières.
Critères de jugement des offres:
Le jugement des offres sera effectué selon les critères suivants:
1 Valeur technique de l'offre (appréciée à partir du mémoire technique remis par le candidat bâti sur le cadre du mémoire technique joint à la consultation) (50 points).
La notation se fait sur l'appréciation:
— Du mémoire technique reprenant les dispositions que le concurrent se propose d'adopter pour l'exécution des travaux: méthodologie et organisation du chantier, provenance et qualité des fournitures et matériaux, SOPAQ: 20 points,
— Des performances en matière d'insertion professionnelle des publics en difficultés: 10 points,
— Des performances en matière de protection de l'environnement et du SOGED: 20 points.
2 Prix de l'offre (40 points):
La notation se fera suivant le classement des offres: (40 x valeur meilleure offre / valeur offre).
3 Délai d'exécution (10 points) a partir des éléments du mémoire technique, la notation sera faite au vu de la pertinence et des performances d'un planning détaillé.
Lieu ou l'on peut retirer le dossier de consultation et renseignements d'ordre administratif:
Ville de Pau, direction des achats et des marchés publics, 2 bis place Royale, BP 547, 64010 Pau, FRANCE.
Tél.: +33 559115060.
Fax: +33 559115051.
Pour retirer le dossier de consultation ou pour remettre son offre dématérialisée, le candidat accèdera à la plate-forme avec l'adresse suivante www.achatpublic.com-salle des marchés-entreprises-réf dossier PAU 11/23.
Modalités de réception des offres:
Les offres doivent être déposées ou parvenues par pli recommandé avec accusé de réception ou remises contre récépissé sous enveloppe cachetée portant la mention "offre pour aménagement des espaces publics des rues Joffre, Saint Louis, de Foix, Jeanne d'Albret et la place Reine Marguerite - lot no "avant le 30.3.2011 (16:30) délai de rigueur, à l'adresse suivante: Ville de PAU, hôtel de France, BP 547, 2 bis place Royale 64010 Pau, FRANCE.
Afficher plus
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 17.2.2011.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Pau
Adresse postale: 50 cours Lyautey
Commune postale: Pau
Code postal: 64000
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 559849440 📞
Fax: +33 559024993 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2011/S 034-056059 (2011-02-17)
Informations complémentaires (2011-03-16)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-03-16 📅
Date de publication: 2011-03-18 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 54-087470
Se réfère à l'avis: 2011/S 34-056059
Numéro JO-S: 54
Source: OJS 2011/S 054-087470 (2011-03-16)
Avis d'attribution de marché (2011-06-10)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 61 463 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-06-10 📅
Date de publication: 2011-06-15 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 113-185570
Numéro JO-S: 113
Informations complémentaires
Annonce no 176, BOAMP 36 A. Annonce no 303, BOAMP 36 B du 19.2.2011. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 10.6.2011.

Procédure
Critères d'attribution
Critère: 3. Délai d'exécution (10 points) a partir des éléments du mémoire technique, la notation sera faite au vu de la pertinence et des performances d'un planning détaillé.

Attribution du marché

1️⃣
Pays: France 🇫🇷

2️⃣

3️⃣
Date de conclusion du contrat: 2011-04-27 📅
Adresse postale: 11 rue Chapelet
Commune postale: Biarritz
Code postal: 64200
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Mme la députée - maire de Pau

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de PAU
Adresse postale: cours Lyautey
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2011/S 113-185570 (2011-06-10)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Fournisseurs:
Infructueux sans suite SARL See Guichard
Produits/services:
Équipement de transport et produits... Équipement de transport et pièces détachées divers Équipement de contrôle, de sécurité, de... Éclairage public Travaux de construction Travaux de préparation de chantier Travaux de démolition de bâtiments et... Travaux de fouille et de terrassement Travaux d'aménagement paysager Travaux d'aménagement paysager...